二零二四年度立体车库铺砖施工合同

二零二四年度立体车库铺砖施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及代表人1.2乙方名称及代表人第二条工程概述2.1工程名称：二零二四年度立体车库铺砖施工项目2.2工程地点：甲方指定的施工地点2.3工程内容：立体车库铺砖施工，包括但不限于设计、材料供应、施工、验收等第三条合同价格3.1本合同总价为人民币【】元整（大写：【】元整），根据工程实际情况，具体金额以实际工程量计算为准3.2乙方应在合同签订后七个工作日内向甲方支付合同总价30%的预付款3.3余款在工程验收合格后一次性支付第四条工程进度及工期4.1工程预计开始日期：【】年【】月【】日4.2工程预计结束日期：【】年【】月【】日4.3乙方应按照甲方的要求，确保工程按时完成，如有延误，乙方应承担相应的违约责任第五条质量标准5.1乙方应按照国家及地方相关法律法规、规范和标准进行施工5.2乙方应保证工程质量，确保铺砖平整、牢固、色泽一致，无空鼓、开裂等现象5.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准第六条材料供应6.1乙方负责采购施工所需材料，并保证材料质量符合国家相关标准6.2甲方有权对乙方采购的材料进行抽检，如不合格，乙方应立即更换第七条施工安全7.1乙方应严格按照国家及地方安全生产法律法规进行施工，确保施工安全7.2乙方应承担施工过程中的安全事故责任第八条保密条款8.1双方应对合同内容、谈判过程中的相关信息以及双方的商业秘密予以保密8.2未经对方同意，不得向第三方披露相关信息第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决9.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼第十条合同的变更和解除10.1双方同意，合同的变更或解除需经双方协商一致，并以书面形式确认10.2合同变更或解除不影响双方因履行合同而产生的权利和义务第十一条违约责任11.1双方应严格履行合同义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失第十二条不可抗力12.1因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应立即协商解决办法，根据情况部分或全部免除责任第十三条合同的生效、解除和终止13.1本合同自双方签字盖章之日起生效13.2在合同约定的工程结束日期后，本合同自动终止第十四条其他条款14.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份14.2本合同未尽事宜，双方可另行协商，并以书面形式补充14.3本合同自双方签字盖章之日起生效，签字盖章前不得对外披露第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称：×××公司1.1.1甲方代表人：×××1.2乙方名称：×××建筑安装工程有限公司1.2.1乙方代表人：×××第二条工程概述2.1工程名称：二零二四年度立体车库铺砖施工项目2.2工程地点：甲方指定的施工地点，具体位置以甲方提供的地理位置图为准2.3工程内容：乙方负责进行立体车库铺砖施工，包括但不限于设计、材料供应、施工、验收等环节。具体施工范围和施工内容以双方约定的施工图纸和技术要求为准。第三条合同价格3.1本合同总价为一亿零五百万元整（大写：壹亿零伍佰万元整），根据工程实际情况，具体金额以实际工程量计算为准。3.2乙方应在合同签订后七个工作日内向甲方支付合同总价30%的预付款，即人民币三千万元整（大写：叁仟万元整）。3.3余款在工程验收合格后一次性支付，支付金额以实际工程量计算后的总额为准。第四条工程进度及工期4.1工程预计开始日期：2024年3月1日4.2工程预计结束日期：2024年6月30日4.3乙方应按照甲方的要求，确保工程按时完成。如有延误，乙方应承担相应的违约责任。具体违约责任按照双方约定的违约金条款执行。第五条质量标准5.1乙方应按照国家及地方相关法律法规、规范和标准进行施工，确保工程质量。5.2乙方应保证工程质量，确保铺砖平整、牢固、色泽一致，无空鼓、开裂等现象。工程质量应符合国家标准和甲方的要求。5.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。如乙方在规定时间内未能整改合格，甲方有权委托第三方进行整改，相关费用由乙方承担。第六条材料供应6.1乙方负责采购施工所需材料，并保证材料质量符合国家相关标准。