2024年供热供气工程施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年供热供气工程施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1供热供气工程概况1.2发包人义务与权利1.3承包人义务与权利第二条工程范围与内容2.1工程概述2.2工程量清单2.3工程质量标准第三条合同价格与支付3.1合同价格3.2支付方式与时间3.3价格调整机制第四条工期与进度4.1工期要求4.2工程进度计划4.3工期延误与提前完成第五条工程质量与验收5.1工程质量要求5.2验收程序与标准5.3质量保修期与保修责任第六条安全生产与环保6.1安全生产要求6.2环保标准与措施6.3安全事故处理第七条变更与索赔7.1变更程序与范围7.2变更价款计算与支付7.3承包人索赔条件与程序7.4发包人索赔条件与程序第八条违约责任8.1承包人违约责任8.2发包人违约责任8.3违约赔偿金额计算方法第九条争议解决9.1争议解决方式9.2诉讼或仲裁管辖地9.3争议解决时间限制第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同终止条件与后续处理第十一条保密条款11.1保密内容与范围11.2保密义务与责任11.3保密期限第十二条知识产权保护12.1知识产权归属12.2知识产权保护措施12.3侵权责任第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用13.2争议解决方式第十四条其他条款14.1不可抗力14.2合同的转让14.3附件与附录14.4合同签订时间与地点第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1供热供气工程概况本合同项下的供热供气工程，位于市区，主要包括热力管道铺设、供气管道铺设及相关设施建设。工程总量按照双方确认的工程量清单进行。1.2发包人义务与权利发包人应按照合同约定提供施工场地，办理相关手续，确保工程顺利实施。发包人应按照约定的时间和金额支付合同价款。发包人有权对工程质量、进度、安全等进行监督，并有权要求承包人进行整改。1.3承包人义务与权利承包人应按照合同约定完成工程，并保证工程质量符合约定的标准。承包人应按照约定的工期完成工程，如有延误，应承担相应的违约责任。承包人应按照约定的价格支付工程款，并有权依据合同约定提出变更请求。第二条工程范围与内容2.1工程概述本合同项下的供热供气工程，包括但不限于热力管道铺设、供气管道铺设、调压站建设、阀门安装等。2.2工程量清单2.3工程质量标准工程质量应符合国家及行业相关标准，具体质量要求详见附件二。第三条合同价格与支付3.1合同价格本合同的合同价格为人民币元整（大写：人民币元整），包括工程量清单中列明的全部工程内容。3.2支付方式与时间（1）合同签订后10日内，支付合同价的30%；（2）工程进度达到50%时，支付合同价的30%；（3）工程验收合格后，支付合同价的40%。3.3价格调整机制如因市场行情变化等原因导致工程价款发生变动，双方可协商调整合同价格。第四条工期与进度4.1工期要求本工程的合同工期为个月，自合同签订之日起计算。4.2工程进度计划承包人应按照附件三提供的工程进度计划进行施工。如因承包人原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。4.3工期延误与提前完成如因不可抗力等原因导致工期延误，双方可协商延长工期。如承包人提前完成工程，提前完成部分不额外增加费用。第五条工程质量与验收5.1工程质量要求承包人应保证工程质量符合约定的标准，并按照附件二提供的质量标准进行施工。5.2验收程序与标准工程验收分为初步验收和最终验收。初步验收应在工程进度达到70%时进行，最终验收应在工程完成后进行。验收标准详见附件二。5.3质量保修期与保修责任工程保修期为年，自工程验收合格之日起计算。承包人在保修期内对工程质量问题负责修复和更换。第六条安全生产与环保6.1安全生产要求承包人应按照国家及行业安全生产规定，加强施工现场安全管理，确保工程施工安全。6.2环保标准与措施承包人应按照国家及行业环保规定，采取有效措施，防止工程施工过程中对环境造成污染。6.3安全事故处理如工程施工过程中发生安全事故，承包人应立即报告发包人和相关部门，并按照相关规定处理。第八条违约责任8.1承包人违约责任如承包人未按照合同约定完成工程，应按照逾期天数向发包人支付违约金，违约金计算方式为：合同价款的0.5%乘以逾期天数。如承包人未按照约定质量标准完成工程，发包人有权要求承包人返工、整改，并承担由此产生的费用。8.2发包人违约责任如发包人未按照约定时间和金额支付合同价款，应按照逾期天数向承包人支付违约金，违约金计算方式为：合同价款的0.5%乘以逾期天数。如发包人未按照约定提供施工场地或办理相关手续，导致工程无法正常进行，承包人有权要求发包人承担因此产生的费用。8.3违约赔偿金额计算方法如因一方违约导致合同解除或无法履行，违约方应向守约方支付违约赔偿金。违约赔偿金按照守约方实际损失计算，包括直接损失和间接损失。第九条争议解决9.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2诉讼或仲裁管辖地本合同的诉讼或仲裁管辖地为合同签订地。9.3争议解决时间限制双方应在争议发生之日起3个月内解决争议，否则视为双方同意继续履行合同。第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，并对双方具有法律约束力。10.2合同变更程序合同履行过程中，如双方同意变更合同内容，应签订书面变更协议，经双方签字（或盖章）后生效。10.3合同终止条件与后续处理合同终止条件如下：（1）工程验收合格，双方签署验收报告；（2）发包人支付完毕合同价款；（3）合同约定的其他终止条件。合同终止后，承包人应按照合同约定进行工程保修。第十一条保密条款11.1保密内容与范围双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等，均应予以保密。