二零二四年度住宅小区路缘石施工合同

二零二四年度住宅小区路缘石施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方：住宅小区开发商1.2乙方：路缘石施工单位1.3丙方：监理单位第二条施工内容2.1乙方负责在甲方提供的住宅小区内进行路缘石的施工工作2.2施工范围包括但不限于：道路、步行道、广场等区域第三条施工质量标准3.1乙方应按照我国相关法律法规及行业标准进行施工3.2路缘石的铺设应平整、牢固，高度误差应符合规定标准3.3路缘石的色泽、规格应统一，符合设计要求第四条施工期限4.1乙方应在甲方规定的时间内完成施工任务4.2施工期限自监理单位签发开工通知书之日起计算第五条工程款项5.1甲方应按照双方约定的付款方式支付工程款项5.2工程进度达到约定的百分比时，乙方有权向甲方申请支付相应的工程款项第六条工程变更6.1如遇不可抗力因素导致施工进度延误，双方可协商调整施工期限6.2甲方如需对施工内容进行变更，应提前通知乙方，并协商调整合同价款第七条违约责任7.1乙方未按照约定时间完成施工任务的，应向甲方支付违约金7.2甲方未按照约定时间支付工程款项的，应向乙方支付滞纳金第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼第九条合同的生效、变更和解除9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效9.2双方同意，合同的变更或解除应书面签署，经双方确认后生效第十条保密条款10.1双方在合同履行过程中获得的对方商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密10.2违反保密条款的，违约方应承担相应的法律责任第十一条合同的转让11.1未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方第十二条甲方义务12.1提供施工场地，确保乙方顺利施工12.2按时支付工程款项，配合乙方完成施工任务第十三条乙方义务13.1按照合同约定进行施工，保证施工质量13.2遵守施工场地的各项管理制度，维护甲方合法权益第十四条其他条款14.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充14.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方：指住宅小区开发商，具有合法经营资格的企业法人。1.2乙方：指路缘石施工单位，具有合法施工资格的企业法人。1.3丙方：指监理单位，具有合法监理资格的企业法人。第二条施工内容2.1乙方负责在甲方提供的住宅小区内进行路缘石的施工工作。2.2施工范围包括但不限于：道路、步行道、广场等区域的路缘石铺设。2.3乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工。第三条施工质量标准3.1乙方应按照我国相关法律法规及行业标准进行施工。3.2路缘石的铺设应平整、牢固，高度误差应符合规定标准。3.3路缘石的色泽、规格应统一，符合设计要求。3.4乙方应对施工完成的路缘石进行验收，确保施工质量符合约定标准。第四条施工期限4.1乙方应在甲方规定的时间内完成施工任务。4.2施工期限自丙方签发开工通知书之日起计算。4.3乙方应按照约定的施工进度计划完成施工任务，如有特殊情况需调整进度，应提前向甲方和丙方提出申请，并取得同意。第五条工程款项5.1甲方应按照双方约定的付款方式支付工程款项。5.2工程进度达到约定的百分比时，乙方有权向甲方申请支付相应的工程款项。5.3甲方应在乙方提交工程进度报告和相应款项的申请后，按照约定时间支付款项。第六条工程变更6.1如遇不可抗力因素导致施工进度延误，双方可协商调整施工期限。6.2甲方如需对施工内容进行变更，应提前通知乙方，并协商调整合同价款。6.3乙方应在收到甲方变更通知后，按照变更内容调整施工计划，并通知丙方。第七条违约责任7.1乙方未按照约定时间完成施工任务的，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约部分工程款项的1%。7.2甲方未按照约定时间支付工程款项的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：应付款项的0.5%。7.3任何一方违反合同其他条款的，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。8.3诉讼时效为争议发生之日起六个月。第九条合同的生效、变更和解除9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。9.2双方同意，合同的变更或解除应书面签署，经双方确认后生效。9.3合同的生效、变更和解除，不影响各方已产生的权利和义务。第十条保密条款10.1双方在合同履行过程中获得的对方商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密。10.2违反保密条款的，违约方应承担相应的法律责任。10.3保密期限自合同生效之日起计算，至合同解除或履行完毕之日止。第十一条合同的转让11.1未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。11.2双方同意转让的，应签订书面转让协议，并通知对方和丙方。第十二条甲方义务12.1提供施工场地，确保乙方顺利施工。