6.2甲方有权对乙方采购的材料进行抽检，如不合格，乙方应立即更换。更换材料的相关费用由乙方承担。6.3乙方应按照甲方的要求，提前将材料供应计划提交给甲方审批。未经甲方同意，乙方不得擅自更换或更改材料供应计划。第七条施工安全7.1乙方应严格按照国家及地方安全生产法律法规进行施工，确保施工安全。7.2乙方应承担施工过程中的安全事故责任。如乙方在施工过程中发生安全事故，造成人员伤亡或财产损失的，乙方应承担全部责任。7.3乙方应按照甲方的要求，提前将施工安全措施和应急预案提交给甲方审批。未经甲方同意，乙方不得擅自更改或取消安全措施。第八条保密条款8.1双方应对合同内容、谈判过程中的相关信息以及双方的商业秘密予以保密。未经对方同意，不得向第三方披露相关信息。8.2乙方应确保其员工、分包商和其他相关方遵守本保密条款，对甲方的商业秘密予以保密。第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。如果协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2诉讼过程中，双方应继续履行合同义务，除非法院另有判决。第十条合同的变更和解除10.1双方同意，合同的变更或解除需经双方协商一致，并以书面形式确认。变更或解除合同不影响双方因履行合同而产生的权利和义务。10.2合同变更或解除不影响双方已经产生的债权债务关系，除非双方另有约定。第十一条违约责任11.1双方应严格履行合同义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。11.2违约金的计算方法和赔偿范围按照双方约定的违约金条款执行。第十二条不可抗力12.1因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应立即协商解决办法，根据情况部分或全部免除责任。12.2不可抗力事件包括自然灾害、社会事件等，但乙方迟延履行合同或违反合同约定不属于不可抗力。第十三条合同的生效、解除和终止13.1本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应按照合同约定履行各自的义务。13.2在合同约定的工程结束日期后，本合同自动终止。合同终止后，乙方应将工程交付给甲方，并办理相关移交手续。第十四条其他条款14.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。双方应妥善保管合同副本，以备不时之需。14.2本合同未尽事宜，双方可另行协商，并以书面形式补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字盖章之日起生效，签字盖章前不得对外披露。任何一方违反本保密条款的，应承担相应的法律责任。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义和范围1.1第三方是指非合同当事人，但根据本合同约定或经双方同意，参与合同履行过程的个体或组织。1.2第三方包括但不限于中介方、监理方、审计方、检测方、保险公司等。1.3第三方介入并不意味着甲方或乙方将合同义务转移给第三方，第三方仅在双方约定的范围内承担特定职责。第二条第三方介入的职责和义务2.1第三方应按照甲乙双方的约定，履行特定的职责和义务。2.2第三方应保持独立性，不受甲方或乙方的不当影响，公正、客观地执行职责。2.3第三方应按照合同约定的时间、质量、安全等标准，完成介入工作。第三条第三方介入的协调和管理3.2甲乙双方应第三方的工作进行监督和管理，确保第三方按照合同约定履行职责。3.3甲乙双方对第三方的工作成果进行评价，如有需要，可向第三方提出改进意见和建议。第四条第三方介入的费用和支付4.1第三方介入的费用根据双方约定或合同条款确定，包括但不限于咨询费、服务费、检测费等。4.2甲方应按照双方约定的支付方式和时间，向第三方支付费用。4.3甲方支付费用后，第三方应向甲方提供等额的发票或收据。第五条第三方介入的违约责任5.1第三方如未能按照合同约定履行职责，应承担违约责任，向甲乙双方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2第三方如因故意或过失导致合同履行不当，应承担相应的法律责任。第六条第三方与其他各方的关系6.1第三方与甲方、乙方之间不存在直接的合同关系，但第三方应按照甲乙双方的约定履行职责。6.2第三方应遵守国家相关法律法规，不得违法干预合同履行过程。6.3第三方在履行职责过程中，不得侵犯甲方、乙方的合法权益。第七条第三方的责任限额7.1第三方承担的责任限额根据合同约定或双方协商确定。