施工合同补充协议样式

合同编号：__________施工合同补充协议名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程预算：__________1.5工程工期：自______年______月______日至______年______月______日。二、合同价款及支付2.1双方确认，原合同中约定的合同价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。2.2甲方应按照原合同约定的付款方式及时向乙方支付合同价款。2.3双方同意，本补充协议签订后，如工程发生变更，甲方应及时与乙方协商，并按照变更后的工程量及单价据实调整合同价款。三、工程变更3.1甲方提出工程变更的，应提前______天书面通知乙方，并说明变更内容、理由及影响。3.2乙方提出工程变更的，应提前______天书面通知甲方，并说明变更内容、理由及影响。3.3双方应就工程变更后的工期、质量、价款等方面进行协商，并签订书面变更协议。四、工程质量及验收4.1乙方应按照原合同约定的质量标准完成工程。4.2工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至达到验收标准。4.3双方应按照原合同约定的时间、地点进行工程验收。五、违约责任5.1任何一方违反本补充协议的约定，应承担相应的违约责任。5.2双方应按照原合同约定的违约责任条款执行。六、争议解决6.1双方在履行本补充协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效，与原合同具有同等法律效力。7.2本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签名）：__________乙方代表（签名）：__________签订日期：______年______月______日注意事项及解决办法：1.合同的签订：在签订施工合同补充协议时，双方应仔细阅读本协议，确保明确了解双方的权利、义务和责任。在签订前，建议双方咨询专业法律意见。2.工程变更：如甲方或乙方提出工程变更，应提前通知对方，并说明变更内容、理由及影响。双方应就工程变更后的工期、质量、价款等方面进行协商，并签订书面变更协议。3.质量及验收：乙方应按照原合同约定的质量标准完成工程。工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至达到验收标准。4.违约责任：任何一方违反本补充协议的约定，应承担相应的违约责任。双方应按照原合同约定的违约责任条款执行。5.争议解决：双方在履行本补充协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.合同价款：指双方约定的工程总价款，包括工程成本、利润及税费等。2.工程变更：指在合同履行过程中，因甲方或乙方要求对工程内容、工程量、工期等进行修改的行为。3.违约责任：指一方未履行或未完全履行合同义务所应承担的法律责任。4.争议解决：指当双方在合同履行过程中发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等途径解决纠纷的行为。5.管辖权：指法院对特定案件行使审判权的权限。在本协议中，有管辖权的法院为双方所在地法院。特殊应用场合及补充条款：1.工程延期：由于不可抗力因素（如自然灾害、政策调整等）导致工程延期，双方应友好协商，合理调整工期。如乙方因自身原因导致工程延期，应承担相应违约责任，并向甲方支付违约金。2.工程变更：甲方如需增加或减少工程量，应提前通知乙方，并说明变更理由。双方协商一致后，签订书面变更协议。乙方如认为甲方提出的工程变更导致成本上升或工期延长，有权提出调整合同价款或延长工期。3.质量问题：乙方承诺按照原合同约定的质量标准完成工程。如工程验收不合格，乙方应按要求整改，直至达到验收标准。甲方在工程验收过程中发现质量问题，应及时通知乙方，乙方应在规定时间内予以修复。4.付款方式：双方同意采用分期付款方式，具体付款进度及金额双方协商确定。甲方未按约定时间付款的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金