二零二四年智能电网控制系统设计与施工合同

二零二四年智能电网控制系统设计与施工合同本合同目录一览第一条合同主体1.1甲方名称1.2乙方名称1.3甲方与乙方签订本合同的合法代表及授权范围第二条项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目内容与规模2.4项目目标与验收标准第三条设计与施工范围3.1设计范围3.2施工范围3.3设计与施工协调第四条合同价格与支付4.1合同总价4.2支付方式4.3进度付款4.4价格调整条件与方法4.5乙方报价的组成及明细第五条设计与施工期限5.1设计期限5.2施工期限5.3延期条款第六条技术要求与标准6.1技术规范6.2质量标准6.3技术支持与服务第七条保修与维护7.1保修期限7.2保修范围7.3保修责任7.4维护服务第八条合同的变更与解除8.1变更条件8.2变更程序8.3解除条件8.4解除程序第九条违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任9.3不可抗力第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁地点与机构10.3诉讼地点与法院第十一条合同的生效、失效与续约11.1合同生效条件11.2合同失效条件11.3合同续约程序第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3泄露后果第十三条协助与配合13.1双方义务13.2沟通与协调13.3资料共享第十四条其他条款14.1合同附件14.2补充协议14.3合同修改14.4法律适用14.5送达地址14.6联系方式第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1甲方名称：×××智能电网控制系统有限公司1.2乙方名称：×××智能电网控制系统施工有限公司1.3甲方与乙方签订本合同的合法代表及授权范围：（1）甲方授权代表：×××，授权范围：签署本合同及其附件，并代表甲方执行合同约定的权利和义务。（2）乙方授权代表：×××，授权范围：签署本合同及其附件，并代表乙方执行合同约定的权利和义务。第二条项目概述2.1项目名称：×××智能电网控制系统设计与施工项目2.2项目地点：×××省×××市×××区×××路×××号2.3项目内容与规模：（1）项目内容包括：智能电网控制系统的设计、设备采购、安装、调试、培训、验收等。（2）项目规模：系统装机容量为×××千瓦，涵盖×××个用电终端。2.4项目目标与验收标准：（1）项目目标：按照甲方提供的技术要求和标准，完成智能电网控制系统的设计与施工，确保系统运行稳定、安全、高效。（2）验收标准：项目完成后，需经过甲方、乙方及第三方共同验收，验收合格后方能投入使用。第三条设计与施工范围3.1设计范围：（1）系统设计：包括系统方案设计、设备选型、电路图设计等。（2）设备清单：根据设计方案，提供详细的设备清单，包括设备名称、型号、数量、单价等。3.2施工范围：（1）设备安装：按照设计方案和施工图纸，进行设备的安装工作。（2）系统调试：设备安装完成后，进行系统调试，确保系统运行正常。3.3设计与施工协调：乙方负责本项目的整体协调工作，确保设计与施工顺利进行。第四条合同价格与支付4.1合同总价：人民币×××万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整）4.2支付方式：银行转账4.3进度付款：（1）合同签订后七个工作日内，支付合同总价款的30%。（2）设备到货并验收合格后，支付合同总价款的30%。（3）系统安装调试完成后，支付合同总价款的20%。（4）质保期满且无质量问题后，支付合同总价款的10%。4.4价格调整条件与方法：（1）合同执行过程中，如遇市场行情变化、政策调整等因素导致成本上升，双方可协商调整价格。（2）价格调整需按照实际情况进行，并经双方确认后生效。4.5乙方报价的组成及明细：（1）设备采购成本（2）安装施工费用（3）调试培训费用（4）其他费用（如需）第五条设计与施工期限5.1设计期限：自合同签订之日起×××个工作日内完成设计工作。5.2施工期限：自设计方案确定并签订施工图纸之日起×××个工作日内完成施工工作。5.3延期条款：（1）如因甲方原因导致项目延期，乙方有权要求甲方支付延期期间的违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总价款的0.5%。（2）如因乙方原因导致项目延期，甲方有权要求乙方支付延期期间的违约金，违约金计算方式同上。