2024年土方工程专项劳务合作合同细则版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年土方工程专项劳务合作合同细则版本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方：指承担土方工程项目的业主单位或其合法授权的代表。1.2乙方：指承担土方工程专项劳务的施工单位。1.3土方工程：指土地平整、挖掘、回填、排水、石方爆破等工程。第二条合同范围及内容2.1乙方应根据甲方的要求，提供合格的劳动力、专业技术和管理，完成土方工程专项劳务任务。2.2乙方应遵守国家及地方相关法律法规，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。第三条合同价格及支付3.1合同价格：双方根据工程量清单、工程特点及市场行情，协商确定合同总价。3.2支付方式：甲方根据乙方实际完成的工作量，按照约定的比例和时间进行支付。第四条工程质量及标准4.1乙方应严格按照设计文件和施工规范进行施工，确保工程质量满足要求。4.2乙方应承担因施工质量问题导致的返工、修复等费用。第五条工程进度及工期5.1乙方应按照甲方提供的工程进度计划和工期要求进行施工。5.2乙方应承担因工期延误导致的违约责任。第六条安全生产及环保6.1乙方应严格遵守国家及地方安全生产和环保法律法规，确保施工过程中的安全生产和环境保护。6.2乙方应承担因安全生产和环保问题导致的全部责任。第七条合同变更及解除7.1合同变更：双方协商一致，可以对合同内容进行变更。7.2合同解除：因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方协商解除合同。第八条违约责任及赔偿8.1乙方未按合同约定履行义务，甲方有权要求乙方承担违约责任。8.2乙方因违约给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条保密条款10.1双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密。第十一条合同生效及终止11.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。11.2合同到期或双方履行完毕合同义务后终止。第十二条附加条款双方根据实际情况，可以在本合同附件中约定附加条款。第十三条合同份数本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第十四条其他约定双方在本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方：指承担土方工程项目的业主单位或其合法授权的代表。1.2乙方：指承担土方工程专项劳务的施工单位，具备相应的施工资质和能力。1.3土方工程：指土地平整、挖掘、回填、排水、石方爆破等工程，具体工程内容以工程量清单为准。第二条合同范围及内容2.1乙方应根据甲方的要求，提供合格的劳动力、专业技术和管理，完成土方工程专项劳务任务。2.2乙方应按照设计文件、施工图纸和施工规范进行施工，确保工程质量满足要求。2.3乙方应负责施工过程中的安全生产管理，确保施工现场的安全文明施工。2.4乙方应承担施工过程中产生的环保责任，遵守国家及地方环保法律法规。第三条合同价格及支付3.1合同价格：双方根据工程量清单、工程特点、市场行情和乙方报价，协商确定合同总价。3.2支付方式：甲方根据乙方实际完成的工作量，按照约定的比例和时间进行支付。3.3支付条件：乙方完成合同约定的工程内容，并经甲方验收合格后支付相应款项。3.4付款申请：乙方应在合同约定的付款时间前，向甲方提交付款申请和相关证明材料。第四条工程质量及标准4.1乙方应严格按照设计文件和施工规范进行施工，确保工程质量满足要求。4.2乙方应建立健全质量管理体系，对施工过程进行自检、互检和专检，确保工程质量。4.3乙方应承担因施工质量问题导致的返工、修复等费用，并支付甲方因此产生的损失。4.4工程验收：甲方有权对乙方施工的工程进行验收，乙方应积极配合并提供相关资料。第五条工程进度及工期5.1乙方应按照甲方提供的工程进度计划和工期要求进行施工，确保工程按时完成。5.2乙方应制定详细的施工计划，并报甲方备案，如有调整应及时通知甲方。5.3乙方应承担因工期延误导致的违约责任，向甲方支付相应的违约金。5.4不可抗力：因不可抗力导致工程无法正常进行的，双方按实际情况协商解决。第六条安全生产及环保6.1乙方应严格遵守国家及地方安全生产和环保法律法规，确保施工过程中的安全生产和环境保护。6.2乙方应建立健全安全生产管理制度，落实安全生产责任制，配备专职安全员。6.3乙方应定期对施工人员进行安全教育和培训，提高施工人员的安全意识。6.4乙方应制定施工现场环保措施，确保施工过程中的噪音、粉尘、废水等符合国家环保标准。