建筑工地劳动分包协议书范本

合同编号：__________建筑工地劳动分包协议书统一社会信用代码：________________地址：________________联系电话：________________联系人：________________统一社会信用代码：________________地址：________________联系电话：________________联系人：________________一、分包工程概况1.1分包工程名称：________________1.2分包工程地点：________________1.3分包工程内容：________________1.4分包工程工期：自____年____月____日起至____年____月____日止。二、分包方式及价款2.1乙方应按照甲方的要求，完成分包工程。2.2乙方向甲方支付分包价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。2.3分包价款的支付方式如下：（1）本协议签订后____个工作日内，甲方支付乙方预付款人民币____元整；（2）工程进度达到____%时，甲方支付乙方进度款人民币____元整；（3）工程竣工并经验收合格后，甲方支付乙方剩余款项人民币____元整。2.4乙方应严格按照甲方的要求进行施工，如因乙方原因导致工程质量、进度等方面出现问题，乙方应承担相应的责任。三、劳动保障3.1乙方应依法为分包工程的劳动者缴纳社会保险，并确保其社会保险关系转移接续正常。3.2乙方应按照甲方要求，为分包工程的劳动者提供劳动保护用品，并保障其劳动安全。3.3乙方应按时足额支付劳动者工资，并依法支付加班费、奖金等。3.4乙方应严格执行劳动法律法规，不得使用童工、非全日制用工等法律法规禁止使用的劳动力。四、违约责任4.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。4.2如乙方未按照约定完成分包工程，甲方有权解除本协议，并要求乙方支付违约金。五、争议解决5.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，对甲乙双方具有法律约束力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日注意事项：1.甲方应确保分包工程的内容、工期等基本情况真实可靠，不得故意隐瞒或提供虚假信息。2.乙方应严格按照甲方的要求进行施工，确保工程质量、进度等符合合同约定。3.乙方应依法为分包工程的劳动者缴纳社会保险，保障其劳动权益。4.乙方应按时足额支付劳动者工资，避免出现拖欠工资等违法行为。5.双方在履行合同过程中，应遵守法律法规，不得使用非法劳动力。解决办法：1.双方发生争议时，通过友好协商解决，尽量达成一致意见。2.如果协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼，通过法律途径解决争议。关键词语的法律名词解释：1.劳动合同：用人单位与劳动者之间建立的一种法律关系，用人单位应当按时足额支付劳动者工资，并依法为劳动者缴纳社会保险等。2.分包工程：总包单位将其所承包的工程中的部分工作委托给其他单位或个人施工的行为。3.劳动者的权益：劳动者依法享有的工资、工时、休假、劳动安全、社会保险等方面的权利。4.违约金：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当向对方支付的金钱。5.管辖权：指法院对某一特定案件的审判权，根据我国法律规定，合同纠纷一般由被告所在地或者合同履行地人民法院管辖。特殊应用场合：1.甲方为一家大型建筑公司，乙方为一家具有相关专业资质的中小型施工队。甲方由于项目进度紧张，需要乙方协助完成某栋楼房的混凝土浇筑工作。2.甲方为一家房地产开发公司，乙方为一家专业从事外墙保温施工的企业。由于甲方项目的外墙保温工程进度滞后，需要乙方加紧施工以保证整体工程按时完成。3.甲方为一家国有企业，乙方为一家个体承包商。甲方将一项短期内的绿化工程分包给乙方，要求乙方在规定时间内完成绿化带的建设。针对每个特殊场合的补充条款：1.甲方应确保提供完整的施工图纸和技术要求，乙方应根据图纸和要求进行施工，确保工程质量。2.考虑到外墙保温工程的紧迫性，甲方同意提前支付乙方一定比例的预付款，以保证乙方能够及时采购材料和组织施工。3.由于绿化工程涉及植物种植，乙方应具备相应的植物养护知识，并负责工程的后期养护工作，直至植物成活。附件