第六条技术要求与标准6.1技术规范：乙方应按照甲方提供的技术规范进行设计与施工，确保系统满足甲方需求。6.2质量标准：（1）设备质量标准：设备应符合国家相关法规、标准和行业惯例。（2）施工质量标准：施工应符合设计方案和施工图纸要求，确保系统运行稳定、安全、高效。6.3技术支持与服务：（1）乙方应在项目实施期间提供必要的技术支持，协助甲方解决技术问题。（2）乙方应提供完整的培训服务，确保甲方操作人员能熟练掌握系统使用方法。第八条合同的变更与解除8.1变更条件：（1）在合同执行过程中，如甲方需求发生变更，导致合同内容需要调整的，双方可协商一致后进行变更。（2）在合同执行过程中，如乙方因不可抗力等原因导致无法继续履行合同，双方可协商一致后解除合同。8.2变更程序：（1）变更需求方应向合同另一方提出书面的变更请求，说明变更的原因、内容、影响等。（2）合同双方应在接到变更请求后七个工作日内进行协商，达成一致意见后签署变更协议，作为本合同的附件。8.3解除程序：（1）合同解除方应向合同另一方提出书面的解除通知，说明解除的原因、依据等。（2）合同双方应在接到解除通知后七个工作日内进行协商，达成一致意见后签署解除协议，作为本合同的附件。第九条违约责任9.1甲方违约责任：（1）甲方未按约定时间支付合同款项的，应支付迟延付款的违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为应付款项的0.5%。（2）甲方未按约定提供技术规范、设计要求等相关资料的，应承担因此给乙方造成的损失。9.2乙方违约责任：（1）乙方未按约定时间完成设计、施工工作的，应支付迟延履行的违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总价款的0.5%。（2）乙方提供的设备、施工质量不符合约定标准的，应承担因此给甲方造成的损失。9.3不可抗力：（1）因不可抗力导致合同无法履行或者造成损失的，双方互不承担违约责任。（2）不可抗力事件发生后，双方应立即协商，采取措施减少损失，并按照本合同约定的变更、解除程序进行处理。第十条争议解决10.1争议解决方式：双方发生合同争议的，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交我国仲裁机构仲裁。10.2仲裁地点与机构：仲裁地点为×××市，仲裁机构为×××仲裁委员会。10.3诉讼地点与法院：如任何一方对仲裁裁决不服的，可以向×××市人民法院提起诉讼。第十一条合同的生效、失效与续约11.1合同生效条件：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。11.2合同失效条件：本合同在履行完毕、双方解除合同关系后失效。11.3合同续约程序：如双方同意续约，应签订书面续约协议，并明确续约后的合同条款。第十二条保密条款12.1保密内容：双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。12.2保密期限：自本合同生效之日起至合同失效之日起×××年。12.3泄露后果：如一方泄露对方的保密信息，应承担违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。第十三条协助与配合13.1双方义务：双方应按照合同约定，履行各自的义务，协助对方完成合同履行。13.2沟通与协调：双方应保持密切沟通与协调，确保合同顺利履行。13.3资料共享：双方应在合同履行过程中，及时提供并共享必要的资料、信息等。第十四条其他条款14.1合同附件：本合同附件包括技术规范、设计方案、设备清单等。14.2补充协议：如本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，作为本合同的附件。14.3合同修改：本合同一旦签订，如双方同意对合同内容进行修改，应签订书面修改协议。14.4法律适用：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。14.5送达地址：双方约定的合同送达地址为合同签署时的甲方、乙方注册地址。14.6联系方式：甲乙双方的联系方式分别为×××、×××。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方定义：指除甲方和乙方之外，参与本合同项目实施或与合同执行相关联的自然人、法人或其他组织。1.2第三方类型：包括但不限于原材料供应商、设备供应商、施工分包商、咨询顾问、检测机构、验收机构等。第二条第三方责任2.1第三方责任：第三方应按照合同约定及相关法律法规，对其提供的产品、服务或行为负责。