建筑防水中止施工合同

建筑防水中止施工合同合同编号：__________一、工程概况1.1项目名称：__________1.2项目地点：__________1.3项目规模：__________1.4项目总投资：__________1.5甲方代表：__________1.6乙方项目经理：__________二、合同条款2.1乙方应按合同约定进行施工，确保工程质量、安全、进度达到甲方的要求。2.2乙方应严格按照国家及地方有关建筑防水的设计规范、施工规范进行施工，确保工程质量。2.3乙方应遵守施工现场的管理规定，确保施工安全。2.4乙方应在合同约定的工期内完成施工任务，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。2.5甲方应按合同约定支付工程款，保障乙方的合法权益。2.6甲方应协助乙方办理施工所需的相关手续，包括但不限于施工许可证、安全许可证等。2.7甲乙双方应共同参与工程验收，工程验收合格的，乙方应将工程交付甲方使用。2.8合同履行过程中，甲乙双方应相互配合，如有争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。三、合同价格3.1本合同建筑防水中止施工费用为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2甲方支付乙方工程款的方式为：__________。3.3乙方应开具合法的税务发票，甲方按合同约定时间支付工程款。四、合同履行4.1乙方应按照合同约定的时间、地点、质量要求、施工标准进行施工。4.2乙方应按照甲方要求，提供相关施工资料，配合甲方进行工程验收。4.3甲方应按照合同约定支付工程款，不得无故拖延或拖欠。4.4甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题，确保工程顺利进行。五、违约责任5.1乙方未按照合同约定完成施工任务的，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：__________。5.2甲方未按照合同约定支付工程款的，乙方有权拒绝交付工程，并要求甲方支付逾期付款违约金，违约金计算方式为：__________。5.3甲乙双方违反合同约定的其他条款的，应承担相应的违约责任。六、合同的变更、解除和终止6.1合同履行过程中，甲乙双方经协商一致，可以变更或解除合同。6.2合同变更或解除的，甲乙双方应签订书面协议，并报相关部门备案。6.3合同终止后，乙方应按照甲方的要求撤出施工现场，并将工程交付甲方。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格并交付甲方使用之日终止。8.3本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签字）：__________代表（签字）：__________签订日期：__________签订日期：__________附件：__________一、附件列表：1.项目设计文件2.施工方案3.施工图纸4.施工许可证5.安全许可证6.税务发票7.工程验收报告8.施工进度计划9.施工人员名单10.施工材料合格证明二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定完成施工任务：包括但不限于工程质量不达标、工程进度严重滞后、施工安全事故等。2.甲方未按照合同约定支付工程款：包括但不限于逾期支付、部分拖欠等。3.甲方未协助乙方解决施工过程中遇到的问题：包括但不限于不提供必要施工条件、不配合乙方办理相关手续等。4.乙方未按照甲方要求提供相关施工资料：包括但不限于不提供施工方案、不提供施工图纸等。三、法律名词及解释：1.建筑防水：指采用一定的技术和材料，对建筑物的屋面、地面和地下室等部位进行防水处理，以达到防止水分渗透的目的。2.施工方案：指施工单位根据设计文件和施工图纸，编制的施工方法和步骤、施工组织设计、施工安全措施等文件。3.施工图纸：指施工单位根据设计文件绘制的，表示建筑物结构、构造、尺寸、材料、施工要求等内容的图纸。4.违约金：指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，按照合同约定向对方支付的金钱。5.工程验收：指项目完成后，由建设单位和相关部门对工程质量、安全、进度等方面进行的检查、评定和确认。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应制定合理的施工进度计划，并严格按照计划进行施工。如因特殊情况导致工程进度延误，乙方应及时与甲方沟通，协商调整进度计划。2.工程质量问题：乙方应严格按照国家及地方有关建筑防水的设计规范、施工规范进行施工，确保工程质量。如出现质量问题，乙方应立即整改，并承担相应的责任。3.工程款支付纠纷：甲乙双方应明确合同价款及支付方式，按照合同约定时间支付工程款。如发生支付纠纷，双方可协商解决，协商不成的，可向有管辖权的人民法院起诉。4.施工安全事故：乙方应加强施工现场安全管理，严格遵守安全生产法律法规，确保施工安全。如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照相关法律法规处理。五、所有应用场景：本合同适用于建筑防水中止施工场景，包括但不限于：1.建筑物的屋面防水工程2.建筑物的地下室防水工程3.建筑物的地面防水工程4.建筑物的主体结构防水工程5.建筑物的附