2024建设工程施工合同范本(大额招标项目)

合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于业主委托承包商承担______项目的施工任务，双方经充分协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：______1.2工程地点：______1.3工程规模：______1.4工程内容：______1.5工程总价：______元（大写：_______________________元整）第二条合同工期本工程合同工期为______天，自______年______月______日起至______年______月______日止。第三条质量标准本工程质量应达到______标准，并符合国家及行业相关规范要求。第四条付款方式及进度4.1业主按工程进度分阶段支付工程款，具体支付比例和时间如下：（1）______阶段：______%，______日前支付；（2）______阶段：______%，______日前支付；（3）______阶段：______%，______日前支付。4.2承包商完成工程后，应向业主提供完整的工程资料，包括但不限于设计文件、施工记录、验收报告等。第五条违约责任5.1承包商未按合同约定完成工程，应向业主支付违约金，违约金为合同总价的______%。5.2业主未按合同约定支付工程款，应向承包商支付滞纳金，滞纳金为应付款项的______%。第六条争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：______________________乙方（盖章）：______________________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________签订日期：______年______月______日注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应遵守国家的法律法规，双方应确保合同内容的合法性。如合同内容违反法律法规，双方应立即协商修改，确保合同的有效性。2.双方应确保合同中所涉及的工程项目的合法性，包括项目批准、规划许可等相关手续的完备。如因项目非法导致合同无效，双方应承担相应的法律责任。3.双方应严格按照合同约定的条款履行合同义务，确保工程质量、进度和投资控制等目标的实现。如一方未能履行合同义务，应承担违约责任。4.双方应尊重对方的企业商业秘密，未经对方同意，不得泄露合同内容和工程实施过程中的相关资料。如发生泄露，应立即采取补救措施，并承担相应的法律责任。5.双方在合同履行过程中发生纠纷，应通过友好协商解决。协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.甲方：指承担工程项目的业主或投资人。2.乙方：指承担工程施工任务的承包商。3.工程质量：指工程符合国家标准、行业标准以及合同约定的要求，包括工程的安全、适用、经济、美观等方面。4.合同工期：指合同约定的工程完成时间，包括工程开工、竣工和交付使用等各个阶段的时间。5.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金。6.滞纳金：指一方未按合同约定支付款项，应向对方支付的逾期付款赔偿金。7.法律效力：指合同对双方产生的法律约束力，双方应严格按照合同约定履行义务。8.争议解决：指双方在合同履行过程中发生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等途径予以解决。应用场合：1.大额招标项目的建设工程施工合同。2.需要明确工程质量、工期、付款等条款的建设工程项目。3.双方为甲方（业主）和乙方（承包商）的建设工程项目。4.其他符合本合同约定的建设工程项目。补充条款：1.工程变更条款：如工程发生变更，双方应签订变更协议，明确变更内容、工期、费用等事项。2.不可抗力条款：明确不可抗力事件的范围和处理办法，如自然灾害、社会事件等。3.保险条款：要求乙方为工程购买相应的保险，如建筑工程保险、施工人员意外伤害保险等。4.环境保护条款：明确施工过程中的环境保护要求，如废水、废气处理、噪声控制等。5.工程验收条款：明确工程验收的标准、程序和责任，包括初步验收、正式验收等。6.工程保修条款：明确工程保修的范围、期限和保修责任。7.知识产权保护条款：明确双方在工程实施过程中涉及的知识产权保护责任。8.保密条款：要求双方保守合同内容和工程实施过程中的相关信息。9.争议解决方式：明确双方在合同履行过程中发生纠纷的解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。附件列表：1.工程图纸和技术资料。2.工程量清单和报价表。