2024基础设施建设工程施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024基础设施建设工程施工合同本合同目录一览1.合同主体及定义1.1合同双方1.2工程概述1.3合同文件2.合同价格2.1工程总价2.2价格调整2.3支付方式3.工程范围与要求3.1工程范围3.2工程要求3.3工程变更4.施工进度与时间4.1施工计划4.2施工进度4.3延期条款5.施工质量与标准5.1质量标准5.2质量控制5.3质量争议解决6.施工安全与环保6.1安全规定6.2环保要求6.3安全事故处理7.材料与设备7.1材料供应7.2设备要求7.3材料验收8.技术支持与服务8.1技术支持8.2服务范围8.3技术培训9.知识产权与保密9.1知识产权保护9.2保密条款9.3泄露处理10.违约责任10.1违约行为10.2违约责任10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议方式11.2调解与仲裁11.3法律适用12.合同的生效与终止12.1合同生效12.2合同终止12.3合同解除13.合同的修订与补充13.1修订方式13.2补充协议13.3修订生效14.其他条款14.1信息保密14.2法律合规14.3附件说明第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2工程概述工程名称：2024基础设施建设工程工程地点：____________工程内容：____________1.3合同文件本合同文件包括：（1）合同协议书；（2）合同条款；（3）工程量清单；（4）图纸及相关技术文件；（5）其他附件。第二条合同价格2.1工程总价2.2价格调整（1）工程总价不包括税金、运费、保险费等额外费用。如发生，按实际发生金额另行计算。（2）工程总价在合同签订后，如因设计变更、工程量增减等原因需调整，甲乙双方应协商确定调整后的价格。2.3支付方式（1）甲方分期支付乙方工程款，具体支付方式如下：（2）工程进度达到约定的百分比后，乙方提交相应的工程进度报告，甲方审核无误后支付相应的工程款。（3）工程验收合格后，甲方支付乙方剩余工程款。第三条工程范围与要求3.1工程范围本工程包括但不限于：（1）土建工程；（2）安装工程；（3）装修工程；（4）附属设施工程。3.2工程要求乙方应按照合同约定的工程范围、质量标准、进度要求等完成本工程。3.3工程变更如因设计变更、工程量增减等原因导致工程范围、工程量、工程进度等发生变化，甲乙双方应协商确定变更后的工程内容及相应的工程价款。第四条施工进度与时间4.1施工计划乙方应根据甲方提供的工程量清单、图纸及相关技术文件，编制施工计划，并提交甲方审批。4.2施工进度乙方应按照施工计划完成本工程。如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。4.3延期条款（1）如乙方因不可抗力等因素导致工程进度延误，乙方应立即通知甲方，并提供相关证明材料。甲方确认后，乙方免予承担违约责任。（2）如乙方非因不可抗力因素导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。第五条施工质量与标准5.1质量标准本工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。5.2质量控制乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量。5.3质量争议解决如发生质量争议，双方应协商解决。协商不成的，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第六条施工安全与环保6.1安全规定乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方要求，做好施工现场的安全管理工作。6.2环保要求乙方应遵守国家环保法规，确保施工过程中对环境的影响降至最低。6.3安全事故处理如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照甲方要求进行处理。第八条技术支持与服务8.1技术支持乙方应为本工程提供必要的技术支持，确保工程顺利进行。8.2服务范围技术服务范围包括但不限于：（1）工程设计咨询；（2）施工过程技术指导；（3）工程验收及售后服务。