2024年度山东应急物资储备库施工合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度山东应急物资储备库施工合同本合同目录一览第一条合同主体1.1发包方：山东省应急管理局1.2承包方：X建筑工程有限公司第二条合同标的2.1工程名称：2024年度山东应急物资储备库施工工程2.2工程地点：山东省济南市2.3工程内容：包括但不限于应急物资储备库的建筑工程、装修工程、安装工程及配套设施工程等。第三条合同价格3.1合同总价：人民币万元整3.2支付方式：按照工程进度分阶段支付3.3合同价款的调整：按照合同约定的工程变更、工程量增减等事项进行调整。第四条合同工期4.1工期期限：自合同签订之日起至2024年12月31日止。4.2工期延误：承包方原因导致工期延误的，应按照合同约定承担违约责任。第五条质量标准5.1工程质量：应符合国家及行业相关标准、规范要求。5.2质量保修：工程竣工验收合格后，承包方应承担质量保修责任，保修期限自验收合格之日起计算。第六条合同的履行6.1发包方义务：按照合同约定履行支付合同价款、提供施工场地、办理相关手续等义务。6.2承包方义务：按照合同约定完成工程、保证工程质量、安全文明施工等义务。第七条合同变更7.1合同变更的条件：合同履行过程中，因不可抗力、政策调整等原因导致合同内容变更的。7.2合同变更的程序：双方协商一致，签订书面变更协议。第八条合同解除8.1合同解除的条件：合同履行过程中，因不可抗力等原因导致合同无法继续履行的。8.2合同解除的程序：双方协商一致，签订书面解除协议。第九条违约责任9.1承包方违约：承包方未按照合同约定完成工程、未保证工程质量等违约行为，应承担违约责任。9.2发包方违约：发包方未按照合同约定支付价款、提供施工场地等违约行为，应承担违约责任。第十条争议解决10.1争议解决方式：双方发生合同争议的，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十一条合同的生效、变更和解除11.1合同生效：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。11.2合同变更：合同履行过程中，双方可以协商变更合同内容，但变更内容应当符合法律法规的规定。11.3合同解除：合同履行过程中，发生合同约定的解除条件的，双方可以协商解除合同。第十二条保密条款12.1双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密。12.2保密期限：自合同签订之日起至合同解除或终止之日起两年。第十三条法律适用和争议解决13.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。13.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十四条其他约定14.1本合同一式两份，双方各执一份。14.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，前款所述签字（或盖章）指合同双方加盖公司公章及法定代表人（或授权代表）签字。第一部分：合同如下：第一条合同主体第二条合同标的2.2工程地点：山东省济南市区路号2.3工程内容：包括但不限于应急物资储备库的建筑工程、装修工程、安装工程及配套设施工程等。具体工程内容详见附件一《工程详细描述》。第三条合同价格3.1合同总价：人民币万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元整）。3.2支付方式：2.1预付款：合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方合同总价30%的预付款。2.2进度款：按照工程进度，甲方应按照乙方提交进度款申请报告后的15个工作日内支付相应进度款。2.3竣工验收合格后，甲方应在验收合格证明书出具后15个工作日内支付至合同总价款的95%。2.4质量保修金：甲方应在工程竣工验收合格后支付至合同总价款的5%作为质量保修金，保修期满无质量问题后一次性无息退还乙方。3.3合同价款的调整：3.3.1因工程变更、工程量增减等导致合同总价款发生变化的，双方应协商确定调整后的合同价款。3.3.2合同价款的调整应按照《工程变更及签证管理办法》进行。第四条合同工期4.1工期期限：自合同签订之日起至2024年12月31日止。4.2工期延误：2.1因乙方原因导致工期延误的，乙方应按照合同约定承担违约责任。2.2因甲方原因导致工期延误的，甲方应按照合同约定承担违约责任。