2024年度国际物流中心港口码头建设施工总承包合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度国际物流中心港口码头建设施工总承包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3港口码头建设施工总承包合同第二条合同范围及内容2.1合同工程概述2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式第四条合同工期4.1工期要求4.2工期延误4.3工期提前第五条施工质量标准5.1质量要求5.2质量控制5.3质量验收第六条承包人义务与责任6.1施工准备6.2施工组织与管理6.3人员与设备6.4安全生产第七条发包人义务与责任7.1配合与协调7.2施工场地与条件7.3变更与调整第八条合同变更与解除8.1变更条件8.2解除条件第九条违约责任9.1承包人违约9.2发包人违约9.3违约赔偿第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁或诉讼第十一条合同的生效、终止与解除11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除条件第十二条合同的修订与补充12.1修订条件12.2补充内容第十三条其他条款13.1知识产权保护13.2保密条款13.3法律适用第十四条合同的签订与送达14.1签订日期14.2签字盖章14.3送达与备案第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人发包人是指根据本合同约定，享有合同权利、承担合同义务的一方，即2024年度国际物流中心港口码头建设项目的业主或其合法授权代表。1.2承包人承包人是指根据本合同约定，享有合同权利、承担合同义务的一方，即承担2024年度国际物流中心港口码头建设施工任务的企业或其合法授权代表。1.3港口码头建设施工总承包合同本合同是指发包人与承包人之间，就2024年度国际物流中心港口码头建设项目的施工任务，按照约定的工程内容、质量标准、工期要求、价格等条件，明确双方的权利和义务关系的文件。第二条合同范围及内容2.1合同工程概述本合同涉及的工程为2024年度国际物流中心港口码头建设项目，主要包括：码头建设、疏浚工程、装卸设施安装等。2.2工程地点工程地点位于市区港口。2.3工程规模工程规模包括但不限于：新建码头长度米，宽度米，及相关配套设施。2.4工程内容工程内容主要包括：土建工程、安装工程、装修工程、调试运行、验收交付等。第三条合同价格3.1合同总价本合同总价根据工程量清单、工程单价、合同条款等确定，具体金额在合同附件中明确。3.2价格调整合同执行过程中，如遇市场价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。3.3支付方式发包人按照合同约定的付款节点和付款比例，向承包人支付合同款项。支付方式可采用银行转账、支票等方式。第四条合同工期4.1工期要求本合同约定的工期为个月，自合同签字盖章之日起计算。4.2工期延误如因承包人原因导致工期延误，承包人应承担相应的违约责任。4.3工期提前如因发包人原因导致工期提前，发包人应支付承包人相应的提前完工奖励。第五条施工质量标准5.1质量要求本合同工程的质量要求符合国家相关法律法规、行业标准及合同约定。5.2质量控制承包人应建立健全质量管理体系，确保工程质量。5.3质量验收工程验收合格后，双方共同签署验收报告。如验收不合格，承包人应按照合同约定进行整改。第六条承包人义务与责任6.1施工准备承包人应按照合同约定，完成施工前的准备工作，包括但不限于：施工现场勘察、施工方案制定、人员配备等。6.2施工组织与管理承包人应建立健全施工组织管理体系，确保工程顺利进行。6.3人员与设备承包人应按照合同约定，配置充足的施工人员、设备、材料等资源。6.4安全生产承包人应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工现场的安全生产。第八条合同变更与解除8.1变更条件在合同执行过程中，如因客观原因导致合同内容需要变更，双方可协商一致进行变更。8.2解除条件除非合同约定或法律规定的解除条件，否则任何一方不得擅自解除合同。第九条违约责任9.1承包人违约如承包人未能按照合同约定完成工程，或工程质量不符合合同约定，承包人应承担违约责任。9.2发包人违约如发包人未能按照合同约定支付款项，或提供施工场地等，发包人应承担违约责任。9.3违约赔偿违约方应按照合同约定或双方协商确定的方式，赔偿对方因此造成的损失。第十条争议解决10.1争议解决方式合同争议应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2仲裁或诉讼双方同意，仲裁或诉讼的地点应为合同签订地。第十一条合同的生效、终止与解除11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件工程验收合格，全部款项支付完毕后，本合同终止。11.3合同解除条件除非合同约定或法律规定的解除条件，否则任何一方不得擅自解除合同。第十二条合同的修订与补充12.1修订条件合同执行过程中，如因客观原因需要对合同内容进行修订，双方可协商一致进行修订。