2024年度娱乐场所室内乳胶漆施工合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度娱乐场所室内乳胶漆施工合同本合同目录一览第一条合同主体与工程概况1.1甲方名称与地址1.2乙方名称与地址1.3工程地点1.4工程名称1.5工程规模与结构1.6工程预期完成时间第二条材料与施工要求2.1乙方应提供的材料2.1.1材料品牌与型号2.1.2材料质量标准2.1.3材料供应时间及方式2.2施工工艺与标准2.2.1施工方法2.2.2施工质量要求2.2.3施工安全措施2.3验收标准与程序2.3.1验收条件2.3.2验收流程2.3.3验收不合格的处理第三条合同价格与支付3.1合同总价3.1.1总价计算依据3.1.2价格调整条件及方法3.2支付方式3.2.1支付时间3.2.2支付金额3.2.3支付条件3.3乙方发票开具第四条工期延误4.1乙方原因造成的工期延误4.2甲方原因造成的工期延误4.3不可抗力因素导致的工期延误第五条质量保修5.1保修范围与期限5.2保修责任与处理5.3保修费用承担第六条违约责任6.1乙方违约责任6.2甲方违约责任6.3违约赔偿金额及方式第七条争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3诉讼管辖法院第八条合同的变更与解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3变更与解除的程序第九条合同的转让9.1转让条件9.2转让程序第十条保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3泄密责任第十一条法律适用与合同效力11.1法律适用11.2合同效力第十二条其他约定12.1合同签订地点与日期12.2附件名称与数量12.3双方代表及联系方式第十三条合同的附件13.1施工图纸13.2材料样品13.3施工方案13.4验收标准和方法第十四条合同的生效14.1合同生效条件14.2合同生效时间第一部分：合同如下：第一条合同主体与工程概况1.1甲方名称与地址甲方全称：（填写甲方全称），地址：（填写甲方地址）。1.2乙方名称与地址乙方全称：（填写乙方全称），地址：（填写乙方地址）。1.3工程地点工程地点：（填写工程具体地点）。1.4工程名称工程名称为：（填写工程名称）。1.5工程规模与结构工程规模为：（填写工程规模），结构类型：（填写结构类型）。1.6工程预期完成时间工程预期完成时间为：（填写工程预期完成时间）。第二条材料与施工要求2.1乙方应提供的材料2.2施工工艺与标准2.3验收标准与程序验收标准为：（填写验收标准），验收程序为：（填写验收程序），验收不合格的处理方式：（填写验收不合格的处理方式）。第三条合同价格与支付3.1合同总价合同总价为：（填写合同总价），总价计算依据：（填写总价计算依据），价格调整条件及方法：（填写价格调整条件及方法）。3.2支付方式支付方式为：（填写支付方式），支付时间为：（填写支付时间），支付金额为：（填写支付金额），支付条件为：（填写支付条件）。3.3乙方发票开具乙方应按照约定时间为甲方开具正规发票。第四条工期延误4.1乙方原因造成的工期延误因乙方原因造成工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。4.2甲方原因造成的工期延误因甲方原因造成工期延误的，甲方应承担相应的违约责任。4.3不可抗力因素导致的工期延误因不可抗力因素导致工期延误的，双方互不承担违约责任。第五条质量保修5.1保修范围与期限保修范围为：（填写保修范围），保修期限为：（填写保修期限）。5.2保修责任与处理乙方应在保修期限内对工程质量问题负责修复或更换，具体处理方式为：（填写保修责任与处理方式）。5.3保修费用承担保修费用由乙方承担。第六条违约责任6.1乙方违约责任6.2甲方违约责任6.3违约赔偿金额及方式违约赔偿金额为：（填写违约赔偿金额），赔偿方式为：（填写赔偿方式）。第七条争议解决7.1争议解决方式争议解决方式为：（填写争议解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等）。7.2争议解决机构如选择仲裁，仲裁机构为：（填写仲裁机构名称）；如选择诉讼，管辖法院为：（填写管辖法院名称）。7.3诉讼管辖法院如选择诉讼，管辖法院为：（填写管辖法院名称）。第八条合同的变更与解除8.1合同变更条件合同变更的条件为：（填写合同变更条件）。8.2合同解除条件合同解除的条件为：（填写合同解除条件）。8.3变更与解除的程序合同变更或解除的程序为：（填写变更或解除程序）。