2.2第三方责任限额：如第三方因违约、侵权或其他原因导致甲方或乙方损失，第三方应承担相应的赔偿责任。赔偿责任限额应由甲方和乙方在合同中明确。第三条第三方选择与审核3.1第三方选择：甲方和乙方应共同选择合适的第三方，并确保第三方具备相关资质、能力和良好信誉。3.2第三方审核：甲方和乙方应对第三方提供的产品、服务进行审核，确保其符合合同要求。第四条第三方协调与管理4.1甲方和乙方应负责第三方在合同项目中的协调与管理，确保第三方按计划、质量要求完成任务。4.2甲方和乙方应对第三方的工作进行监督，如发现第三方工作不符合合同要求，应及时告知并要求第三方改正。第五条第三方支付与结算5.1甲方和乙方应按照合同约定，向第三方支付相应的款项。5.2甲方和乙方应与第三方明确结算方式、时间，并按照约定进行结算。第六条第三方违约处理6.1第三方违约：如第三方未按合同约定履行义务，甲方和乙方有权要求第三方承担违约责任。6.2第三方侵权：如第三方侵犯甲方或乙方合法权益，甲方和乙方有权要求第三方承担侵权责任。第七条第三方与甲方、乙方的关系7.1第三方与甲方、乙方之间的合同关系：第三方与甲方、乙方之间签订的合同，为本合同的附件，具有同等法律效力。7.2第三方与甲方、乙方之间的权利义务划分：第三方应向甲方、乙方履行合同约定的义务，甲方、乙方应向第三方支付相应的报酬。第八条第三方责任的分担8.1第三方责任分担：如第三方违约或侵权导致甲方或乙方损失，甲方和乙方应按照合同约定分担损失。8.2第三方责任分担的限额：甲方和乙方应在本合同中明确第三方责任分担的限额。第九条第三方介入的变更程序9.1变更条件：如甲方或乙方认为需要第三方介入，应向对方提出书面变更请求。9.2变更程序：甲方和乙方应在接到变更请求后七个工作日内进行协商，达成一致意见后签署变更协议，作为本合同的附件。第十条第三方介入的解除程序10.1解除条件：如甲方或乙方认为需要解除与第三方的合同关系，应向对方提出书面解除通知。10.2解除程序：甲方和乙方应在接到解除通知后七个工作日内进行协商，达成一致意见后签署解除协议，作为本合同的附件。第十一条第三方介入的违约责任11.1第三方违约：如第三方未按合同约定履行义务，甲方和乙方有权要求第三方承担违约责任。11.2第三方侵权：如第三方侵犯甲方或乙方合法权益，甲方和乙方有权要求第三方承担侵权责任。第十二条第三方介入的争议解决12.1争议解决方式：双方发生合同争议的，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交我国仲裁机构仲裁。12.2仲裁地点与机构：仲裁地点为×××市，仲裁机构为×××仲裁委员会。12.3诉讼地点与法院：如任何一方对仲裁裁决不服的，可以向×××市人民法院提起诉讼。第十三条第三方介入的合同附件13.1第三方合同附件：包括第三方与甲方、乙方签订的合同、协议等。13.2第三方合同的补充与修改：如第三方合同未尽事宜，双方可签订补充协议，作为本合同的附件。第十四条第三方介入的保密条款14.1保密内容：第三方在合同履行过程中获取的甲方或乙方商业秘密、技术秘密、市场信息等。14.2保密期限：自本合同生效之日起至合同失效之日起×××年。14.3泄露后果：如第三方泄露甲第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同主体资质证明文件：包括但不限于营业执照、资质证书、法定代表人身份证明等。2.项目技术规范与要求：甲方提供的技术规范、设计要求等。3.项目设计方案：包括系统方案设计、设备选型、电路图设计等。4.设备清单：根据设计方案，提供的详细设备清单。5.施工图纸：包括系统安装、设备布置、线路连接等施工图纸。6.项目进度计划：包括设计、采购、施工、调试、验收等各个阶段的进度计划。7.项目预算：包括设计、施工、设备采购等各个阶段的预算。8.合同价格明细表：详细列明合同总价及其组成明细。9.支付凭证：包括但不限于银行转账凭证、发票等支付凭证。10.验收报告：包括甲方、乙方及第三方共同签署的验收报告。11.质量保证书：乙方对项目质量提供的保证书。12.保修服务协议：乙方对保修期限、保修范围、保修责任等提供的详细说明。13.培训计划与教材：乙方提供的培训计划及教材。14.变更协议：如双方对本合同内容进行变更，需签署的书面变更协议。15.解除协议：如双方解除本合同，需签署的书面解除协议。16.补充协议：如本合同未尽事宜，双方可签订的补充协议。17.第三方合同：包括第三方与甲方、乙方签订的合同、协议等。18.第三方资质证明文件：第三方提供的营业执照、资质证书等。19.第三方支付凭证：