上海建筑项目劳务分包合同（2024年修订）3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME上海建筑项目劳务分包合同（2024年修订）本合同目录一览1.劳务分包范围与内容1.1工程概述1.2劳务分包工作内容1.3分包工程的施工标准和要求2.劳务分包价格与支付2.1劳务分包价格2.2价格调整条款2.3支付方式和支付时间3.劳务分包方的义务与责任3.1劳务分包方的施工义务3.2劳务分包方的质量责任3.3劳务分包方的安全责任4.工程变更与调整4.1工程变更的条件和程序4.2工程变更的计价方式4.3工程变更的支付方式5.工期与进度5.1合同约定的工期5.2工期延误的处理5.3工程进度的监控与报告6.施工管理与协调6.1劳务分包方的施工管理6.2总包方的协调与监督6.3施工过程中的沟通与协作7.质量控制与验收7.1施工质量的标准和要求7.2质量控制的方法和程序7.3工程验收的条件和程序8.安全生产与环保8.1安全生产的责任和义务8.2职业健康安全防护8.3环境保护的要求和措施9.违约责任与争议解决9.1违约行为的认定和处理9.2争议解决的途径和方式9.3违约责任的法律适用10.合同的解除与终止10.1合同解除的条件和程序10.2合同终止后的义务和责任10.3合同解除或终止的法律后果11.合同的适用法律与争议解决11.1合同适用的法律11.2争议解决的途径和方式11.3法律适用和争议解决的具体规定12.其他条款12.1合同的变更和补充12.2合同的转让和继承12.3合同的解除和终止13.合同的签署与生效13.1合同签署的时间和地点13.2合同的生效条件和程序13.3合同的续签和终止14.附件与附录14.1合同附件的内容和效力14.2附录材料的提交和审核14.3附件和附录的更新与替换第一部分：合同如下：第一条劳务分包范围与内容1.1工程概述本合同项下的工程为上海建筑项目，位于上海市区路号，项目内容包括：土建工程、钢结构工程、装饰装修工程、安装工程等。1.2劳务分包工作内容1.3分包工程的施工标准和要求分包方应严格按照甲方的施工图纸、施工方案、技术规范和质量标准进行施工，确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。分包方应遵守施工现场的安全生产、环境保护、职业健康等相关规定。第二条劳务分包价格与支付2.1劳务分包价格劳务分包价格为本工程总价款人民币万元（大写：玖佰玖拾玖万元整），具体项目价格详见附件一《劳务分包价格明细表》。2.2价格调整条款合同执行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，导致工程成本发生变化，双方可协商调整合同价格。价格调整的具体办法详见附件二《价格调整条款》。2.3支付方式和支付时间甲方按照分包方实际完成工程量，按照合同约定的价格支付劳务分包款项。支付方式为银行转账，支付时间为每月底前。具体支付事宜详见附件三《支付方式和支付时间》。第三条劳务分包方的义务与责任3.1劳务分包方的施工义务分包方应按照甲方的要求，及时完成施工任务，确保工程进度和质量。分包方应严格按照安全生产、环境保护等相关规定，确保施工现场的安全和环境卫生。3.2劳务分包方的质量责任分包方应对分包工程的施工质量负责，确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。如分包工程出现质量问题，分包方应负责修复并承担相应责任。3.3劳务分包方的安全责任分包方应严格遵守施工现场的安全生产规定，确保施工过程中的安全。如分包方发生安全事故，应承担相应责任和赔偿责任。第四条工程变更与调整4.1工程变更的条件和程序如遇工程变更，甲方应提前书面通知分包方，并在变更发生后及时更新施工图纸、施工方案等相关资料。分包方应按照甲方的要求，及时调整施工计划。4.2工程变更的计价方式工程变更的价格按照附件二《价格调整条款》约定的计价方式进行调整。4.3工程变更的支付方式工程变更的支付方式按照附件三《支付方式和支付时间》执行。第五条工期与进度5.1合同约定的工期本工程合同约定的工期为个月，自合同签订之日起计算。5.2工期延误的处理如分包方原因导致工期延误，分包方应承担相应责任。如遇不可抗力等特殊情况导致工期延误，双方可协商调整工期。5.3工程进度的监控与报告分包方应按照甲方的要求，定期报告工程进度。如分包方未按约定时间完成施工任务，甲方有权催促分包方加快施工进度。第六条施工管理与协调6.1劳务分包方的施工管理分包方应建立健全施工现场管理体系，确保施工现场的安全、质量和进度。6.2总包方的协调与监督甲方应指派专人对分包方的施工过程进行协调与监督，确保分包方按照甲方的要求完成施工任务。