第九条合同的转让9.1转让条件合同转让的条件为：（填写合同转让条件）。9.2转让程序合同转让的程序为：（填写合同转让程序）。第十条保密条款10.1保密内容保密内容包括：（填写保密内容）。10.2保密期限保密期限为：（填写保密期限）。10.3泄密责任第十一条法律适用与合同效力11.1法律适用本合同适用法律为：（填写适用法律）。11.2合同效力合同自双方签字盖章之日起生效，至合同履行完毕之日终止。第十二条其他约定12.1合同签订地点与日期合同签订地点为：（填写合同签订地点），签订日期为：（填写合同签订日期）。12.2附件名称与数量附件名称：（填写附件名称），数量：（填写附件数量）。12.3双方代表及联系方式甲方代表：（填写甲方代表姓名），联系方式：（填写甲方联系方式）；乙方代表：（填写乙方代表姓名），联系方式：（填写乙方联系方式）。第十三条合同的附件13.1施工图纸附件一：施工图纸（数量：____套，签名：____，日期：____）。13.2材料样品附件二：材料样品（数量：____，签名：____，日期：____）。13.3施工方案附件三：施工方案（数量：____套，签名：____，日期：____）。13.4验收标准和方法附件四：验收标准和方法（数量：____套，签名：____，日期：____）。第十四条合同的生效14.1合同生效条件合同生效的条件为：（填写合同生效条件）。14.2合同生效时间合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1第三方定义第三方指除甲方和乙方之外的合同之外的第三方主体，包括但不限于中介方、监理方、审计方、融资方、政府相关部门等。1.2第三方介入情形第二条第三方介入程序2.1第三方选择甲方和乙方应共同选择第三方，并签订相关的服务合同或协议。2.2第三方介入时间第三方应在本合同约定的工程开工日期之后的（填写具体天数）天内介入。2.3第三方职责第三条第三方责任3.1第三方责任限额第三方对因其原因造成的工程损失，承担的责任限额为：（填写责任限额）。3.2第三方责任范围第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方关系第三方与甲方之间的关系为：（1）中介关系；（2）监理关系；（3）审计关系；（4）融资关系；（5）法律法规规定的其他关系。4.2第三方与乙方关系第三方与乙方之间的关系为：（1）中介关系；（2）监理关系；（3）审计关系；（4）融资关系；（5）法律法规规定的其他关系。4.3第三方与其他各方关系第三方与其他各方之间的关系为：（1）中介关系；（2）监理关系；（3）审计关系；（4）融资关系；（5）法律法规规定的其他关系。第五条第三方介入后的合同变更5.1合同变更条件第三方介入后，合同变更的条件为：（填写合同变更条件）。5.2合同变更程序第三方介入后，合同变更的程序为：（填写合同变更程序）。第六条第三方介入后的合同解除6.1合同解除条件第三方介入后，合同解除的条件为：（填写合同解除条件）。6.2合同解除程序第三方介入后，合同解除的程序为：（填写合同解除程序）。第七条第三方介入后的争议解决7.1争议解决方式第三方介入后，争议解决方式为：（填写争议解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等）。7.2争议解决机构第三方介入后，如选择仲裁，仲裁机构为：（填写仲裁机构名称）；如选择诉讼，管辖法院为：（填写管辖法院名称）。7.3诉讼管辖法院第三方介入后，如选择诉讼，管辖法院为：（填写管辖法院名称）。第八条第三方介入后的其他约定8.1合同签订地点与日期第三方介入后，合同签订地点为：（填写合同签订地点），签订日期为：（填写合同签订日期）。8.2附件名称与数量第三方介入后，附件名称：（填写附件名称），数量：（填写附件数量）。8.3双方代表及联系方式第三方介入后，甲方代表：（填写甲方代表姓名），联系方式：（填写甲方联系方式）；乙方代表：（填写乙方代表姓名），联系方式：（填写乙方联系方式）；第三方代表：（填写第三方代表姓名），联系方式：（填写第三方联系方式）。第九条第三方介入后的附件9.1施工图纸第三方介入后，附件一：施工图纸（数量：____套，签名：____，日期：____）。9.2材料样品第三方介入后，附件二：材料样品（数量：____，签名：____，日期：____）。9.3施工方案第三方介入后，附件三：施工方案（数量：____套，签名：____，日期：____）。9.4验收标准和方法第三方介入后，附件第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：施工图纸详细要求和说明：施工图纸应包括工程的平面图、立面图、剖面图等，详细展示工程的设计细节。