第五条质量标准5.1工程质量：应符合国家及行业相关标准、规范要求。具体标准详见附件二《工程质量标准》。5.2质量保修：2.1工程竣工验收合格后，乙方应承担质量保修责任，保修期限自验收合格之日起计算。2.2保修范围和保修期限详见附件三《质量保修书》。第六条合同的履行6.1甲方义务：1.1按照合同约定履行支付合同价款、提供施工场地、办理相关手续等义务。1.2协调解决乙方施工过程中的有关问题，确保工程的顺利进行。6.2乙方义务：2.1按照合同约定完成工程、保证工程质量、安全文明施工等义务。2.2严格按照国家和行业标准进行施工，确保工程安全。2.3遵守甲方单位的相关规定，配合甲方完成各项施工前期工作。第七条合同变更、解除和终止7.1合同变更：1.1合同履行过程中，因不可抗力、政策调整等原因导致合同内容变更的，双方应协商一致，签订书面变更协议。1.2合同变更应明确变更的内容、范围、价格、工期等事项。7.2合同解除：2.1合同履行过程中，发生合同约定的解除条件的，双方应协商一致，签订书面解除协议。2.2合同解除后，乙方应按照甲方的要求撤出施工场地，妥善处理剩余工程。7.3合同终止：3.1合同约定的工程内容全部完成后，双方签订《工程竣工验收证明书》，合同即告终止。3.2合同终止后，乙方应按照本合同约定向甲方交付相关工程资料和保修责任。第八条违约责任8.1乙方违约：1.1乙方未按照合同约定完成工程、未保证工程质量等违约行为，应承担违约责任。1.2乙方违反合同约定的其他义务，应承担相应的违约责任。8.2甲方违约：2.1甲方未按照合同约定支付价款、提供施工场地等违约行为，应承担违约责任。2.2甲方违反合同约定的其他义务，应承担相应的违约责任。第九条争议解决9.1争议解决方式：1.1双方发生合同争议的，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.2争议解决时效：2.1双方应在争议发生之日起30日内提交争议解决申请，逾期未提交的，视为放弃争议解决权利。第十条合同的生效、变更和解除10.1合同生效：1.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。1.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。10.2合同变更：2.1合同履行过程中，双方可以协商变更合同内容，但变更内容应当符合法律法规的规定。2.2合同变更应签订书面变更协议，经双方签字（或盖章）后生效。10.3合同解除：3.1合同履行过程中，发生合同约定的解除条件的，双方应协商一致，签订书面解除协议。3.2合同解除协议经双方签字（或盖章）后生效，合同即告解除。第十一条保密条款11.1双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密。11.2保密期限：2.1本合同签订之日起至合同解除或终止之日起两年。11.3违反保密义务的处理：3.1若一方违反保密义务，泄露对方商业秘密、技术秘密等，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十二条法律适用和争议解决12.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。12.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十三条合同的转让13.1未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。13.2违反转让规定的处理：2.1一方违反转让规定，转让本合同权利和义务的，转让行为无效，应承担违约责任。第十四条其他约定14.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，前款所述签字（或盖章）指合同双方加盖公司公章及法定代表人（或授权代表）签字。14.3本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。14.4双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。14.5本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义及责任1.1第三方定义：本合同所述第三方是指除甲方和乙方之外，与本合同有关联的其他主体，包括但不限于中介方、咨询方、监理方、供应商、分包商等。1.2第三方责任：第三方介入本合同项下工程时，应遵守合同约定，承担相应义务，并对其行为所产生的后果负责。