8.3技术培训乙方应对甲方相关人员提供技术培训，确保甲方人员能够熟练掌握工程相关技术。第九条知识产权与保密9.1知识产权保护乙方应保证工程所使用的技术、设计等不侵犯他人的知识产权。如发生侵权，乙方应承担相应责任。9.2保密条款乙方应对本合同及工程相关的保密信息予以保密，未经甲方同意不得向第三方泄露。9.3泄露处理如乙方泄露保密信息，乙方应承担相应责任。第十条违约责任10.1违约行为双方应严格履行合同义务。如一方违约，应承担违约责任。10.2违约责任违约方应向守约方支付违约金，违约金为本工程总价的____%。10.3违约赔偿如违约行为给守约方造成损失，违约方应承担相应的赔偿责任。第十一条争议解决11.1争议方式（1）调解；（2）仲裁；（3）诉讼。11.2调解与仲裁如选择调解，双方可向合同约定的调解机构申请调解。如选择仲裁，双方同意向合同约定的仲裁机构提交仲裁申请。11.3法律适用本合同适用_____法律。第十二条合同的生效与终止12.1合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。12.2合同终止本合同在工程验收合格后终止。12.3合同解除如一方违约，对方有权解除合同。解除合同后，双方应按照本合同约定承担相应的责任。第十三条合同的修订与补充13.1修订方式本合同的修订应采用书面形式，经双方协商一致后生效。13.2补充协议如双方在合同执行过程中需签订补充协议，补充协议应与本合同具有同等法律效力。13.3修订生效修订后的合同或补充协议经双方签字（或盖章）后生效。第十四条其他条款14.1信息保密双方应对在合同执行过程中获取的对方信息予以保密，未经对方同意不得向第三方泄露。14.2法律合规双方应确保本合同的合法性、合规性。如本合同内容与法律法规冲突，应以法律法规为准。14.3附件说明本合同附件包括：（1）工程量清单；（2）图纸及相关技术文件；（3）其他双方约定的附件。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出本工程所需的所有材料、设备、人工等工程量清单，包括数量、规格、型号、单价、总价等信息。附件二：图纸及相关技术文件包括工程设计图纸、施工图纸、技术说明书、施工方案等，详细说明工程的设计要求、施工标准、材料要求等。附件三：材料供应合同如乙方提供材料，需提供材料供应合同，详细说明材料的供应数量、质量、价格、交货时间等信息。附件四：设备租赁合同如乙方提供设备，需提供设备租赁合同，详细说明设备的租赁数量、规格、租金、维修责任等信息。附件五：技术培训方案详细列出乙方对甲方人员进行技术培训的内容、时间、地点、方式等信息。附件六：安全生产管理协议详细列出乙方在施工过程中应遵守的安全生产管理规定，包括安全防护措施、安全事故处理等。附件七：环保措施及验收标准详细列出乙方在施工过程中应遵守的环保规定，包括环境保护措施、环保验收标准等。附件八：质量保证协议详细说明乙方应提供的质量保证措施，包括质量检测、质量保证期限等。附件九：进度报告及验收申请表乙方应按照约定的时间节点提交工程进度报告，包括完成的工程量、工程进度、存在的问题及解决措施等。附件十：变更申请表如工程范围、工程量、工程进度等发生变更，乙方应填写变更申请表，提交甲方审批。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：（1）未按约定时间支付工程款，每逾期一日，应支付应付工程款千分之二的滞纳金。示例：甲方逾期支付工程款10日，应支付10000元滞纳金。（2）未按约定提供施工场地、施工条件等，导致乙方施工进度延误，应承担相应的违约责任。示例：甲方未能按约定提供施工场地，导致乙方施工进度延误10日，甲方应承担10日的误期赔偿责任。2.乙方违约行为及责任认定：（1）未按约定时间完成工程，每逾期一日，应支付应付工程款千分之二的滞纳金。示例：乙方逾期完成工程10日，应支付10000元滞纳金。（2）工程质量不符合约定，乙方应负责修复，并承担修复费用。示例：乙方施工的工程质量不符合约定，乙方应负责修复，并承担5000元修复费用。（3）未按约定提供材料、设备，导致甲方施工进度延误，乙方应承担相应的违约责任。示例：乙方未能按约定提供材料，导致甲方施工进度延误10日，乙方应承担10日的误期赔偿责任。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：一方违约时，向守约方支付的违约赔偿金。3.滞纳金：逾期支付款项一方应支