图纸应由乙方提供，并确保图纸的准确性和完整性。甲方应在收到图纸后的一定时间内进行审核，并提出修改意见。图纸的签名和日期应由乙方代表确认。附件二：材料样品详细要求和说明：材料样品应包括乙方将用于工程的所有主要材料样品。样品应由乙方提供，并确保样品的质量符合合同要求。甲方应在收到样品后的一定时间内进行审核，并提出修改意见。样品的签名和日期应由乙方代表确认。附件三：施工方案详细要求和说明：施工方案应详细描述工程的施工步骤、工艺流程、施工计划等。方案应由乙方提供，并确保方案的可行性和合理性。甲方应在收到方案后的一定时间内进行审核，并提出修改意见。方案的签名和日期应由乙方代表确认。附件四：验收标准和方法详细要求和说明：验收标准和方法应详细规定工程验收的标准和程序。标准和方法应由乙方提供，并确保其合理性和科学性。甲方应在收到标准和方法后的一定时间内进行审核，并提出修改意见。标准和方法的签名和日期应由乙方代表确认。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照约定的时间、质量、标准完成工程。2.乙方提供的材料不符合约定的质量标准。3.乙方未按照约定的施工工艺进行施工。4.乙方未按照约定的时间提供施工图纸、材料样品、施工方案等。5.甲方未按照约定的时间支付合同价款。6.甲方未按照约定的时间提供施工场地、施工条件等。违约的责任认定标准：1.违约行为导致工程进度延误的，乙方应按照合同约定承担相应的违约责任。2.违约行为导致工程质量、安全问题等的发生，乙方应负责修复或更换，并承担相应的违约责任。3.违约行为导致合同无法履行的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。示例说明：如果乙方未按照约定的时间提供施工图纸，导致工程进度延误，乙方应按照合同约定承担相应的违约责任。具体来说，如果合同约定乙方应在某个日期前提供图纸，但乙方未能按时提供，导致工程进度延误，乙方应根据合同约定的违约责任承担相应的赔偿责任，例如支付违约金或赔偿因延误导致的额外费用。全文完。2024年度娱乐场所室内乳胶漆施工合同1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及代表人1.2乙方名称及代表人1.3合同所指的娱乐场所地址第二条施工内容2.1施工项目：室内乳胶漆施工2.2施工面积：明确具体面积2.3施工标准：明确相关国家和行业标准第三条合同价格3.1合同总价：明确总金额3.2付款方式：明确付款条件和比例3.3价款调整：明确价格调整条件和方式第四条施工时间4.1施工开始日期：明确日期4.2施工结束日期：明确日期4.3工期延误：明确违约责任和赔偿方式第五条材料供应5.1甲方提供材料：明确材料名称和数量5.2乙方提供材料：明确材料名称和数量5.3材料质量标准：明确相关质量标准第六条施工质量6.1施工质量标准：明确相关质量标准6.2质量验收：明确验收程序和标准6.3质量保修：明确保修期限和范围第七条安全施工7.1乙方应遵守的安全生产规定7.2安全事故处理：明确责任归属和赔偿方式7.3环境保护：明确环保要求和措施第八条合同变更8.1合同变更条件：明确变更条件和程序8.2合同变更内容：明确变更内容8.3合同变更生效：明确变更生效方式第九条违约责任9.1甲方违约责任：明确违约行为和赔偿方式9.2乙方违约责任：明确违约行为和赔偿方式第十条争议解决10.1争议解决方式：明确争议解决方式和地点10.2诉讼或仲裁：明确诉讼或仲裁的管辖法院或机构第十一条合同解除11.1合同解除条件：明确解除条件和程序11.2合同解除后果：明确解除后的权利和义务处理第十二条保密条款12.1保密信息：明确保密信息的范围和内容12.2保密义务：明确保密义务和期限12.3违约责任：明确违反保密义务的赔偿方式第十三条法律适用和争议解决13.1法律适用：明确合同适用的法律法规13.2争议解决：明确争议解决方式和地点第十四条其他条款14.1合同的签订、生效和份数14.2合同的修改和补充14.3合同解除或终止后的权利和义务处理14.4双方约定的其他事项第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及代表人甲方全称：（甲方全称），法定代表人为（甲方法定代表人）。1.2乙方名称及代表人乙方全称：（乙方全称），法定代表人为（乙方法定代表人）。1.3合同所指的娱乐场所地址合同所指的娱乐场所地址为：（具体地址），包括但不限于所有相关建筑物、场地和设施。