12.2补充内容合同附件及双方协商一致的补充协议，均为本合同的组成部分。第十三条其他条款13.1知识产权保护双方应尊重对方的知识产权，未经对方同意，不得使用对方的商标、专利等技术成果。13.2保密条款双方应对合同内容和谈判过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。13.3法律适用本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十四条合同的签订与送达14.1签订日期本合同于年月日签订。14.2签字盖章双方代表在本合同上签字并加盖公章，即为有效。14.3送达与备案双方应将签字盖章的合同副本送达各自所在地的工商行政管理部门备案。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入1.1第三方定义本合同所述第三方，是指除甲乙方之外的，与本合同工程具有利害关系，参与或协助完成合同工程的一方或多方。第三方包括但不限于中介方、咨询方、设计方、施工分包方、材料供应商等。1.2第三方责任第三方应按照合同约定或甲乙双方协商确定的方式，履行其职责，并对其在合同工程中的行为负责。第二条第三方介入的附加条款2.1第三方选择甲乙双方应在合同中明确第三方的选择标准、选择方式及第三方介入的时间节点。2.2第三方资质审核甲乙双方应对第三方的资质、信誉、能力等进行审核，确保第三方具备完成合同工程的条件。2.3第三方协调与管理甲乙双方应负责协调和管理第三方的工作，确保第三方按照合同要求履行义务。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限定第三方在其职责范围内应对合同工程的质量和安全负责。但第三方对因其自身原因导致的工程质量问题或安全事故承担有限责任。3.2第三方责任限额确定第三方责任限额可根据合同工程的总造价或第三方合同金额确定，具体金额由甲乙双方协商确定。3.3第三方责任保险第三方应购买相应的责任保险，保险额度不得低于甲乙双方协商确定的责任限额。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方关系第三方应接受甲方的监督和管理，按照甲方的要求完成合同工程。4.2第三方与乙方关系第三方应接受乙方的指导和管理，按照乙方的要求完成合同工程。第五条第三方违约处理5.1第三方违约如第三方未能按照合同约定履行义务，第三方应承担违约责任。5.2第三方违约处理甲乙双方应与第三方协商处理违约事宜；如协商不成，甲乙双方均有权向法院提起诉讼。第六条第三方权益保护6.1第三方权益第三方享有按照合同约定获取报酬、获得合同约定的权益的权利。6.2第三方权益保护甲乙双方应保护第三方的合法权益，不得擅自变更或解除与第三方的合同。第七条第三方退出7.1第三方退出条件如第三方因故不能继续履行合同义务，第三方可申请退出合同。7.2第三方退出程序第三方退出合同应提前通知甲乙双方，并按照合同约定或甲乙双方协商确定的方式处理后续事宜。第八条第三方引起的争议解决8.1争议解决方式如第三方引起的争议无法通过协商解决，甲乙双方可选择仲裁或向法院提起诉讼。8.2仲裁或诉讼地点仲裁或诉讼地点应为合同签订地。第九条合同的修订与补充9.1修订条件如因第三方介入需要对合同内容进行修订，甲乙双方可协商一致进行修订。9.2补充内容甲乙双方可签订补充协议，明确第三方介入的相关事项。第十条其他条款10.1知识产权保护甲乙双方及第三方应尊重彼此的知识产权，不得使用对方的商标、专利等技术成果。10.2保密条款甲乙双方及第三方应对合同内容和谈判过程中的商业秘密予以保密，不得向第三方披露。10.3法律适用本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十一条合同的签订与送达11.1签订日期本合同于年月日签订。11.2签字盖章甲乙双方及第三方代表在本合同上签字并加盖公章，即为有效。11.3送达与备案甲乙双方及第三方应将签字盖章的合同副本送达各自所在地的工商行政管理部门备案。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出合同工程的所有工程量，包括工程项目的名称、数量、单价等信息。附件二：工程单价分析表详细列出各项工程单价的形成依据，包括材料费、人工费、设备费等。附件三：施工组织设计详细描述施工过程中的组织管理、施工方法、施工进度安排等。附件四：施工图纸包括工程的整体设计图纸、施工细节图纸等。附件五：质量标准及验收规范详细列出工程的质量要求及验收标准，包括国家标准、行业标准等。附件六：安全生产措施详细列出施工过程中的安全生产措施，包括安全防护设施、安全操作规程等。附件七：合同价款支付进度表详细列出合同价款的支付节点和支付比例。附件八：变更协议如有合同变更，需附上变更协议，详细描述变更内容。附件九：补充协议如有补充事项，需附上补充协议，详细描述补充内容。说明二：违约行为及责任认定：1.承包人违约（1）未能按照合同约定完成工程示例：承包人未能在合同约定的工期内完成工程，属于违约行为。（2）工程质量不符合合同约定示例：承包人完成的工程质量不符合合同约定的质量标准，属于违约行为。（3）未能按照合同约定支付款项示例：承包人未能在合同约定的时间内支付工