家庭装修施工合同签订流程_第1页
家庭装修施工合同签订流程_第2页
家庭装修施工合同签订流程_第3页
家庭装修施工合同签订流程_第4页
家庭装修施工合同签订流程_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

合同编号:__________一、工程内容1.1工程名称:_______1.2工程地点:_______1.3工程规模:_______1.4工程预算:_______元(大写:_______元整)1.5工程内容:包括但不限于_______、_______、_______、_______等。二、工程期限2.1开工日期:_______年_______月_______日。2.2竣工日期:_______年_______月_______日。2.3工期顺延:如因不可抗力或甲方原因导致工程延期,按实际情况协商顺延。三、工程质量3.1工程质量标准:乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工,保证工程质量。3.2质量验收:工程完工后,甲方应组织验收。乙方应提供完整的施工资料和验收资料。3.3质量保修:工程竣工验收合格后,乙方应按照国家标准提供_______个月的质保期。四、工程价款及支付4.1工程价款:双方确认工程预算为最终工程价款。4.2支付方式:甲方按照工程进度分阶段支付工程款,具体支付方式如下:(1)开工前支付_______%;(2)工程进度达到_______时支付_______%;(3)工程竣工验收合格后支付至_______%。4.3支付时间:甲方应在约定的付款时间前支付相应工程款。五、施工要求5.1乙方应按照甲方的要求和国家相关法律法规进行施工。5.2乙方应保证施工现场的安全,做好施工过程中的安全防护工作。5.3乙方应妥善保管甲方提供的材料,如有损坏或丢失,乙方应承担相应责任。六、违约责任6.1乙方未按照约定时间完成工程,应按照逾期天数向甲方支付违约金,违约金为工程总价的_______%。6.2甲方未按照约定时间支付工程款,应按照逾期天数向乙方支付违约金,违约金为应付款项的_______%。七、争议解决双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程竣工验收合格且工程款支付完毕之日终止。甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:_______年_______月_______日注意事项:1.合同的签订应遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,确保双方的合法权益。2.明确工程内容、工程期限、工程质量、工程价款等关键条款,避免因模糊不清导致的纠纷。3.注意合同中的违约责任条款,确保自身权益在对方违约时能得到保障。4.详细记录工程进度和付款时间,以免发生纠纷。5.双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务,确保工程顺利进行。解决办法:1.发生争议时,尝试友好协商解决,以减少纠纷带来的损失。2.如果协商不成,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼,通过司法途径解决争议。关键词语的法律名词解释:1.合同法:调整平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的法律规范总称。2.建筑法:调整建筑活动,确保建筑工程质量、安全、进度和投资效益的法律。3.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。4.质保期:产品质量保证期限,乙方在质保期内对工程质量问题负责维修或更换。5.违约金:违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金,用于弥补因违约造成的损失。6.管辖权:法院对特定案件行使审判权的权限,根据我国法律规定,一般由被告所在地或合同履行地法院管辖。特殊应用场合:1.业主在国外,无法亲自监督工程进度和质量。2.工程涉及到旧房拆除和新建,需要特别注意安全和环保。3.工程预算有限,需要严格控制成本。4.业主有特殊需求,如定制家具、特殊材质等。5.工程进度紧张,需要在规定时间内完成。补充条款:1.鉴于业主在国外,乙方应定期提供工程进度照片和视频,以便业主了解工程情况。2.乙方应严格按照国家安全生产法规进行施工,确保施工安全和环保要求。3.乙方应提供详细的工程预算明细,以便业主审核和控制成本。4.乙方应根据业主的特殊需求,提供定制化的设计和施工方案。5.乙方应合理安排施工进度,确保在

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论