2024年建筑工程施工合同(含工程范围、施工期限与质量标准)

2024版建筑工程施工合同(含工程范围、施工期限与质量标准)本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条工程范围2.1工程概述2.2施工内容2.3工程量清单第三条施工期限3.1总体施工期限3.2分阶段施工期限3.3施工进度计划第四条质量标准4.1工程质量要求4.2质量检验与验收4.3质量保证措施第五条合同价格5.1合同总价5.2价格调整5.3支付方式第六条施工准备6.1发包人责任6.2承包人责任第七条施工安全7.1安全管理7.2安全事故处理第八条合同变更8.1变更条件8.2变更程序第九条违约责任9.1发包人违约9.2承包人违约第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件11.2合同变更条件11.3合同终止条件第十二条合同的解除12.1解除条件12.2解除程序第十三条保密条款13.1保密内容13.2保密期限第十四条其他条款14.1法律适用14.2争议解决14.3合同附件第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包人1.1.1发包人名称：1.1.2发包人地址：1.1.3发包人法定代表人：1.2承包人1.2.1承包人名称：1.2.2承包人地址：1.2.3承包人法定代表人：第二条工程范围2.1工程概述2.1.1工程名称：2.1.2工程地点：2.1.3工程性质：2.2施工内容2.2.1施工项目列表：2.2.2施工要求：2.3工程量清单2.3.1工程量清单编制依据：2.3.2工程量清单内容：第三条施工期限3.1总体施工期限3.1.1合同工期：3.1.2开工日期：3.1.3竣工日期：3.2分阶段施工期限3.2.1分阶段工程列表：3.2.2分阶段工程开工日期及竣工日期：3.3施工进度计划3.3.1施工进度计划编制：3.3.2施工进度计划提交时间：3.3.3施工进度计划调整：第四条质量标准4.1工程质量要求4.1.1工程质量标准：4.1.2质量检验依据：4.2质量检验与验收4.2.1检验机构：4.2.2验收程序：4.2.3验收标准：4.3质量保证措施4.3.1承包人质量保证措施：4.3.2发包人质量保证措施：第五条合同价格5.1合同总价5.1.1合同总价金额：5.1.2合同总价调整条件：5.2价格调整5.2.1价格调整条件：5.2.2价格调整程序：5.3支付方式5.3.1支付方式：5.3.2支付时间：5.3.3支付条件：第六条施工准备6.1发包人责任6.1.1发包人提供的施工条件：6.1.2发包人提供的施工资料：6.2承包人责任6.2.1承包人准备的施工方案：6.2.2承包人准备的施工人员：第七条施工安全7.1安全管理7.1.1承包人安全管理制度：7.1.2发包人安全监督：7.2安全事故处理7.2.1安全事故报告程序：7.2.2安全事故处理方式：7.2.3安全事故责任划分：第八条合同变更8.1变更条件8.1.1合同变更情形：8.1.2合同变更程序：8.2变更程序8.2.1变更提议：8.2.2变更批准：第九条违约责任9.1发包人违约9.1.1发包人违约情形：9.1.2发包人违约责任：9.2承包人违约9.2.1承包人违约情形：9.2.2承包人违约责任：第十条争议解决10.1争议解决方式：10.1.1协商解决：10.1.2调解解决：10.1.3仲裁解决：10.2争议解决机构：10.2.1仲裁机构名称：10.2.2仲裁地点：第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件：11.1.1合同生效时间：11.2合同变更条件：11.2.1合同变更生效时间：11.3合同终止条件：11.3.1合同终止时间：第十二条合同的解除12.1解除条件：12.1.1合同解除程序：12.2解除程序12.2.1解除通知：12.2.2解除效力：第十三条保密条款13.1保密内容：13.1.1保密信息范围：13.2保密期限：13.2.1保密期限起算时间：13.2.2保密期限届满时间：第十四条其他条款14.1法律适用：14.1.1合同适用的法律：14.2争议解决：14.2.1争议解决的适用法律：14.3合同附件：14.3.1附件清单：第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方定义在本合同中，第三方指的是除发包人和承包人之外的其他个人或实体，包括但不限于咨询机构、设计单位、监理单位、材料供应商、设备供应商等。