11.2保密义务与责任双方违反保密义务的，应承担违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。11.3保密期限保密期限自合同生效之日起算，至合同终止之日起满3年。第十二条知识产权保护12.1知识产权归属双方在合同履行过程中创造的知识产权，归创造方所有。12.2知识产权保护措施双方应共同努力，保护合同履行过程中的知识产权。12.3侵权责任如一方侵犯对方的知识产权，应承担侵权责任。第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。13.2争议解决方式如双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十四条其他条款14.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。14.2合同的转让未经对方同意，任何一方不得将合同转让给第三方。14.3附件与附录本合同附件包括工程量清单、工程进度计划、质量标准等，附录为本合同的组成部分。14.4合同签订时间与地点本合同于年月日在市区签订。第二部分：第三方介入后的修正15.1第三方定义及责任15.1.1第三方定义本合同所称第三方，是指除甲乙方之外，参与或协助履行本合同义务的各方，包括但不限于中介方、咨询方、设计方、施工方、材料供应商、检测机构等。15.1.2第三方责任第三方应按照合同约定及法律法规规定，履行其在合同中的义务，并对其提供的产品或服务的质量、安全、合法性等承担全部责任。15.1.3第三方权利第三方有权根据合同约定，向甲乙方提出支付费用、结算款项等合理要求。15.2第三方介入的程序与条件15.2.1第三方介入程序甲乙方如需引入第三方参与合同履行，应提前书面通知对方，并征得对方同意。未经对方同意，甲乙方不得擅自引入第三方。15.2.2第三方介入条件第三方介入的条件包括但不限于：（1）第三方具备履行合同所需的专业技术、资质条件；（2）第三方与甲乙方不存在利益冲突；（3）第三方介入不会损害甲乙方合法权益。15.3第三方责任限额15.3.1第三方责任限额定义第三方责任限额是指第三方因其违约行为导致甲乙方损失时，第三方应承担的赔偿责任的上限。15.3.2第三方责任限额的确定第三方责任限额根据第三方在合同中的角色、义务及合同约定确定。具体限额由甲乙方在合同中约定，并可根据实际情况进行调整。15.3.3第三方责任限额的适用第三方责任限额适用于第三方违反合同约定导致甲乙方损失的情况。甲乙方均有权依据合同约定，向第三方追偿损失。15.4第三方与甲乙方的关系15.4.1第三方与甲方的关系第三方与甲方之间的关系为合同关系。第三方应向甲方履行合同义务，并接受甲方的监督和管理。15.4.2第三方与乙方的关系第三方与乙方之间的关系为合同关系。第三方应向乙方履行合同义务，并接受乙方的监督和管理。15.5第三方违约处理15.5.1第三方违约行为第三方违反合同约定，包括但不限于未按约定时间、质量、标准完成工作，提供不合格产品或服务等情况。15.5.2第三方违约责任第三方应承担违约责任，包括但不限于：（1）返还已收取的款项；（2）支付违约金；（3）赔偿因其违约导致的损失。15.5.3第三方违约处理程序甲乙方发现第三方违约行为时，应立即书面通知第三方。第三方应在收到通知后15日内采取措施予以纠正。如第三方未能纠正违约行为，甲乙方有权解除合同，并追究第三方的违约责任。15.6第三方与甲乙方之间的争议解决15.6.1争议解决方式第三方与甲乙方之间的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。15.6.2诉讼或仲裁管辖地第三方与甲乙方之间的诉讼或仲裁管辖地，为合同签订地。15.6.3争议解决时间限制双方应在争议发生之日起3个月内解决争议，否则视为双方同意继续履行合同。本部分修正条款自合同签订之日起生效，并成为本合同不可分割的一部分。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出供热供气工程的所有工程量，包括管道长度、管件数量、设备型号等，以及相应的单位工程价格。附件二：工程进度计划详细制定工程从开工到竣工的时间表，包括关键节点和阶段性目标。附件三：质量标准列出供热供气工程的质量标准，包括材料验收标准、施工工艺标准、设备安装标准等。附件四：安全防护措施详细列出施工过程中的安全防护措施，包括施工现场安全管理、安全事故应急预案等。附件五：材料采购合同列出材料供应商信息及材料采购合同，包括材料种类、规格、数量、价格等。附件六：设备采购合同列出设备供应商信息及设备采购合同，包括设备型号、数量、价格等。附件七：施工合同列出施工方信息及施工合同，包括施工范围、工期、质量要求等。附件八：检测报告列出工程各项检测报告，包括材料检测报告、设备检测报告、施工质量检测报告等。附件九：竣工验收报告列出工程竣工验收报告，包括工程概况、验收标准、验收结论等。附件十：保修条款详细列出保修范围、保修期限、保修责任等。说明二：违约行为及责任认定：1.未按照工程量清单提供货物或服务，如提供的货物数量不足或质量不符合要求。2.未按照工程进度计划完成工作，如工期延误或提前完成。3.工程质量不符合约定的标准，如管道安装不规范、设备安装不达标等。4.未按照安全防护措施进行施工，如施工现场安全管理不规范、安全事故应急预案不完善。5.提供的材料或设备不合格，如材料验收不合格、设备性能不达标。6.施工过程中存在侵权行为，如侵犯他人知识产权、损害他人合法权益等。违约责任认定标准：1.按照合同约定，违约方应承担违约金、损害赔偿等责任。2.违约方的违约行为导致合同无法履行，双方可协商解除合同，并追究违约方的责任。3.违约方应按照合同约定，承担因违约导致的损失赔偿责任。示例说明：假设承包人未按照工程量清单提供货物，导致工程无法正常进行，发包人可以要求承包人按照合同约定支付违约金，并承担因货物不足导致的损失赔偿责任。说明三：法律名词及解释：1.合同：本合同是指2024年供热供气工程施工合同，由甲乙双方签订。2.甲乙双方：指合同中约定的双方主体，分别为发包人和承包人。3.第三方：指除甲乙双方之外，参与或协助履行本合同义务的各方。4.违约：指甲乙双方