工程进度担保合同范本_第1页
工程进度担保合同范本_第2页
工程进度担保合同范本_第3页
工程进度担保合同范本_第4页
工程进度担保合同范本_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

合同编号:__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》等有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就委托方工程进度担保事宜,经友好协商,达成一致,订立本合同。第一条担保范围1.1本合同担保的范围为委托方在_______项目中实施的工程进度,包括但不限于工程建设的质量、安全、进度等方面。1.2担保金额为人民币_______元整(大写:_______________________元整)。第二条担保方式2.1乙方为委托方提供工程进度担保,承诺在合同约定的范围内,确保工程按期完成,并达到委托方要求的标准。2.2乙方同意按照本合同的约定,承担相应的违约责任,为委托方提供充分的赔偿。第三条担保期限3.1本合同的担保期限自工程开工之日起至工程竣工验收合格日止。3.2乙方应在工程竣工验收合格后_______个工作日内,向委托方办理担保解除手续。第四条违约责任4.1乙方未按照约定完成工程进度,或工程质量、安全不符合约定标准的,应承担违约责任,向委托方支付违约金,违约金计算方式为:违约金=担保金额×违约天数×日违约金率。4.2乙方未按照约定承担违约责任的,委托方有权解除本合同,并要求乙方支付合同总价款的_______%作为赔偿。4.3因不可抗力等因素导致工程进度延误的,乙方应及时通知委托方,并提供相关证明材料。经双方协商一致,可以相应延长担保期限。第五条保密条款5.1除非依法应当向行政机关、司法机关提供本合同外,双方应对本合同的内容和签订过程予以保密,未经对方同意,不得向第三方披露。5.2乙方同意,如发生与本合同有关的争议,应优先通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。6.2诉讼费用及相关费用由败诉方承担。第七条其他约定7.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,对甲乙双方具有法律约束力。甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:__________年_______月_______日注意事项:1.甲方为委托方,乙方为担保方,双方应具备合法的民事行为能力。2.合同中的名词和术语应符合相关法律法规的定义,确保合同的合法性和有效性。3.双方在签订合同时,应认真阅读合同全文,确保对合同条款的理解和认同。4.合同中涉及的工程进度、质量、安全等方面的要求应明确具体,以确保双方的权益。5.保密条款和争议解决条款应引起双方的高度重视,确保在合同履行过程中能够遵循相关规定。解决办法:1.双方在履行合同过程中发生争议,应通过友好协商解决。2.如果协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。3.诉讼费用及相关费用由败诉方承担。关键词语的法律名词解释:1.工程进度:指工程项目按照预定的时间节点和施工计划进行施工的过程。2.担保金额:指担保方为委托方提供的工程进度担保所承担的最高赔偿金额。3.违约金:指担保方未按照合同约定履行义务时,需要支付给委托方的赔偿金。4.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。5.友好协商:指双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,通过沟通、协商解决争议的方式。6.诉讼:指当事人通过人民法院依法解决纠纷的一种方式。特殊应用场合:1.甲方为政府机关,乙方为中标的建设单位,合同用于保障政府投资项目的工程进度。2.甲方为大型企业,乙方为指定的施工单位,合同用于保障企业重要工程项目的工程进度。3.甲方为个人投资者,乙方为施工队,合同用于保障个人投资项目的工程进度。4.甲方为房地产开发商,乙方为施工单位,合同用于保障房地产项目的工程进度。针对每个特殊场合的补充条款:1.政府投资项目:乙方应严格遵守国家法律法规,确保工程质量和安全。乙方应积极配合政府机关的监督检查,及时报告工程进度和质量情况。2.大型企业工程项目:乙方应按照甲方的要求,制定详细的工程进度计划,并报甲方审批。乙方应定期向甲方报告工程进度,及时解决甲方提出的问题和建议。3.个人投资项目:乙方应根据甲方的投资预算和工期要求,合理规划施工方案。乙方应尊重甲方的意见,确保工程质量和外观符合甲方的期望。4.房地产项目:乙方应按照甲方的开发计划和销售进度,确保工程按时交付。乙方应妥善处理业主的投诉和反馈,维护甲方的品牌形象。附件列表:1.

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论