6.3施工过程中的沟通与协作第八条质量控制与验收8.1施工质量的标准和要求分包方施工应符合国家、行业和地方的相关标准、规范要求。工程质量应满足甲方和设计方提出的质量标准，具体质量要求见附件四《工程质量标准》。8.2质量控制的方法和程序分包方应建立完善的质量管理体系，执行施工过程中的质量控制程序。甲方或其指定的第三方有权对施工过程和工程质量进行监督、检验。检验合格后，分包方才能进行下一道工序的施工。8.3工程验收的条件和程序工程验收应在分包方完成施工任务后进行。验收合格后，分包方应将工程资料和施工场地清理完毕，向甲方办理工程移交手续。具体验收程序见附件五《工程验收程序》。第九条安全生产与环保9.1安全生产的责任和义务分包方应严格遵守国家和地方的安全生产法律法规，严格执行施工现场的安全生产规章制度。分包方应负责施工现场的安全生产管理工作，确保施工过程中的安全。9.2职业健康安全防护分包方应采取必要的措施，防止施工过程中的事故伤害和职业病的发生。分包方应按国家规定为施工现场作业人员办理工伤保险，并负责施工现场的卫生保健工作。9.3环境保护的要求和措施分包方应遵守国家和地方的环境保护法律法规，严格执行施工现场的环境保护措施。分包方应负责施工现场的环境卫生和废弃物处理工作，确保施工过程中的环境保护。第十条违约责任与争议解决10.1违约行为的认定和处理双方应严格履行合同义务。如一方违约，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。具体违约行为和处理办法见附件六《违约责任》。10.2争议解决的途径和方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。如协商无果，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.3违约责任的法律适用本合同的违约责任及争议解决适用中华人民共和国法律。第十一条合同的解除与终止11.1合同解除的条件和程序在合同履行过程中，如一方严重违约，对方有权解除合同。合同解除的条件和程序见附件七《合同解除与终止条件》。11.2合同终止后的义务和责任合同终止后，分包方应按照甲方的要求，完成剩余的工作，并承担相应的责任。具体规定见附件七《合同解除与终止条件》。11.3合同解除或终止的法律后果合同解除或终止后，双方应按照法律规定和本合同的约定，处理合同解除或终止后的相关事宜。第十二条其他条款12.1合同的变更和补充本合同的变更或补充，应采用书面形式，经双方协商一致后生效。12.2合同的转让和继承未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利和义务转让给第三方。本合同的终止不影响双方在合同终止前的权利和义务。12.3合同的解除和终止本合同的解除和终止，应按照本合同第十一条的规定执行。第十三条合同的签署与生效13.1合同签署的时间和地点本合同于年月日，在上海市区路号签署。13.2合同的生效条件和程序本合同自双方签字盖章之日起生效。13.3合同的续签和终止合同到期后，如双方继续合作，应提前一个月续签合同。第十四条附件与附录14.1合同附件的内容和效力本合同附件是合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。附件包括：《劳务分包价格明细表》、《价格调整条款》、《支付方式和支付时间》、《工程质量标准》、《工程验收程序》、《违约责任》、《合同解除与终止条件》等。14.2附录材料的提交和审核分包方应在合同签订后一个月内，向甲方提交附件材料。甲方应在收到材料后一个月内进行审核。14.3附件和附录的更新与替换合同履行过程中，如附件和附录内容需要更新或替换，应经双方协商一致，并签署书面文件。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念和范围1.1第三方介入的概念在本合同中，第三方是指除甲方和分包方之外的自然人、法人或其他组织。第三方介入是指在合同履行过程中，第三方参与或影响甲方和分包方的权利和义务。1.2第三方介入的范围（1）工程监理单位、质量检测机构等对工程质量进行监督和检验的机构；（2）材料供应商、设备供应商等与工程相关的服务提供商；（3）保险公司、担保公司等提供合同履行保障的机构；（4）法律法规规定的其他有权介入的机构或个人。第二条第三方介入的责任和义务2.1第三方介入的责任第三方介入应遵守相关法律法规和本合同的约定，按照甲乙双方的要求，履行相应的义务。第三方应确保其介入行为不影响甲乙双方的权益，并对其介入行为产生的后果承担责任。2.2第三方介入的义务第三方介入应按照甲乙双方的要求，提供相关服务或产品，并保证服务或产品的质量、安全、环保等方面符合相关法律法规和行业标准。