第二条施工内容2.1施工项目：室内乳胶漆施工乙方同意按照甲方的要求，对娱乐场所的室内墙面、天花板等进行乳胶漆施工。2.2施工面积：明确具体面积施工面积为：（具体面积），平方米。2.3施工标准：明确相关国家和行业标准乙方应按照国家和行业标准进行施工，包括但不限于：（具体标准）。第三条合同价格3.1合同总价：明确总金额合同总金额为：（总金额），元整。3.2付款方式：明确付款条件和比例（1）合同签订后七个工作日内，支付合同总金额的（百分比）；（2）施工进度达到（具体比例）时，支付合同总金额的（百分比）；（3）工程验收合格后七个工作日内，支付合同总金额的（百分比）。3.3价款调整：明确价格调整条件和方式（1）由于甲方原因导致工程量发生变化，双方可协商调整合同总价；（2）由于不可抗力等不可预见因素导致工程成本发生变化，双方可协商调整合同总价。第四条施工时间4.1施工开始日期：明确日期施工开始日期为：（具体日期）。4.2施工结束日期：明确日期施工结束日期为：（具体日期）。4.3工期延误：明确违约责任和赔偿方式如乙方原因导致工期延误，乙方应按照每延误一天向甲方支付合同总金额的（百分比）作为违约金。如乙方原因导致工期延误超过（具体天数），甲方有权解除本合同，并要求乙方支付合同总金额的（百分比）作为违约金。第五条材料供应5.1甲方提供材料：明确材料名称和数量（1）乳胶漆：（具体品牌和型号）；（2）其他辅料：（具体名称和数量）。5.2乙方提供材料：明确材料名称和数量（1）施工工具和设备；（具体名称和数量）；（2）施工人员：（具体人数）。5.3材料质量标准：明确相关质量标准第六条施工质量6.1施工质量标准：明确相关质量标准（1）颜色均匀，无明显色差；（2）涂层平整，无明显凹凸不平；（3）涂层牢固，无脱落现象；（4）涂层厚度符合设计要求。6.2质量验收：明确验收程序和标准工程验收应在施工结束后进行，验收程序如下：（1）甲方提供验收标准及方法；（2）乙方按照验收标准进行自检；（3）甲方对工程进行验收；（4）双方共同签署验收报告。6.3质量保修：明确保修期限和范围乙方应对施工质量提供（具体期限）的保修服务，保修范围包括但不限于：（具体范围）。第八条合同变更8.1合同变更条件：明确变更条件和程序合同变更应在双方协商一致的基础上进行，并签订书面变更协议。变更条件如下：（1）因政策、法规变化导致合同内容不适应；（2）因工程实际情况发生变化，需要对合同内容进行调整；（3）双方协商一致的其他变更事项。8.2合同变更内容：明确变更内容合同变更内容应包括但不限于：工程范围、工程量、工程进度、合同价格、付款方式等。8.3合同变更生效：明确变更生效方式合同变更协议经双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。第九条违约责任9.1甲方违约责任：明确违约行为和赔偿方式（1）未能按约定时间支付价款的，应支付违约金，违约金为合同总金额的（百分比）；（2）未能提供约定材料的，应承担材料价值（百分比）的赔偿责任；（3）其他违约行为导致的损失，甲方应承担相应的赔偿责任。9.2乙方违约责任：明确违约行为和赔偿方式（1）未能按约定时间完成工程的，应支付违约金，违约金为合同总金额的（百分比）；（2）施工质量不符合约定的，乙方应负责修复或重新施工，并承担由此产生的费用；（3）其他违约行为导致的损失，乙方应承担相应的赔偿责任。第十条争议解决10.1争议解决方式：明确争议解决方式和地点双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2诉讼或仲裁：明确诉讼或仲裁的管辖法院或机构如双方约定仲裁，仲裁机构为：（具体仲裁机构名称）。第十一条合同解除11.1合同解除条件：明确解除条件和程序合同解除的条件如下：（1）双方协商一致解除合同；（2）甲方违约导致合同无法履行，乙方有权解除合同；（3）乙方无法履行合同，甲方有权解除合同。11.2合同解除后果：明确解除后的权利和义务处理（1）乙方应停止施工，并按照甲方要求撤出施工场地；（2）甲方应支付乙方已完成的工程价款；（3）双方应互相返还对方提供的材料和物品；（4）双方应按照合同约定承担解除合同产生的相关费用。第十二条保密条款12.1保密信息：明确保密信息的范围和内容保密信息包括但不限于：合同内容、技术秘密、商业秘密、甲方客户信息等。12.2保密义务：明确保密义务和期限乙方应对保密信息承担保密义务，保密期限为：（具体期限）。12.3违约责任：明确违反保密义务的赔偿方式（1）赔偿甲方因保密信息泄露造成的直接经济损失；（2）支付违约金，违约金为甲方损失金额的（百分比）。第十三条法律适用和争议解决13.1法律适用：明确合同适用的法律法规本合同适用中华人民共和国法律法规。