第二条第三方介入程序2.1第三方选择：甲方和乙方应在合同中明确第三方的选择标准、条件和程序。2.2第三方资质审核：甲方和乙方应确保第三方具备相应的资质和能力，必要时进行资质审核。2.3第三方介入协议：甲方、乙方和第三方应签订书面介入协议，明确各方权利、义务和责任。第三条第三方义务3.1第三方应按照合同约定和相关法律法规的要求，履行其在合同中的义务。3.2第三方应保证其提供的产品或服务的质量、安全性和合法性。3.3第三方应协助甲方和乙方解决合同履行过程中出现的问题，确保工程的顺利进行。第四条第三方违约责任4.1第三方违约：第三方未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任。4.2违约责任限制：甲乙双方同意，对于第三方的违约行为，其承担的违约责任不应超过甲方和乙方因第三方违约所遭受的实际损失。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲方、乙方之间的合同关系：第三方与甲方、乙方之间的合同关系独立于本合同，本合同不对第三方与甲方、乙方之间的合同关系产生影响。5.2第三方与甲方、乙方之间的权利义务：第三方与甲方、乙方之间的权利义务按照第三方与甲方、乙方签订的具体合同约定执行。第六条第三方责任限额6.1第三方责任限额的确定：甲乙双方应在合同中明确第三方的责任限额，该限额不应超过第三方在合同中承诺的赔偿限额。6.2第三方责任限额的调整：甲乙双方同意，在合同履行过程中，可以根据实际情况调整第三方的责任限额，但需双方协商一致并书面确认。第七条第三方介入后的争议解决7.1争议解决方式：第三方介入引起的争议，应通过甲方、乙方和第三方的协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。7.2争议解决时效：争议发生之日起30日内未解决的，甲方、乙方和第三方均可向法院提起诉讼。第八条第三方退出8.1第三方退出的条件：第三方因故不能继续履行合同义务时，可以退出合同。8.2第三方退出的程序：第三方退出合同的，应提前30天通知甲方和乙方，并办理相关手续。第九条第三方介入对其他各方的影响9.1第三方介入不影响甲方和乙方之间的合同关系。9.2第三方介入不影响甲方和乙方对工程质量、安全、进度等方面的要求。第十条附件10.1本合同附件包括第三方介入协议、第三方资质证明文件等。10.2附件与本合同具有同等法律效力。第十一条合同的转让11.1第三方不得将本合同项下的权利和义务转让给其他主体。11.2违反转让规定的处理：第三方违反转让规定，转让本合同权利和义务的，转让行为无效，第三方应承担违约责任。第十二条法律适用和争议解决12.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。12.2第三方介入引起的争议，应通过甲方、乙方和第三方的协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十三条合同的生效、变更和解除13.1合同的生效、变更和解除按照本合同第七条的规定执行。第十四条其他约定14.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，前款所述签字（或盖章）指合同双方加盖公司公章及法定代表人（或授权代表）签字。14.3本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。14.4双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《工程详细描述》附件二：《工程质量标准》附件三：《质量保修书》附件四：《工程变更及签证管理办法》附件五：《第三方介入协议》附件六：《第三方资质证明文件》说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照合同约定完成工程：责任认定标准：乙方未能按照合同约定的时间、质量、范围等要求完成工程，视为违约。示例说明：如乙方未能在2024年12月31日前完成工程，应按照合同约定承担违约责任。2.乙方未保证工程质量：责任认定标准：乙方未按照国家和行业相关标准、规范要求进行施工，导致工程质量不符合约定，视为违约。示例说明：如乙方未按照《工程质量标准》进行施工，导致工程质量不符合约定，应承担违约责任。3.甲方未按照合同约定支付价款：责任认定标准：甲方未能按照合同约定的时间、金额等要求支付合同价款，视为违约。示例说明：如甲方未能在约定的付款时间内支付相应的进度款，应承担违约责任。