第三方还应协助甲乙双方解决合同履行过程中的问题，提供必要的支持和帮助。第三条第三方介入的权益和利益3.1第三方介入的权益第三方介入根据本合同的约定，享有相应的权益。包括但不限于：（1）按照合同约定获得支付；（2）按照合同约定获得工程监理、质量检测等服务；（3）法律法规和本合同规定的其他权益。3.2第三方介入的利益第三方介入应确保其利益与甲乙双方的利益不发生冲突，不得利用介入行为谋取不正当利益。第三方介入应按照公平、公正、公开的原则，合理行使权益。第四条第三方介入的界限和限制4.1第三方介入的界限第三方介入应在甲乙双方的授权范围内进行，不得超出授权范围干涉甲乙双方的合同履行。4.2第三方介入的限制第三方介入不得违反法律法规和本合同的约定，不得损害甲乙双方的合法权益。第三方介入不得以任何形式干涉甲乙双方的管理和决策。第五条第三方介入的协调和管理5.1第三方介入的协调5.2第三方介入的管理甲乙双方应对第三方介入的行为进行监督和管理，确保第三方介入的行为不会对工程质量、进度和安全产生不利影响。第六条第三方介入的违约责任6.1第三方介入的违约行为第三方介入如违反法律法规和本合同的约定，应承担违约责任。6.2第三方介入的违约责任第三方介入的违约责任包括但不限于：（1）赔偿因违约行为给甲乙双方造成的损失；（2）支付违约金；（3）承担甲乙双方因违约行为而产生的其他费用。第七条第三方介入的争议解决7.1第三方介入的争议解决方式第三方介入如与甲乙双方发生争议，应通过友好协商解决。如协商无果，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2第三方介入的争议解决适用法律第三方介入的争议解决适用中华人民共和国法律。第八条第三方介入的权益保障8.1第三方介入的权益保障措施甲乙双方应确保第三方介入的权益得到保障，按照合同约定履行相关义务。8.2第三方介入的权益保障机构甲乙双方可约定第三方介入的权益保障机构，负责处理第三方介入的权益保障事宜。第九条第三方介入的其他规定9.1第三方介入的合同变更和解除第三方介入的合同变更和解除应按照本合同的约定和法律法规的规定执行。9.2第三方介入的合同转让第三方介入的合同转让应经甲乙双方同意，并签署书面文件。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.劳务分包价格明细表2.价格调整条款3.支付方式和支付时间4.工程质量标准5.工程验收程序6.违约责任7.合同解除与终止条件8.施工图纸9.施工方案10.技术规范和质量标准11.安全生产和环境保护相关规定12.职业健康安全防护措施13.施工现场管理制度14.施工现场卫生保健工作规定15.废弃物处理和环境保护措施16.第三方介入的授权范围和责任17.第三方介入的协调和管理规定18.第三方介入的权益保障措施19.第三方介入的合同变更和解除条件20.第三方介入的合同转让规定说明二：违约行为及责任认定：1.工期延误违约责任：分包方应按照合同约定的工期完成施工任务。如分包方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。2.工程质量不符合标准违约责任：分包方应对分包工程的施工质量负责。如分包工程出现质量问题，分包方应负责修复并承担相应责任。3.安全生产事故违约责任：分包方应严格遵守施工现场的安全生产规定，确保施工过程中的安全。如分包方发生安全事故，应承担相应责任和赔偿责任。4.环境保护不达标违约责任：分包方应遵守国家和地方的环境保护法律法规，严格执行施工现场的环境保护措施。如分包方违反环境保护规定，应承担相应责任和赔偿责任。5.未按约定支付劳务分包款项违约责任：甲方应按照合同约定的价格和支付时间向分包方支付劳务分包款项。如甲方未按约定支付款项，应承担违约责任。6.未履行协调和管理职责违约责任：甲方应指派专人对分包方的施工过程进行协调与监督，确保分包方按照甲方的要求完成施工任务。如甲方未履行协调和管理职责，应承担违约责任。7.未按约定提供服务或产品违约责任：第三方介入应按照甲乙双方的要求，提供相关服务或产品。如第三方介入未按约定提供服务或产品，应承担违约责任。全文完。