13.2争议解决：明确争议解决方式和地点如双方未在合同中约定争议解决方式，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十四条其他条款14.1合同的签订、生效和份数本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。14.2合同的修改和补充合同的修改和补充应采用书面形式，经双方签字盖章后生效。14.3合同解除或终止后的权利和义务处理合同解除或终止后，双方应继续履行合同中尚未履行完毕的义务，并按照合同约定处理相关事项。14.4双方约定的其他事项双方还可以在合同中约定其他事项，以补充和完善合同内容。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义第三方是指除甲方和乙方之外，与本合同无关的个体或组织，包括但不限于中介机构、监管机构、专业咨询机构等。1.2第三方职责第三方在介入本合同时，应严格遵守相关法律法规和行业标准，公正、公平地履行其职责，并确保合同的顺利进行。第二条第三方介入条件2.1第三方介入的情形第三方介入的情形包括但不限于：（1）甲方或乙方要求第三方提供专业服务；（2）第三方作为监管机构对合同执行进行监督；（3）第三方作为中介方协助双方解决合同履行过程中的争议。2.2第三方介入程序（1）甲方和乙方协商一致，同意第三方介入；（2）甲方和乙方与第三方签订书面介入协议；（3）第三方按照协议约定介入合同履行过程。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限定第三方在其职责范围内，对甲方和乙方承担有限责任。第三方的责任以其应当承担的职责和义务为限，对于非因其职责范围内的事项，第三方不承担责任。3.2第三方赔偿责任如第三方在履行其职责过程中造成甲方或乙方损失，第三方应承担相应的赔偿责任。赔偿责任限于可直接归属于第三方行为的损失，且赔偿金额不得超过第三方介入协议中约定的限额。第四条第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲方、乙方的关系第三方介入并不意味着甲方或乙方将与其分享合同权利和义务。第三方仅在其职责范围内承担合同履行辅助责任，不改变甲方和乙方之间的合同关系。4.2第三方与中介方的关系如第三方作为中介方介入，其与甲方和乙方之间的关系仍遵循中介合同的约定。中介方应承担中介职责，并按照中介合同约定收取中介费用。第五条第三方介入后的合同修改5.1第三方介入导致的合同修改第三方介入可能导致合同内容的部分修改，包括但不限于：（1）合同履行期限的调整；（2）合同价款的调整；（3）合同条款的补充或修改。5.2合同修改程序（1）甲方、乙方和第三方协商一致，提出修改意见；（2）甲方和乙方签订书面修改协议；（3）修改协议经双方签字盖章后生效。第六条第三方介入后的争议解决6.1第三方介入引起的争议如第三方介入引起甲方和乙方之间的争议，双方应尝试通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。6.2第三方作为争议解决中介如第三方作为中介方介入争议解决，其应公正、公平地协助双方解决争议，并按照中介合同约定收取中介费用。第七条第三方介入的终止7.1第三方介入终止条件第三方介入终止的条件包括但不限于：（1）合同履行完毕；（2）合同提前解除；（3）第三方职责履行完毕。7.2第三方介入终止程序（1）甲方、乙方和第三方协商一致，同意终止第三方介入；（2）甲方和乙方与第三方签订书面终止协议；（3）第三方按照终止协议约定退出合同履行过程。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同2.合同变更协议3.质量验收报告4.支付凭证5.材料供应清单6.施工计划及进度表7.安全生产责任书8.环保措施方案9.施工图纸10.施工现场平面布置图11.施工现场管理制度12.施工人员名单及资质证明13.施工过程中产生的重要文件和资料14.竣工图纸15.保修期内维修记录16.合同解除或终止协议17.中介合同（如适用）18.第三方介入协议19.争议解决协议20.其他双方约定的相关文件和资料附件的详细要求和说明：1.合同为本合同的完整文本，包括所有条款和附件。2.合同变更协议：当合同内容需要调整时，双方签订的书面变更协议。3.质量验收报告：工程完工后，双方共同签署的质量验收报告。4.支付凭证：包括合同价款支付的银行转账凭证、现金收据等。5.材料供应清单：甲方提供材料和乙方提供材料的详细清单。6.