2024工程领域招投标及协议签订管理实操模板版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024工程领域招投标及协议签订管理实操模板版B版本合同目录一览1.总则1.1定义与解释1.2法律法规适用1.3合同文件的优先顺序2.招投标过程2.1招标文件的组成2.2投标文件的提交2.3招标的开标、评标与中标3.协议签订3.1协议类型的确定3.2协议内容的要求3.3协议的签署与生效4.工程范围与要求4.1工程项目的详细描述4.2工程量的确定4.3工程质量标准5.合同价格与支付5.1合同价格的确定5.2预付款的支付5.3工程进度款的支付5.4最终支付与保留金6.工程进度与时间安排6.1施工工期的约定6.2延期开工的条件6.3工程延期的处理7.工程变更与调整7.1工程变更的条件7.2工程变更的程序7.3工程变更的费用与时间调整8.违约责任8.1承包商的违约行为8.2发包商的违约行为8.3违约责任的具体处理9.争议解决9.1争议的解决方式9.2协商与调解9.3仲裁或诉讼10.保险与安全10.1承包商的责任保险10.2工程意外伤害保险10.3安全生产管理11.环境保护与文明施工11.1环境保护的要求11.2文明施工的标准11.3违规行为的处理12.信息管理与报告12.1承包商的信息提交12.2发包商的信息需求12.3定期报告与审核13.合同的终止与解除13.1合同提前终止的条件13.2合同解除的程序13.3合同终止后的处理14.一般规定与附加条款14.1一般规定的适用14.2附加条款的制定与执行14.3合同的修订与补充第一部分：合同如下：第一条总则1.1定义与解释1.2法律法规适用本合同的订立、效力、解释、履行、修改和终止，以及解决争议的方式，均适用中华人民共和国法律。1.3合同文件的优先顺序本合同文件的优先顺序如下：合同协议书；招投标文件；专用条款；通用条款；图纸；技术文件；其他双方约定的文件。第二条招投标过程2.1招标文件的组成招标文件包括但不限于：招标公告、投标须知、合同条款、工程量清单、技术规范、图纸等。2.2投标文件的提交投标文件应按照招标文件的要求编制，包括但不限于：投标书、投标保证金、资格证明文件、投标报价等。2.3招标的开标、评标与中标招标人应按照招标文件规定的时间和地点开标。评标委员会根据招标文件的要求和投标文件的实际情况进行评标，确定中标人。中标人应按照招标文件和投标文件的要求提交中标通知书和履约保证金。第三条协议签订3.1协议类型的确定本合同分为三种类型：《工程承包合同》、《货物买卖合同》和《服务合同》。具体协议类型根据招投标结果和实际履行内容确定。3.2协议内容的要求协议内容应包括但不限于：双方的权利和义务、工程范围与要求、合同价格与支付、工程进度与时间安排、工程变更与调整、违约责任、争议解决、保险与安全、环境保护与文明施工、信息管理与报告、合同的终止与解除、一般规定与附加条款等。3.3协议的签署与生效协议经双方签字盖章后生效。双方应按照协议约定履行各自的义务，确保工程顺利进行。第四条工程范围与要求4.1工程项目的详细描述工程项目包括但不限于：工程名称、工程地点、工程规模、工程内容、工程质量标准等。4.2工程量的确定工程量应根据图纸、技术文件和双方约定的工程量计算规则确定。工程量的增减应按照实际情况进行调整。4.3工程质量标准工程质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准和双方约定的质量要求。具体质量标准在专用条款中约定。第五条合同价格与支付5.1合同价格的确定合同价格包括但不限于：工程总价、材料价格、人工费用、设备费用、管理费用、税费等。合同价格应在专用条款中明确。5.2预付款的支付发包人应在合同签订后的一定时间内支付预付款。预付款的金额、支付时间和扣回方式在专用条款中约定。5.3工程进度款的支付工程进度款根据工程实际进度和完成情况支付。付款金额、付款时间和付款条件在专用条款中约定。5.4最终支付与保留金工程竣工验收合格后，发包人应支付剩余款项。保留金在专用条款中约定。第六条工程进度与时间安排6.1施工工期的约定施工工期应根据工程实际情况和双方约定确定。具体工期在专用条款中约定。6.2延期开工的条件延期开工的条件和处理方式在专用条款中约定。6.3工程延期的处理工程延期应按照专用条款的约定进行处理。延期导致的费用和时间调整应在专用条款中约定。第八条违约责任8.1承包商的违约行为（1）违反合同约定，未按时完成工程；（2）工程质量不符合合同约定；（3）未经发包人同意，擅自变更工程；（4）其他违反合同约定的行为。8.2发包商的违约行为（1）未按照约定时间支付预付款、进度款；（2）未按照约定提供施工条件；（3）其他违反合同约定的行为。8.3违约责任的具体处理违约责任的具体处理方式在专用条款中约定。包括但不限于：违约金的计算方式、赔偿范围、赔偿程序等。