上海建筑项目劳务分包合同（2024年修订）1本合同目录一览第一条合同主体与定义1.1甲方：上海建筑有限公司1.2乙方：劳务分包有限公司1.3合同所称工程：上海市区建设项目第二条劳务分包范围2.1乙方负责分包工程包括但不限于：2.1.1建筑施工中的劳动力供应；2.1.2完成甲方指定的分部分项工程；2.1.3施工期间的安全管理；第三条合同价格与支付3.1合同总价：人民币【】元整；3.2支付方式：3.2.1甲方根据乙方实际完成工程量，按约定的单价支付；3.2.2支付周期：每月底对本月完成工程量进行审核，次月初支付；第四条工程质量与标准4.1乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、施工方案进行施工；4.2工程质量应达到甲方要求的规范和标准；第五条工期要求5.1乙方应保证工程按甲方指定的工期完成；5.2提前完成工程每提前一天，奖励人民币【】元；5.3延迟完成工程每延迟一天，扣除人民币【】元；第六条安全管理与责任6.1乙方应负责施工现场的安全管理，确保施工安全；6.2乙方应对因自身原因造成的工程损失或人员伤害承担责任；第七条材料与设备7.1乙方应负责提供施工所需材料与设备；7.2甲方负责对乙方提供的材料与设备进行审核；第八条变更与调整8.1合同执行过程中，如遇设计变更或工程量增减，双方可协商调整；8.2调整后的工程量或价格，应以书面形式确认；第九条违约责任9.1乙方未按约定完成工程，应承担违约责任；9.2甲方未按约定支付工程款，应承担违约责任；第十条争议解决10.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；10.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼；第十一条合同的生效、变更与终止11.1本合同自双方签字盖章之日起生效；11.2合同的变更或终止，应经双方协商一致，并以书面形式确认；第十二条保密条款12.1双方在合同执行过程中所获悉的对方商业秘密，应予以严格保密；12.2违反保密条款的一方，应承担违约责任；第十三条不可抗力13.1因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任；13.2不可抗力情况消失后，双方应尽快恢复合同的履行；第十四条其他条款14.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份；14.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第一部分：合同如下：第一条合同主体与定义第二条劳务分包范围2.1乙方负责分包工程包括但不限于：2.1.1建筑施工中的劳动力供应，包括但不限于木工、钢筋工、混凝土工、模板工、装修工等工种；2.1.2完成甲方指定的分部分项工程，包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等；2.1.3施工期间的安全管理，包括但不限于施工现场的安全防护、施工现场的临时设施的搭建和拆除、施工现场的环境保护等；2.1.4按照甲方的要求，提供与分包工程相关的技术支持和服务；第三条合同价格与支付3.1合同总价：人民币【】元整（大写：【】元整）；3.2支付方式：3.2.1甲方根据乙方实际完成工程量，按约定的单价支付；3.2.2支付周期：每月底对本月完成工程量进行审核，次月初支付；3.2.3支付金额：支付金额=实际完成工程量×约定单价；3.2.4甲方应在支付日前，对乙方的工程量进行核实，核实无误后支付；3.2.5甲方支付工程款时，应出具相应的付款凭证；第四条工程质量与标准4.1乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、施工方案进行施工；4.2工程质量应达到甲方要求的规范和标准，包括但不限于《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》（GB50210）等国家标准和行业标准；4.3乙方应保证分包工程的质量，确保分包工程满足设计要求和质量标准；4.4乙方应对分包工程的施工过程进行质量控制，并承担因质量问题产生的返工、维修、更换等费用；第五条工期要求5.1乙方应保证工程按甲方指定的工期完成；5.2提前完成工程每提前一天，奖励人民币【】元；5.3延迟完成工程每延迟一天，扣除人民币【】元；5.4乙方应按照甲方提供的施工进度计划，合理安排施工力量，确保按期完成工程；5.5乙方应对因自身原因造成的工期延误承担责任；第六条安全管理与责任6.1乙方应负责施工现场的安全管理，确保施工安全；6.2乙方应对施工现场的安全防护设施进行设置，并严格执行施工现场的安全操作规程；6.3乙方应对施工现场的临时设施进行定期检查、维修，确保临时设施的安全稳定；6.4乙方应对因自身原因造成的工程损失或人员伤害承担责任；6.5乙方应按照甲方提供的安全管理制度和规定，进行施工现场的安全管理；6.6乙方应定期对施工现场进行安全巡查，发现问题及时整改；6.7乙方应按照甲方要求，参加甲方组织的安全培训和演练；第七条材料与设备7.1乙方应负责提供施工所需材料与设备；7.2甲方负责对乙方提供的材料与设备进行审核；7.3乙方提供的材料应符合国家相关标准和质量要求；7.4乙方提供的设备应安全可靠，并具备相应的使用资质；7.5乙