4.甲方未提供施工场地：责任认定标准：甲方未能按照合同约定的时间、范围等要求提供施工场地，视为违约。示例说明：如甲方未能在合同约定的时间内提供施工场地，应承担违约责任。5.第三方未履行合同义务：责任认定标准：第三方未按照合同约定的时间、质量、范围等要求履行其在合同中的义务，视为违约。示例说明：如第三方未能在约定的时间内提供符合质量标准的产品或服务，应承担违约责任。6.违反保密义务：责任认定标准：一方违反保密义务，泄露另一方的商业秘密、技术秘密等，视为违约。示例说明：如乙方泄露甲方的商业秘密，应承担违约责任。7.擅自转让合同权利和义务：责任认定标准：一方未经对方同意，擅自转让本合同项下的权利和义务，视为违约。示例说明：如乙方未经甲方同意，擅自将本合同项下的权利和义务转让给第三方，应承担违约责任。8.逾期未提交争议解决申请：责任认定标准：一方逾期未提交争议解决申请，视为放弃争议解决权利。示例说明：如乙方在争议发生之日起30日内未提交争议解决申请，应视为放弃争议解决权利。9.逾期未办理相关手续：责任认定标准：甲方逾期未办理合同约定的相关手续，视为违约。示例说明：如甲方逾期未办理施工许可证等手续，应承担违约责任。10.违反法律法规规定：责任认定标准：一方违反法律法规规定，导致合同无法继续履行或造成损失，视为违约。示例说明：如乙方在施工过程中违反相关法律法规规定，导致合同无法继续履行，应承担违约责任。全文完。2024年度山东应急物资储备库施工合同2本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方：指山东省应急管理局1.2乙方：指承担2024年度山东应急物资储备库施工的承包商1.3合同：指本合同及附件，包括所有条款和条件第二条合同范围2.1工程内容：详细描述山东应急物资储备库施工的具体内容，包括但不限于土建、安装、装修等2.2施工地点：山东省某地2.3工期：合同签订之日起至2024年12月31日第三条合同价格3.1合同总价：详细列出合同总价，包括税金等3.2支付方式：详细描述支付方式，如进度付款、验收合格付款等第四条质量标准4.1工程质量：应符合国家相关标准和规范4.2材料质量：乙方应提供符合国家相关标准的材料第五条合同履行5.1乙方应按照合同约定的工程内容、施工地点、工期完成施工5.2乙方应按照合同约定的质量标准进行施工5.3乙方应遵守国家相关法律法规，确保施工安全第六条合同变更6.1合同变更应由甲方提出，并经乙方同意6.2合同变更应书面确认，并作为合同附件第七条违约责任7.1甲方未按约定支付合同款项，应承担违约责任7.2乙方未按约定完成施工，应承担违约责任第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼第九条合同的生效、终止和解除9.1合同自双方签字盖章之日起生效9.2合同终止条件：详细描述合同终止的条件9.3合同解除条件：详细描述合同解除的条件第十条保密条款10.1双方应对合同内容及签订过程中的商业秘密予以保密10.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止或解除之日止第十一条法律适用和争议解决11.1本合同适用中华人民共和国法律11.2争议解决：如双方在合同履行过程中发生争议，应提交仲裁机构仲裁或人民法院解决第十二条其他条款12.1双方认为需要约定的其他事项第十三条附件13.1合同附件：包括合同图纸、技术说明书、工程量清单等第十四条签字盖章14.1甲方代表签字：14.2乙方代表签字：第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义第二条合同范围2.1工程内容：乙方应按照甲方的要求，完成山东应急物资储备库的施工，包括但不限于土建、安装、装修等工程。具体工程内容详见附件一。2.2施工地点：山东省某地，具体位置详见附件二。2.3工期：乙方应按照本合同约定的时间节点完成施工。具体工期安排详见附件三。第三条合同价格3.2支付方式：甲方按照乙方实际完成工程进度，分阶段支付合同款项。具体支付方式及进度详见附件四。第四条质量标准4.1工程质量：乙方应保证施工质量符合国家相关标准和规范，包括但不限于《建筑工程质量验收统一标准》（GB503002013）等。4.2材料质量：乙方应提供符合国家相关标准的材料，并提供材料合格证明。如乙方使用不符合标准的材料，甲方有权要求乙方立即更换，并承担相应责任。第五条合同履行5.1乙方应按照本合同约定的工程内容、施工地点、工期完成施工。如乙方因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。