施工计划及进度表：施工过程中，乙方提交的施工计划及进度表。7.安全生产责任书：乙方签署的安全生产责任书。8.环保措施方案：乙方提交的环保措施方案。9.施工图纸：施工过程中所需的相关施工图纸。10.施工现场平面布置图：施工过程中，乙方提交的施工现场平面布置图。11.施工现场管理制度：乙方提交的施工现场管理制度。12.施工人员名单及资质证明：乙方提交的施工人员名单及资质证明。13.施工过程中产生的重要文件和资料：施工过程中产生的重要文件和资料，包括但不限于施工记录、现场照片等。14.竣工图纸：工程竣工后，乙方提交的相关竣工图纸。15.保修期内维修记录：保修期内，乙方对工程进行的维修记录。16.合同解除或终止协议：当合同需要解除或终止时，双方签订的书面协议。17.中介合同（如适用）：如乙方作为中介方介入，双方签订的中介合同。18.第三方介入协议：当第三方介入时，甲方、乙方和第三方签订的书面介入协议。19.争议解决协议：当合同执行过程中发生争议时，双方签订的争议解决协议。20.其他双方约定的相关文件和资料：根据双方约定，可能需要提交的其他文件和资料。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为：（1）未能按约定时间支付价款；（2）未能提供约定材料；（3）其他违反合同约定的事项。2.乙方违约行为：（1）未能按约定时间完成工程；（2）施工质量不符合约定；（3）其他违反合同约定的事项。3.违约责任认定标准：（1）违约行为导致合同无法履行，违约方应承担违约责任；（2）违约行为导致对方遭受经济损失，违约方应承担相应的赔偿责任；（3）违约行为导致工期延误，违约方应按照约定支付违约金。4.示例说明：（1）如甲方未能按约定时间支付价款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金；（2）如乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方修复或重新施工，并承担由此产生的费用；（3）如双方未能按约定时间完成工程，应按照约定比例承担违约责任。全文完。2024年度娱乐场所室内乳胶漆施工合同2本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3甲方乙方特指第二条工程概述2.1工程名称：2024年度娱乐场所室内乳胶漆施工项目2.2工程地点：甲方指定的娱乐场所施工地点2.3施工面积：甲方指定的施工面积第三条施工内容与要求3.1施工内容：室内乳胶漆施工，包括墙面、顶面等3.2施工要求：符合国家相关施工标准及行业规范第四条施工时间4.1施工开始时间：甲方确定的开始施工日期4.2施工结束时间：甲方确定的结束施工日期第五条材料供应5.1乙方负责提供施工所需乳胶漆及相关辅料5.2乙方需保证材料质量，并提供材料合格证明第六条施工质量与验收6.1乙方应保证施工质量，达到甲方要求的标准6.2验收时间：施工结束后，甲方组织验收6.3验收不合格的处理：乙方负责返工，直到达到甲方要求第七条合同价格与支付7.1合同总价：人民币【】元整7.2支付方式：合同签订后，甲方支付乙方合同总价的一定比例作为预付款7.3支付进度：根据施工进度，甲方按实际完成工程量支付乙方相应款项7.4支付时间：支付款项的具体时间按照甲乙双方协商确定第八条违约责任8.1乙方未按约定时间完成施工，应支付甲方违约金8.2甲方未按约定时间支付款项，应支付乙方违约金第九条争议解决9.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，应通过友好协商解决9.2如果协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼第十条保密条款10.1甲乙双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密，应予以保密10.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止第十一条合同的变更和解除11.1合同的变更或解除应由甲乙双方协商一致，并以书面形式确认11.2因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商变更或解除合同第十二条合同的生效、终止与解除12.1本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效12.2在合同履行完毕后，本合同自行终止12.3如合同提前解除，应按照本合同约定办理相关手续第十三条甲方权利与义务13.1甲方应按合同约定提供施工场地及相关设施13.2甲方应对乙方施工过程进行监督，并提供必要的配合第十四条乙方权利与义务14.1乙方应按合同约定完成施工，并保证施工质量14.2乙方应遵守国家法律法规，保障施工人员的人身安全第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称：甲方全称，即娱乐场所的正式名称。