方应对提供的材料和设备的质量承担责任；7.6乙方应按照甲方的要求，对提供的材料和设备进行验收；7.7乙方应负责材料和设备的保管和维护，确保材料和设备的安全和完好；7.8乙方应在材料和设备进入施工现场前，向甲方提供相应的检验报告和合格证明；7.9乙方应按照甲方的要求，对材料和设备进行定期检查和维护；7.10乙方应按照甲方要求，对材料和设备进行安全防护措施的设置；第八条变更与调整8.1合同执行过程中，如遇设计变更或工程量增减，双方可协商调整；8.2调整后的工程量或价格，应以书面形式确认；8.3设计变更或工程量增减导致合同价格的调整，应以实际调整的工程量或价格为准；8.4设计变更或工程量增减导致合同工期的调整，应以甲方提供的变更通知为准；8.5乙方应按照变更后的工程量和工期要求，调整施工计划，确保工程按期完成；第九条违约责任9.1乙方未按约定完成工程，应承担违约责任；9.2甲方未按约定支付工程款，应承担违约责任；9.3违约方应承担因违约产生的损失赔偿责任；9.4违约方应承担因违约产生的迟延履行违约金责任；9.5双方应按照合同约定，承担相应的违约责任；第十条争议解决10.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；10.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼；10.3诉讼过程中，双方应继续履行合同，除非经双方协商一致，或法院判决停止履行；第十一条合同的生效、变更与终止11.1本合同自双方签字盖章之日起生效；11.2合同的变更或终止，应经双方协商一致，并以书面形式确认；11.3合同生效后，双方应按照合同约定履行各自的义务；11.4合同终止后，乙方应按照甲方的要求，完成工程收尾工作，并承担相应的收尾费用；第十二条保密条款12.1双方在合同执行过程中所获悉的对方商业秘密，应予以严格保密；12.2违反保密条款的一方，应承担违约责任；12.3保密信息包括但不限于合同价格、工程图纸、施工方案等；12.4保密义务在本合同终止后继续有效，双方不得泄露对方的商业秘密；第十三条不可抗力13.1因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任；13.2不可抗力情况消失后，双方应尽快恢复合同的履行；13.3不可抗力包括但不限于自然灾害、社会事件等；第十四条其他条款14.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份；14.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；14.3本合同的修改和补充，应以书面形式进行，经双方签字盖章后生效；14.4双方应按照合同约定，履行各自的义务，共同完成工程；14.5本合同的签订地点为上海市区，本合同的解释权归双方共同所有。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念与范围1.1本合同所称第三方，是指除甲乙双方外，与本合同无关的个体或组织，包括但不限于中介方、监理方、审计方、政府监管机构等；1.2第三方介入是指第三方根据法律规定或合同约定，参与本合同的履行过程，对甲乙双方的履行行为进行监督、检查或评估；1.3第三方介入不影响甲乙双方的权利和义务，甲乙双方应继续履行合同约定的义务；第二条第三方介入的情形2.1第三方介入的情形包括但不限于：2.1.1甲乙双方根据合同约定，请求第三方进行工程质量验收；2.1.2甲乙双方根据合同约定，请求第三方进行工程进度审核；2.1.3甲乙双方根据合同约定，请求第三方进行工程成本审计；2.1.4甲乙双方根据合同约定，请求第三方进行合同争议的调解或仲裁；第三条第三方介入的程序3.1甲乙双方应在与第三方签订相关协议前，征得对方的同意；3.2甲乙双方应将与第三方的协议内容告知对方，并确保第三方知晓本合同的相关约定；3.3第三方介入时，甲乙双方应配合第三方的工作，提供必要的信息和资料；3.4第三方完成介入工作后，应向甲乙双方提供介入结果报告；第四条第三方介入的费用4.1第三方介入的费用应由甲乙双方协商确定；4.2第三方介入的费用包括但不限于：第三方的人工费用、差旅费用、材料费用等；4.3第三方介入的费用由甲乙双方按照约定的比例承担；第五条第三方介入的责任5.1第三方应按照甲乙双方的约定，客观、公正地履行介入职责；5.2第三方应对其介入行为负责，并对其提供的报告的真实性、准确性承担责任；5.3第三方不应干预甲乙双方的合同履行，不得影响甲乙双方的权利和义务；5.4甲乙双方对第三方的介入行为不承担连带责任；第六条第三方介入的权益保护6.1甲乙双方应保护第三方的合法权益，不得损害第三方的利益；6.2甲乙双方应按照合同约定，及时支付第三方介入的费用；6.3甲乙双方应协助第三方解决介入过程中出现的问题；第七条第三方介入的变更与解除7.1第三方介入的变更或解除，应经甲乙双方协商一致，并以书面形式确认；7.2变更或解除第三方介入的协议，不影响甲乙双方继续履行本合同的义务；7.3甲乙双方应就变更或解除第三方介入的协议，及时通知对方；第八条第三方介入与合同履行8.1本合同的履行以甲乙双方的权利和义务为主；8.2第三方介入不影响甲乙双方根据本合同约定履行各自的义务；8.3甲乙双方应按照本合同的约定，完成各自的合同义务；第九条第三方介入与争议解决9.1双方因第三方介入产生的争议，应通过友好协商解决；9.