5.2乙方应按照本合同约定的质量标准进行施工。如乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方立即整改，并承担相应责任。5.3乙方应遵守国家相关法律法规，确保施工安全。如因乙方施工原因导致人员伤亡或财产损失，乙方应承担全部责任。第六条合同变更6.1合同变更应由甲方提出，并经乙方同意。未经双方同意，任何一方不得单方面变更合同。6.2合同变更应书面确认，并作为本合同附件。变更后的合同与本合同具有同等法律效力。第七条违约责任7.1甲方未按约定支付合同款项，应承担违约责任。甲方逾期支付合同款项的，应按照逾期金额的日利率支付违约金。7.2乙方未按约定完成施工，应承担违约责任。乙方逾期完成工程的，应按照逾期天数乘以合同总价的千分之一支付违约金。7.3乙方未经甲方同意，擅自变更工程内容或降低工程质量标准的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付违约金。7.4乙方在施工过程中违反国家法律法规，导致工程安全事故的，乙方应承担全部责任，并支付甲方因此遭受的损失。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。8.2双方同意，仲裁委员会作为争议解决的机构。如双方发生争议，任何一方均可向仲裁委员会提交仲裁申请。第九条合同的生效、终止和解除9.1本合同自双方签字盖章之日起生效。1)双方协商一致解除本合同；2)合同约定的工程全部完成，并经甲方验收合格；3)法律规定或者双方约定的其他终止条件。1)双方协商一致解除本合同；2)乙方严重违约，甲方有权解除本合同；3)法律规定或者双方约定的其他解除条件。第十条保密条款10.1双方应对合同内容及签订过程中的商业秘密予以保密。未经对方同意，不得向第三方披露。10.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止或解除之日止。第十一条法律适用和争议解决11.1本合同适用中华人民共和国法律。11.2争议解决：如双方在合同履行过程中发生争议，应提交仲裁机构仲裁或人民法院解决。双方同意，仲裁委员会作为争议解决的机构。第十二条其他条款12.1双方认为需要约定的其他事项，可在本合同附件中予以明确。第十三条附件13.1合同附件：包括合同图纸、技术说明书、工程量清单等。附件为本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。第十四条签字盖章14.1甲方代表签字：14.2乙方代表签字：第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入1.1定义：第三方指本合同之外，与甲乙方无直接合同关系的个人或实体。1.2情形：第三方介入可能包括但不限于中介方、咨询方、监理方、融资方等。1.3通知义务：甲方应在第三方介入前通知乙方，并告知第三方介入的具体情形和目的。第二条第三方责任2.1第三方介入本合同事项时，需明确其责任和义务，并在相关文件中予以确认。2.2第三方应遵守国家相关法律法规，不得有任何违法、违规行为。2.3第三方如因自身原因导致损失或损害，应自行承担责任，甲乙方不承担连带责任。第三条第三方权利3.1第三方根据本合同介入事项时，享有合同约定的权利。3.2第三方不得干涉甲乙方正常履行合同义务，不得影响合同的履行进度和质量。第四条第三方义务4.1第三方应按照甲乙方的要求，提供必要的服务和支持。4.2第三方应保证其提供的服务符合国家相关标准和规范。4.3第三方应保守合同秘密，不得向任何第三方披露。第五条第三方责任限额5.1甲乙方根据本合同有第三方介入时，应明确第三方的责任限额。5.2责任限额包括但不限于第三方造成的损失赔偿额度、时间限制等。5.3第三方如因过错导致损失或损害，应按照甲乙方的约定承担相应的赔偿责任。第六条第三方与甲乙方的关系6.1第三方与甲方、乙方之间均为独立的法律主体，相互之间不存在任何法律关系。6.2甲方、乙方与第三方之间的合同关系，不影响甲方、乙方之间的合同履行。6.3第三方如因违约或侵权导致甲乙方损失，甲方、乙方均有权向第三方追偿。第七条第三方介入的终止7.1第三方介入事项完成后，第三方应及时退出，不再享有本合同约定的权利。7.2第三方退出后，甲乙方应继续履行本合同约定的义务。第八条第三方介入的额外条款8.1甲乙方与第三方签订的补充协议，应明确双方的权利、义务和责任。8.2补充协议为本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力