1.1甲方地址：甲方的注册地址或合同约定的其他地址。1.2乙方名称：乙方全称，即承担施工任务的公司的正式名称。1.2乙方地址：乙方的注册地址或合同约定的其他地址。1.3甲方乙方特指：在本合同中，“甲方”指的是娱乐场所的拥有者或授权代表，而“乙方”指的是承担室内乳胶漆施工任务的公司。第二条工程概述2.1工程名称：明确指出是2024年度的娱乐场所室内乳胶漆施工项目。2.2工程地点：具体指明施工场地的地理位置，包括街道名称、建筑名称和房间号码等。2.3施工面积：详细列出需要进行乳胶漆施工的面积，单位为平方米。第三条施工内容与要求3.1施工内容：乙方负责进行室内乳胶漆的施工，包括墙面、顶面等部位的涂刷工作。3.2施工要求：乙方应严格按照国家相关施工标准和行业规范进行施工，确保施工质量符合规定。第四条施工时间4.1施工开始时间：双方协商确定的开始施工的具体日期。4.2施工结束时间：双方协商确定的结束施工的具体日期。第五条材料供应5.1乙方负责提供施工所需的乳胶漆和相关辅料，包括涂料、刷子、滚筒等。5.2乙方提供的材料应保证质量，并应提供材料的合格证明和产品说明书。第六条施工质量与验收6.1乙方应保证施工质量，确保施工后的墙面、顶面等部位符合甲方要求的标准。6.2验收时间：施工结束后，甲方应在甲方指定的时间内组织相关人员对施工质量进行验收。6.3验收不合格的处理：如果验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行返工，直到达到甲方的要求为止。第七条合同价格与支付7.1合同总价：本合同的总价为人民币【】元整，包括施工费用、材料费用和税费等。7.2支付方式：甲方支付乙方合同总价的一定比例作为预付款，具体比例由双方协商确定。7.3支付进度：甲方按照乙方的施工进度，按实际完成工程量支付乙方相应款项。7.4支付时间：支付款项的具体时间由甲乙双方协商确定，并在合同中明确。第八条违约责任8.1乙方未按约定时间完成施工，应支付甲方违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总价的一定比例。8.2甲方未按约定时间支付款项，应支付乙方违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为应支付款项的一定比例。第九条争议解决9.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，应通过友好协商解决。9.2如果协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。第十条保密条款10.1甲乙双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密，应予以保密。10.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。第十一条合同的变更和解除11.1合同的变更或解除应由甲乙双方协商一致，并以书面形式确认。11.2因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商变更或解除合同。第十二条合同的生效、终止与解除12.1本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。12.2在合同履行完毕后，本合同自行终止。12.3如合同提前解除，应按照本合同约定办理相关手续。第十三条甲方权利与义务13.1甲方应按合同约定提供施工场地及相关设施。13.2甲方应对乙方施工过程进行监督，并提供必要的配合。第十四条乙方权利与义务14.1乙方应按合同约定完成施工，并保证施工质量。14.2乙方应遵守国家法律法规，保障施工人员的人身安全。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1定义：第三方是指除甲方和乙方之外的，与本合同无关的个体或实体，包括但不限于中介方、监理方、审计方、政府部门等。15.2第三方介入的条件：第三方介入需在甲乙双方的同意下进行，且第三方介入的行为不得违反本合同的约定。15.3第三方介入的方式：第三方可以通过现场检查、监