1.2第三方责任第三方对于发包人和承包人不承担合同项下的任何直接责任。第三方的工作质量和效率均应符合合同的约定。2.第三方介入程序2.1第三方选择发包人和承包人应共同协商选择第三方，并确保第三方的选择符合合同约定的条件和要求。2.2第三方介入程序第三方介入合同执行过程应遵循合同约定的程序，包括但不限于第三方提交工作成果的时间、质量要求等。3.第三方责权利划分3.1第三方责任第三方应按照合同约定完成工作，并对其工作成果负责。若第三方的工作成果不符合合同约定，发包人和承包人有权要求第三方予以改正或重新提供。3.2第三方权利第三方有权按照合同约定获得相应的报酬和服务。4.第三方责任限额4.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方因其违约或过失给发包人或承包人造成损失时，第三方应承担的最高赔偿责任额度。4.2第三方责任限额的确定第三方责任限额应根据合同的具体情况予以确定，包括但不限于合同金额、第三方的工作性质、合同风险等因素。具体责任限额由发包人和承包人在合同中约定。5.第三方与其他各方的关系5.1第三方与发包人的关系第三方应视为发包人的合同相对人，其工作成果应符合发包人的要求。5.2第三方与承包人的关系第三方应视为承包人的合同相对人，其工作成果应符合承包人的要求。6.第三方违约处理6.1第三方违约情形第三方如未能按照合同约定完成工作或其工作成果不符合合同约定，视为第三方违约。6.2第三方违约处理发包人和承包人应按照合同约定处理第三方的违约行为，包括但不限于要求第三方改正、重新提供工作成果或赔偿损失等。7.第三方介入对合同其他条款的影响7.1第三方介入不影响合同其他条款的执行，包括但不限于合同价款、工期、质量要求等。8.第三方介入后的合同变更8.1合同变更情形如因第三方介入导致合同执行发生变更，发包人和承包人应按照合同约定的变更程序处理。8.2合同变更生效合同变更自双方达成一致并签字盖章后生效。9.第三方介入后的争议解决9.1争议解决方式第三方介入产生的争议应通过协商解决，协商不成的，可以按照合同约定的争议解决方式处理。9.2争议解决机构如合同中未约定争议解决机构，发包人和承包人应共同选择一个有管辖权的法院或仲裁机构解决争议。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单附件二：施工图纸附件三：施工方案附件四：工程质量标准附件五：材料设备供应商名单附件六：施工进度计划附件七：安全管理制度附件八：安全事故处理程序附件九：合同变更申请表附件十：争议解决提交函附件一：工程量清单详细要求：工程量清单应详细列出所有工程项目的名称、数量、单位、单价和总价。清单应由双方确认无误后作为合同的一部分。附件二：施工图纸详细要求：施工图纸应包括所有施工过程中的图纸，如设计图纸、施工详图等。图纸应清晰、完整，并由双方确认。附件三：施工方案详细要求：施工方案应详细说明施工过程中的步骤、方法、技术要求等。方案应由双方确认，并按照方案进行施工。附件四：工程质量标准详细要求：工程质量标准应详细列出工程质量的要求，如材料要求、施工工艺要求等。标准应由双方确认，并作为工程验收的依据。附件五：材料设备供应商名单详细要求：材料设备供应商名单应列出所有合同中涉及的材料和设备供应商。名单应由双方确认，并按照名单选择供应商。附件六：施工进度计划详细要求：施工进度计划应详细列出施工过程中的各个阶段的开始和结束时间。计划应由双方确认，并按照计划进行施工。附件七：安全管理制度详细要求：安全管理制度应详细说明施工过程中的安全管理制度和要求。制度应由双方确认，并按照制度进行安全管理。附件八：安全事故处理程序详细要求：安全事故处理程序应详细列出安全事故的报告、调查、处理和赔偿的程序。程序应由双方确认，并在发生安全事故时按照程序进行处理。附件九：合同变更申请表详细要求：合同变更申请表应详细列出合同变更的内容、理由和影响。申请表应由双方确认，并按照申请表进行合同变更。附件十：争议解决提交函详细要求：争议解决提交函应详细说明争议的内容、双方的观点和请求解决的方式。提交函应由双方确认，并按照提交函进行争议解决。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.发包人未按合同约定提供施工条件或材料设备。2.发包人未按合同约定支付价款。3.承包人未按合同约定完成工作或工作成果不符合合同约定。4.承包人未按合同约定支付价款或提交履约保证金。5.第三方未按合同约定完成工作或工作成果不符合合同约定。责任认定：1.发包人违约，应承担违约责任，如支付违约金、