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼；9.3诉讼过程中，双方应继续履行合同，除非经双方协商一致，或法院判决停止履行；第十条第三方介入的保密义务10.1第三方应保守甲乙双方的商业秘密，不得泄露与本合同有关的信息；10.2第三方违反保密义务的，应承担违约责任；10.3保密信息包括但不限于合同价格、工程图纸、施工方案等；第十一条第三方介入的不可抗力11.1因不可抗力导致第三方无法履行介入职责，双方互不承担责任；11.2不可抗力情况消失后，双方应尽快恢复合同的履行；11.3不可抗力包括但不限于自然灾害、社会事件等；第十二条第三方介入的其他条款12.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份；12.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；12.3本合同的修改和补充，应以书面形式进行，经双方签字盖章后生效；第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸及设计变更通知2.分包工程量清单3.施工方案及进度计划4.安全管理制度及操作规程5.材料及设备清单6.工程质量验收标准及方法7.工程量确认单8.工程款支付凭证9.违约责任确认书10.合同变更协议书11.争议解决协议书12.第三方介入协议书13.工程完工报告14.工程保修责任书15.工程验收报告16.工程结算报告17.施工现场照片及视频资料18.甲乙双方营业执照、资质证书复印件19.甲乙双方法定代表人身份证明复印件20.甲乙双方授权委托书说明二：违约行为及责任认定：1.工期违约示例：乙方未按约定的工期完成工程，构成工期违约。根据合同约定，乙方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、承担工程逾期费用等。2.工程质量违约示例：乙方交付的工程质量不符合合同约定的标准，构成工程质量违约。根据合同约定，乙方应承担违约责任，包括但不限于返工、维修、更换等费用。3.材料设备违约示例：乙方提供的材料或设备不符合合同约定的标准或要求，构成材料设备违约。根据合同约定，乙方应承担违约责任，包括但不限于更换、赔偿等费用。4.安全责任违约示例：乙方在施工过程中，未能严格执行安全管理制度，导致发生安全事故，构成安全责任违约。根据合同约定，乙方应承担违约责任，包括但不限于承担事故责任、赔偿等费用。5.合同付款违约示例：甲方未按约定的付款时间或金额支付工程款，构成合同付款违约。根据合同约定，甲方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、承担逾期付款利息等。6.合同变更违约示例：甲乙双方在合同履行过程中，未经对方同意擅自变更合同，构成合同变更违约。根据合同约定，违约方应承担违约责任，包括但不限于承担因变更产生的额外费用。7.合同解除违约示例：甲乙双方在合同履行过程中，未经对方同意擅自解除合同，构成合同解除违约。根据合同约定，违约方应承担违约责任，包括但不限于承担因解除产生的损失赔偿责任。8.第三方介入违约示例：甲乙双方在第三方介入过程中，未按照约定提供相关信息或资料，构成第三方介入违约。根据合同约定，违约方应承担违约责任，包括但不限于承担第三方介入费用等。全文完。上海建筑项目劳务分包合同（2024年修订）2本合同目录一览1.劳务分包范围与内容1.1工程概述1.2分包工程明细1.3分包工程质量标准2.分包合同价款2.1合同价格2.2价格调整条件2.3支付方式与时间3.分包工程进度与工期3.1工程进度计划3.2工期延误责任3.3提前完成奖励4.分包工程质量管理4.1质量管理要求4.2质量检查与验收4.3质量问题处理5.分包工程安全与环保5.1安全生产要求5.2安全事故处理5.3环保措施与要求6.合同的履行与变更6.1双方的权利与义务6.2合同变更条件6.3合同解除与终止7.违约责任与争议解决7.1违约行为及责任7.2争议解决方式7.3法律适用与诉讼管辖8.