12.2按时支付工程款项，配合乙方完成施工任务。12.3负责办理施工所需的相关手续和证件。第十三条乙方义务13.1按照合同约定进行施工，保证施工质量。13.2遵守施工场地的各项管理制度，维护甲方合法权益。13.3负责施工期间的安全防护和环境保护工作。第十四条其他条款14.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。14.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。14.3本合同的修改和补充，应以书面形式进行，经双方签字（或盖章）后生效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1本合同所称第三方，是指除甲乙双方以外的其他合同主体，包括但不限于中介方、监理方、政府部门、供应商等。第二条第三方介入的条件2.1当甲方、乙方或丙方认为第三方的介入有助于合同的履行、监督和协调时，可以邀请第三方介入。2.2第三方介入应得到甲乙双方的书面同意，并通知丙方。第三条第三方介入的权利和义务3.1第三方根据甲乙双方的约定，有权对合同的履行进行监督和协调。3.2第三方应遵守合同的约定，不得干涉甲乙双方的正常经营活动。3.3第三方应保持独立性，不应受任何一方的操控或影响。第四条第三方介入的费用4.1第三方介入所需的费用，应由甲乙双方协商承担。4.2第三方介入费用的支付方式，应在双方签订的补充协议中明确。第五条第三方介入的决策5.1第三方介入的具体事项，应由甲乙双方共同决策。5.2甲乙双方应就第三方介入的事项、范围、期限等达成一致，并以书面形式确认。第六条第三方与甲乙方的关系6.1第三方与甲乙双方之间，应保持平等、独立的关系。6.2第三方不应代替甲乙双方行使合同权利和履行合同义务。6.3甲乙双方与第三方之间的沟通，应以书面形式进行，并互相副本。第七条第三方责任限额7.1第三方应对其介入行为所产生的后果承担责任。7.2甲乙双方与第三方的责任划分，应以合同的约定为准。7.3第三方责任限额，应在补充协议中明确，并报丙方备案。第八条第三方退出8.1第三方可根据合同约定或甲乙双方的一致同意，退出合同的介入。8.2第三方退出时，应办理相关手续，并将介入期间的相关资料移交给甲乙双方。第九条第三方违反合同的处理9.1第三方违反合同的，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。9.2第三方违反合同的，甲乙双方也有权要求其他方承担连带责任。第十条第三方介入的合同变更10.1甲乙双方如需变更合同中与第三方有关的内容，应签订书面补充协议，并通知丙方。10.2合同变更应经第三方书面同意，并报丙方备案。第十一条第三方与合同解除11.1合同解除不影响甲乙双方与第三方之间的权利义务。11.2合同解除后，第三方应对其介入行为所产生的后果继续承担责任。第十二条第三方介入的争议解决12.1甲乙双方与第三方之间的争议，应通过友好协商解决。12.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十三条第三方介入的保密条款13.1第三方应对其在合同履行过程中获得的甲乙双方的保密信息予以保密。13.2违反保密条款的，违约方应承担相应的法律责任。第十四条第三方介入的其他条款14.1本合同未尽事宜，甲乙双方与第三方可另行协商补充。14.2本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：合同主体资格证明附件2：施工图纸和技术要求附件3：工程款项支付时间表附件4：施工进度计划附件5：施工质量标准和要求附件6：保密协议附件7：第三方介入协议附件8：违约行为认定标准附件9：违约责任认定标准附件10：争议解决方式说明附件11：合同变更和解除协议附件12：施工场地使用协议附件13：环境保护和安全防护措施协议附件14：工程验收标准和方法附件1的详细要求：甲方和乙方应提供有效的合同主体资格证明，包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证等。附件2的详细要求：施工图纸和技术要求应由甲方提供，乙方应按照图纸和技术要求进行施工。附件3的详细要求：工程款项支付时间表应明确付款的时间节点、付款金额和付款条件。附件4的详细要求：施工进度计划应详细列出施工的各个阶段和完成时间，乙方应按照计划进行施工。附件5的详细要求：施工质量标准和要求应符合国家相关法律法规和行业标准，乙方应保证施工质量达到标准要求。附件6的详细要求：保密协议应明确保密信息的内容、保密期限和双方的权利义务。附件7的详细要求：第三方介入协议应明确第三方的权利义务、介入范围和费用承担等。附件8的详细要求：违约行为认定标准应详细列出违约行为的种类和判定标准。附件9的详细要求：违约责任认定标准应详细列出违约责任的形式、计算方法和承担主体。附件10的详细要求：争议解决方式说明应明确争议解决的途径和程序。附件11的详细要求：合同变更和解除协议应明确变更和解除的条件、程序和双方的权利义务。附件12的详细要求：施工场地使用协议应明确甲乙双方在使用施工场地时的权利义务。附件13的详细要求：环境保护和安全防护措施协议应明确甲乙双方在施工过程中的环境保护和安全防护义务。附件14的详细要求：工程验收标准和方法应明确工程验收的标准和程序。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定时间支付工程款项。2.乙方未按约定时间完成施工任务。3.乙方施工质量不符合约定标准。4.第三