2024年山西地区JF建设项目施工合同版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年山西地区JF建设项目施工合同版B版本合同目录一览1.合同主体及定义1.1合同双方1.2合同标的1.3合同签订日期2.工程范围与内容2.1工程概况2.2施工内容2.3工程量清单3.合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式4.施工进度与工期4.1施工计划4.2工期延误4.3提前完成奖励5.施工质量与标准5.1质量要求5.2质量控制5.3质量验收6.材料与设备6.1材料供应6.2设备要求6.3材料验收7.安全生产与环保7.1安全生产责任7.2安全防护措施7.3环保要求8.合同变更与解除8.1合同变更8.2合同解除9.违约责任9.1违约行为9.2违约责任10.争议解决10.1争议方式10.2仲裁地点11.合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同终止条件12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限13.合同的附件13.1附件清单14.其他条款14.1法律适用14.2争议解决方式14.3联系方式第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2合同标的1.3合同签订日期本合同于2024年1月1日由双方签署并生效。第二条工程范围与内容2.1工程概况项目位于山西省市区，主要包括：栋住宅楼、栋商业楼、平方米的地下停车场及相关配套设施。2.2施工内容乙方应按照甲方的施工图纸、技术要求及相关规范进行施工，完成土建、安装、装修等全部施工任务。2.3工程量清单附件一：工程量清单第三条合同价格3.1合同总价本合同总价为一亿人民币整（￥100,000,000），包含所有施工内容的价格。3.2价格调整合同执行过程中，如遇材料价格变动、政策调整等因素，双方可协商调整合同价格。3.3支付方式甲方按照乙方提交的进度报表和实际完成工程量，分阶段支付合同价款。具体支付方式见附件二：支付方式。第四条施工进度与工期4.1施工计划乙方应按照甲方要求的时间节点完成施工任务。具体施工进度见附件三：施工进度计划。4.2工期延误乙方如因自身原因导致工期延误，应按照合同约定承担违约责任。4.3提前完成奖励乙方如提前完成施工任务，甲方将按照合同约定给予提前完成奖励。第五条施工质量与标准5.1质量要求乙方应按照国家标准、行业规范和甲方要求进行施工，确保工程质量。5.2质量控制乙方应建立健全质量管理体系，对施工过程进行质量控制。5.3质量验收工程完工后，甲方有权组织验收，乙方应予以配合。如验收不合格，乙方应按照甲方要求进行整改。第六条材料与设备6.1材料供应乙方负责采购施工所需材料，并保证材料质量。6.2设备要求乙方应按照甲方要求采购、安装、调试施工设备，并保证设备正常运行。6.3材料验收甲方有权对乙方供应的材料进行验收，如验收不合格，乙方应承担相应责任。第二部分：（待补充）第八条合同变更与解除8.1合同变更在合同执行过程中，如双方协商一致，可对合同内容进行变更。变更内容应以书面形式签订补充协议。8.2合同解除在合同执行过程中，如一方违约，另一方有权解除合同。合同解除后，乙方应按照甲方要求承担相应责任。第九条违约责任9.1违约行为双方应严格履行合同义务，如一方违约，应承担违约责任。9.2违约责任违约方应按照合同约定承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。第十条争议解决10.1争议方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2仲裁地点如双方约定仲裁，仲裁地点应为合同签订地。第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。11.2合同变更程序合同变更应经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。11.3合同终止条件合同终止条件见合同附件四：合同终止条件。第十二条保密条款12.1保密内容双方在合同执行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密等，应予以保密。12.2保密期限保密期限自合同生效之日起计算，至合同终止之日起五年。第十三条合同的附件13.1附件清单附件清单见合同附件五：附件清单。第十四条其他条款14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2争议解决方式如双方约定仲裁，仲裁程序应按照中华人民共和国仲裁法进行。14.3联系方式甲方联系方式：X乙方联系方式：X第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出项目所需的全部工程量，包括工程名称、工程量、单位、单价、总价等信息。附件二：支付方式详细说明支付方式，包括支付周期、支付比例、支付时间等内容。附件三：施工进度计划详细列出项目的施工进度计划，包括各阶段的工作内容、完成时间等。附件四：合同终止条件详细说明合同终止的条件，包括终止合同的情形、通知方式等。附件五：附件清单详细列出所有附件的名称和编号，方便双方查阅。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按照约定的时间节点完成施工任务。责任认定：乙方应按照合同约定承担违约责任，如支付违约金、赔偿损失等。示例说明：如果乙方未能在约定的时间内完成施工任务，甲方有权按合同约定向乙方追讨违约金。2.违约行为：乙方未按照约定的质量标准完成施工。责任认定：乙方应按照合同约定承担违约责任，如重新施工、支付违约金等。示例说明：如果乙方完成的施工质量不符合约定标准，甲方有权要求乙方重新施工，并按合同约定向乙方追讨违约金。3.违约行为：乙方未按照约定的材料和设备要求进行施工。责任认定：乙方应按照合同约定承担违约责任，如支付违约金、赔偿损失等。示例说明：如果乙方使用的材料和设备不符合合同约定，甲方有权要求乙方更换材料和设备，并按合同约定向乙方追讨违约金。说明三：法律名词及解释：1.合同：指本合同所述的2024年山西地区JF建设项目施工合同版B版。2.甲方：指山西JF建设有限公司。3.乙方：指X建筑工程有限公司。4.工程量清单：指附件一中详细列出的项目所需的全部工程量。5.合同总价：指合同约定的完成项目所需支付的总金额。6.违约金：指违约方按照合