保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3违约保密条款9.合同的生效、终止与解除9.1合同生效条件9.2合同终止条件9.3合同解除条件10.其他条款10.1合同的附件10.2合同的修改与补充10.3合同解除或终止后的权利与义务11.合同的签署与备案11.1合同签署时间11.2合同签署地点11.3合同备案手续12.附件12.1工程图纸12.2分包工程量清单12.3相关法律法规及规范性文件13.合同双方信息13.1分包单位信息13.2发包单位信息14.合同签署日期与版本14.1合同签署日期14.2合同版本号14.3合同文本数量与分发第一部分：合同如下：第一条劳务分包范围与内容1.1工程概述本合同项下的工程为上海建筑项目，位于上海市区路号，工程内容包括但不限于土建工程、钢结构工程、装饰装修工程、安装工程等。1.2分包工程明细分包工程明细如下：（1）土建工程：基础施工、主体结构施工、砌体施工、防水施工等；（2）钢结构工程：钢结构制作、钢结构安装、焊接工程等；（3）装饰装修工程：室内外装修、涂料施工、门窗安装等；（4）安装工程：给排水系统、供电系统、暖通空调系统、消防系统等。1.3分包工程质量标准分包工程应严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量满足设计文件和合同要求。工程质量标准包括但不限于：（1）土建工程：基础、主体结构、砌体、防水等工程质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB503002013）等规范要求；（2）钢结构工程：钢结构制作、安装、焊接等工程质量应符合《钢结构工程施工质量验收规范》（GB502052001）等规范要求；（3）装饰装修工程：室内外装修、涂料施工、门窗安装等工程质量应符合《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》（GB502102018）等规范要求；（4）安装工程：给排水系统、供电系统、暖通空调系统、消防系统等工程质量应符合相关安装工程规范要求。第二条分包合同价款2.1合同价格本合同总价款为人民币【】元（大写：【】元整），其中包括人工费、材料费、设备费、管理费、利润等。2.2价格调整条件合同价格在合同履行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。价格调整方式如下：（1）材料价格波动：以合同签订之日前一个月内材料市场价格为基准，超过基准价±5%的部分，按实结算；（2）政策调整：如遇政府政策调整，影响工程成本的，双方可按实际情况协商调整合同价格。2.3支付方式与时间合同价款支付方式分为进度付款和验收付款两部分，具体支付方式与时间如下：（1）进度付款：按照工程进度，每完成一个阶段工程，经发包单位验收合格后，支付该阶段工程款的60%；（2）验收付款：工程竣工并经验收合格后，支付剩余的40%工程款。第三条分包工程进度与工期3.1工程进度计划分包单位应根据工程总体进度计划，制定详细的施工进度计划，并报发包单位审批。施工进度计划应包括但不限于：各阶段工程的开始时间、结束时间、施工内容、施工人数等。3.2工期延误责任分包单位应严格按照施工进度计划进行施工，如因分包单位原因导致工期延误，分包单位应承担相应的违约责任。违约责任包括但不限于：支付工期延误期间的违约金、承担由此产生的额外费用等。3.3提前完成奖励如分包单位提前完成工程，经发包单位验收合格后，发包单位可根据实际情况给予分包单位提前完成奖励。奖励金额及方式双方可另行协商确定。第四条分包工程质量管理4.1质量管理要求分包单位应建立健全质量管理体系，加强对施工现场的质量管理，确保工程质量满足设计文件和合同要求。4.2质量检查与验收（1）分包单位应定期对施工过程进行自检，并对存在的问题及时整改；（2）发包单位有权对施工现场进行监督检查，对不符合质量要求的部分要求分包单位整改；（3）工程竣工后，分包单位应组织自验收，并向发包单位提交竣工验收申请；（4）发包单位收到竣工验收申请后，组织相关人员对工程进行验收，验收合格后办理竣工手续。4.3质量问题处理如发现质量问题，分包单位应立即停止施工，报告发包单位，并按照发包单位的要求进行整改。如质量问题严重影响到工程安全及使用功能，分包单位应承担由此产生的全部费用，并支付违约金。第五条分第八条合同的履行与变更8.1双方的权利与义务（1）分包单位应按照合同约定履行施工义务，确保工程质量、安全、进度等满足合同要求；（2）发包单位应按照合同约定支付合同价款，提供施工场地、施工条件等；（3）双方应遵守国家法律法规，共同维护合同的履行。