7.2甲方、乙方均有权根据合同约定，要求第三方承担相应的责任限额。7.3甲方、乙方应在合同中明确第三方的责任限额，以保障双方的合法权益。第八条第三方介入的变更和解除8.1双方同意，第三方介入的变更或解除需经双方协商一致，并以书面形式确认。8.2变更或解除第三方介入不影响双方因履行合同而产生的权利和义务。第九条第三方介入的终止9.1第三方介入在完成约定的职责和义务后终止。9.2甲乙双方对第三方的工作成果进行评价，如有需要，可向第三方支付相应的报酬或奖励。第十条违约金和赔偿限额10.1第三方如违反合同约定，应向甲乙双方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。10.2违约金的计算方法和赔偿限额按照双方约定的违约金条款执行。第十一条不可抗力11.1因不可抗力导致第三方无法履行或部分履行合同，第三方应立即通知甲乙双方，并协商解决办法。11.2不可抗力事件包括自然灾害、社会事件等，但第三方迟延履行合同或违反合同约定不属于不可抗力。第十二条合同的生效、解除和终止12.1本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，第三方应按照合同约定履行各自的义务。12.2在合同约定的第三方介入结束日期后，本合同自动终止。合同终止后，第三方应将工作成果交付给甲乙双方，并办理相关移交手续。第十三条其他条款13.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份。双方应妥善保管合同副本，以备不时之需。13.2本合同未尽事宜，双方可另行协商，并以书面形式补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。13.3本合同自双方签字盖章之日起生效，签字盖章前不得对外披露。任何一方违反本保密条款的，应承担相应的法律责任。第二部分：第三方介入后的修正第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：合同主体资质证明附件2：工程设计图纸和技术要求附件3：材料供应清单和标准附件4：施工方案和安全措施附件5：监理合同和监理要求附件6：施工进度计划和关键节点附件7：质量验收标准和程序附件8：违约金计算公式和赔偿标准附件9：不可抗力事件认定和处理办法附件10：合同变更和解除的书面协议附件11：第三方介入的职责和义务说明附件12：第三方介入费用明细和支付方式附件13：第三方违约行为及责任认定附件14：合同终止和后续处理办法附件1：合同主体资质证明资质证明应包括但不限于营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法定代表人身份证明等，以证明甲乙双方的合法经营资格。附件2：工程设计图纸和技术要求包含工程的整体设计方案、施工图纸、技术规范和操作手册等，作为施工的依据。附件3：材料供应清单和标准详细列出施工所需材料的名称、规格、数量、质量标准等信息，确保材料供应的准确性和质量。附件4：施工方案和安全措施包含施工的具体方案、工艺流程、安全措施和应急预案等，确保施工过程的安全和顺利进行。附件5：监理合同和监理要求如有监理方参与，应提供监理合同及其相关要求，明确监理的职责和权限。附件6：施工进度计划和关键节点详细列出施工进度计划，包括关键节点、工期安排和阶段性目标等。附件7：质量验收标准和程序明确质量验收的标准、程序和验收机构，确保工程质量符合要求。附件8：违约金计算公式和赔偿标准提供违约金的计算公式和赔偿标准，以便在违约时进行计算和赔偿。附件9：不可抗力事件认定和处理办法明确不可抗力事件的认定标准和处理办法，以应对可能出现的不可抗力情况。附件10：合同变更和解除的书面协议当合同需要变更或解除时，应签订书面协议，明确变更或解除的内容和影响。附件11：第三方介入的职责和义务说明详细说明第三方的职责和义务，以及第三方在合同履行过程中的行为规范。附件12：第三方介入费用明细和支付方式详细列出第三方介入的费用明细，包括服务费、咨询费、检测费等，并明确支付方式和时间。附件13：第三方违约行为及责任认定列举第三方可能出现的违约行为，以及相应的责任认定标准和违约金计算方式。附件14：合同终止和后续处理办法明确合同终止的条件和后续处理办法，包括工程交付、资料归档、结算支付等。说明二：违约行为及责任认定：1.第三方未能按照合同约定履行职责，导致工程进度延误或质量不符合要求。2.第三方提供的材料或服务不符合合同约定的标准，导致工程质量问题。3.第三方违反合同约定的保密条款，泄露甲乙双方的商业秘密。4.第三方在施工过程中发生安全事故，造成人员伤亡或财产损失。违约责任认