6.5乙方应在发生安全事故或环保问题时，立即采取措施并向甲方报告。第七条合同变更及解除7.1合同变更：双方协商一致，可以对合同内容进行变更，并以书面形式签订补充协议。7.2合同解除：因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方协商解除合同。7.3解除合同后，乙方应按照甲方要求完成剩余工程，并承担相应费用。7.4解除合同后，乙方不应要求甲方支付合同未履行部分的款项。第八条违约责任及赔偿8.1乙方未按合同约定履行义务，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。8.2乙方因违约给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任，赔偿金额由甲方实际损失及乙方违约程度确定。8.3甲方未按合同约定履行义务，乙方有权要求甲方承担违约责任，并要求甲方支付相应的违约金。8.4甲方未按约定时间支付款项，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金。第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.3诉讼期间，双方应继续履行合同义务，除非法院作出停止施工的判决。第十条保密条款10.1双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密。10.2乙方不得泄露甲方提供的工程资料、技术资料等保密信息。10.3甲方不得泄露乙方报价、施工方案等商业秘密。第十一条合同生效及终止11.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。11.2合同到期或双方履行完毕合同义务后终止。11.3合同终止后，乙方应按照甲方要求完成剩余工程，并承担相应费用。第十二条附加条款12.1双方根据实际情况，可以在本合同附件中约定附加条款。12.2附加条款与本合同具有同等法律效力，双方应严格遵守。第十三条合同份数13.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。13.2双方应妥善保管合同副本，如有损坏或遗失，应及时通知对方。第十四条其他约定14.1双方在本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2补充协议应由双方签字（或盖章）后生效，并纳入合同体系。14.3本合同及补充协议的任何修改、补充均应以书面形式进行，并由双方签字（或盖章）确认。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出土方工程的所有工作内容、工程量、工程地点、工程要求等。附件二：设计文件包括土方工程的设计图纸、施工图纸、设计说明书等。附件三：施工规范和标准列出本工程应遵守的施工规范和标准，以及相关法律法规。附件四：安全生产管理方案包括安全生产管理制度、安全生产责任制、安全教育培训资料等。附件五：环保措施方案包括施工现场环保措施、噪音、粉尘、废水处理方案等。附件六：工程进度计划详细列出本工程的施工进度计划和工期要求。附件七：支付条款包括付款比例、付款时间、付款申请格式等。附件八：违约金计算方式详细列出违约金的计算方式和计算标准。附件九：安全事故和环保问题报告格式规定安全事故和环保问题报告的格式和要求。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.乙方未按合同约定履行义务，包括但不限于延期施工、工程质量不达标等。2.乙方泄露甲方提供的保密信息，如工程资料、技术资料等。3.甲方未按约定时间支付款项，导致乙方施工受阻。4.甲方未履行合同义务，导致乙方无法正常施工。违约责任认定：1.乙方违约：乙方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例：乙方延期交付工程，需支付甲方因此产生的逾期付款违约金。2.甲方违约：甲方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例：甲方未按约定时间支付款项，需支付乙方因此产生的逾期付款违约金。说明三：法律名词及解释：1.土方工程：指土地平整、挖掘、回填、排水、石方爆破等工程。2.甲方：指承担土方工程项目的业主单位或其合法授权的代表。3.乙方：指承担土方工程专项劳务的施工单位。4.工程量清单：详细列出土方工程的所有工作内容、工程量、工程地点、工程要求等。5.设计文件：包括土方工程的设计图纸、施工图纸、设计说明书等。6.施工规范和标准：列出本工程应遵守的施工规范和标准，以及相关法律法规。7.安全生产管理方案：包括安全生产管理制度、安全生产责任制、安全教育