8.2合同变更条件合同履行过程中，如遇特殊情况需要变更合同，双方可协商一致后签订书面变更协议，作为合同的补充。8.3合同解除与终止（1）合同履行过程中，如分包单位严重违约，发包单位有权解除合同；（2）合同履行完成后，双方按照约定办理合同终止手续。第九条违约责任与争议解决9.1违约行为及责任（1）分包单位如未按合同约定履行施工义务，应承担违约责任，支付违约金；（2）发包单位如未按合同约定支付合同价款，应承担违约责任，支付违约金；（3）双方的其他违约行为，按照合同约定承担相应的违约责任。9.2争议解决方式合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3法律适用与诉讼管辖本合同适用中华人民共和国法律，合同签订地人民法院享有管辖权。第十条保密条款10.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。10.2保密期限保密期限自合同签订之日起算，至合同解除或终止之日起两年内有效。10.3违约保密条款如一方违反保密义务，泄露对方保密信息，应承担违约责任，支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。第十一条合同的生效、终止与解除11.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。11.2合同终止条件合同履行完成后，本合同终止。11.3合同解除条件（1）双方协商一致解除合同；（2）因不可抗力导致合同无法履行，双方协商解除合同；（3）一方严重违约，对方有权解除合同。第十二条其他条款12.1合同的附件本合同附件包括工程图纸、分包工程量清单、相关法律法规及规范性文件等。12.2合同的修改与补充合同履行过程中，如双方认为需要修改或补充合同，应签订书面修改补充协议。12.3合同解除或终止后的权利与义务合同解除或终止后，双方应按照约定办理相关手续，并互相承担相应的权利与义务。第十三条合同双方信息13.1分包单位信息分包单位名称：_______单位地址：_______联系人：_______联系电话：_______13.2发包单位信息发包单位名称：_______单位地址：_______联系人：_______联系电话：_______第十四条合同签署日期与版本14.1合同签署日期本合同于____年____月____日在____地签署。14.2合同版本号本合同版本号为_______。14.3合同文本数量与分发双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义在本合同中，第三方指的是除甲乙方之外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、监理方、审计方、保险公司等。1.2第三方职责（1）中介方：提供信息、协调沟通、促成合同签订等；（2）监理方：监督工程进度、质量、安全等；（3）审计方：对工程量、工程款等进行审计；（4）保险公司：提供保险服务，如建筑工程一切险、雇主责任险等。第二条第三方介入条件2.1第三方介入的条件第三方介入合同的条件包括但不限于：（1）甲乙方同意引入第三方作为合同的监督或协调方；（2）甲乙方同意第三方提出的介入方案和条件；（3）第三方具备相应的资质和能力，能够履行其职责。2.2第三方介入程序第三方介入合同的程序包括但不限于：（1）甲乙方就第三方的介入进行协商，达成一致意见；（2）甲乙方与第三方签订书面介入协议；（3）第三方按照协议约定介入合同履行过程。第三条第三方责任限额3.1第三方责任第三方在合同履行过程中，应严格按照约定履行其职责，确保工程质量、安全、进度等满足合同要求。3.2第三方责任限额（1）第三方应对其履行职务过程中的行为承担法律责任；（2）第三方对甲乙方之间的合同履行不承担任何责任；（3）第三方因违约或过错给甲乙方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。第四条第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲乙方的关系第三方与甲乙方是合同关系，第三方根据合同约定向甲乙方提供服务。4.2第三方与工程的关系第三方根据合同约定，对工程的质量、安全、进度等方面进行监督或协调。第五条第三方介入后的合同修正5.1第三方介入后的合同修正当第三方介入合同后，甲乙方应根据第三方的职责和介入条件，对原合同进行相应的修正，包括但不限于：（1）增加第三方为合同的一方；（2）明确第三方的权利和义务；（3）约定第三方的违约责任。5.2第三方介入协议的签订甲乙方与第三方签订的介入协议，应作为本合同的附件，具有同等法律效力。第六条第三方违约处理6.1第三方违约行为及责任第三方如未按合同