第九条争议解决9.1争议的解决方式（1）调解；（2）仲裁；（3）诉讼。9.2协商与调解双方应保持沟通，积极协商解决争议。协商不成时，可申请第三方调解。调解结果对双方具有约束力。9.3仲裁或诉讼仲裁或诉讼应在中国进行。具体仲裁机构或法院在专用条款中约定。第十条保险与安全10.1承包商的责任保险承包商应按照合同约定购买并维持有效的责任保险，保险范围包括但不限于：工程质量保险、人身伤害保险、财产损失保险等。10.2工程意外伤害保险承包商应购买并维持有效的工程意外伤害保险，保险范围包括但不限于：施工现场工作人员的人身安全。10.3安全生产管理承包商应按照法律法规和合同约定，采取有效措施，确保施工现场的安全生产。第十一条环境保护与文明施工11.1环境保护的要求承包商应按照法律法规和合同约定，采取有效措施，保护环境，防止污染。11.2文明施工的标准承包商应按照法律法规和合同约定，遵守文明施工的相关规定，确保施工现场的整洁、有序。11.3违规行为的处理承包商如有违反环境保护和文明施工规定的行为，应承担相应的法律责任。第十二条信息管理与报告12.1承包商的信息提交承包商应按照合同约定，定期向发包人提交工程进度、工程质量、安全生产等方面的信息。12.2发包人的信息需求发包人应向承包商提供与其相关的信息，以便承包商顺利履行合同。12.3定期报告与审核承包商应定期向发包人报告工程进展情况。发包人有权对报告的内容进行审核。第十三条合同的终止与解除13.1合同提前终止的条件合同提前终止的条件在专用条款中约定。13.2合同解除的程序合同解除的程序在专用条款中约定。13.3合同终止后的处理合同终止后，双方应按照专用条款的约定处理善后事宜。第十四条一般规定与附加条款14.1一般规定的适用本合同的一般规定适用于合同的订立、履行、修改和终止等各个环节。14.2附加条款的制定与执行附加条款是对本合同的补充，其制定和执行应符合法律法规和双方约定。14.3合同的修订与补充合同的修订与补充应经双方协商一致，并以书面形式作出。修订与补充的内容与本合同具有同等法律效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：《工程项目的详细描述》附件2：《工程量清单》附件3：《技术规范》附件4：《图纸》附件5：《合同条款》附件6：《投标须知》附件7：《投标书》附件8：《投标保证金》附件9：《资格证明文件》附件10：《工程承包合同》附件11：《货物买卖合同》附件12：《服务合同》附件13：《工程进度款支付申请表》附件14：《工程变更申请表》附件15：《违约金计算公式》附件16：《调解协议书》附件17：《仲裁裁决书》附件18：《法院判决书》附件的详细要求和说明：1.《工程项目的详细描述》：详细描述工程项目的名称、地点、规模、内容、质量标准等。2.《工程量清单》：列出工程项目的详细工程量，包括工程量计算规则。3.《技术规范》：详细说明工程项目的技术要求、标准、规范等。4.《图纸》：包括工程项目的所有图纸，如平面图、立面图、剖面图等。5.《合同条款》：包括本合同的通用条款和专用条款。6.《投标须知》：告知投标人关于招标文件的要求、投标保证金、投标文件的提交等内容。7.《投标书》：投标人对招标文件的响应，包括投标报价、施工方案等。8.《投标保证金》：投标人为保证投标的真实性而提交的保证金。9.《资格证明文件》：投标人提交的证明其具备投标资格的文件。10.《工程承包合同》：工程承包合同的文本，用于双方签订。11.《货物买卖合同》：货物买卖合同的文本，用于双方签订。12.《服务合同》：服务合同的文本，用于双方签订。13.《工程进度款支付申请表》：用于申请工程进度款的支付。14.《工程变更申请表》：用于申请工程变更。15.《违约金计算公式》：用于计算违约金的具体金额。16.《调解协议书》：调解结果的书面文件。17.《仲裁裁决书》：仲裁结果的书面文件。18.《法院判决书》：法院判决的书面文件。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.违反合同约定，未按时完成工程。2.工程质量不符合合同约定。3.未经发包人同意，擅自变更工程。4.未按照约定时间支付预付款、进度款。5.未按照约定提供施工条件。6.其他违反合同约定的行为。违约责任认定标准：1.违约金的计算方式：根据专用条款约定的计算方法进行计算。2.赔偿范围：根据专用条款约定的赔偿范围进行赔偿。3.赔偿程序：根据专用条款约定的程序进行赔偿。示例说明：如果承包商未按照约定时间完成工程，属于违约行为。根据专用条款约定的违约金计算方式，计算应支付的违约金。如果承包商工程质量不符合合同约定，属于违约行为。根据专用条款约定的赔偿范围和程序，进行赔偿。说明三：法律名词及解释：1.招标人：指发布招标公告，组织招标活动的法人或其他组织。2.投标人：指响应招标公告，参与投标的法人或其他组织。3.发包人：指委托承包商进行工程建设的一方。4.承