2024年版数据中心消防设计与施工合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年版数据中心消防设计与施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3丙方名称及地址第二条消防设计与施工范围2.1消防设计范围2.2消防施工范围第三条合同价格3.1消防设计费用3.2消防施工费用3.3付款方式及时间第四条设计与施工期限4.1设计期限4.2施工期限第五条质量标准与要求5.1消防设计质量标准5.2消防施工质量标准第六条合同的履行与监督6.1甲方职责6.2乙方职责6.3丙方职责第七条保密条款7.1保密内容7.2保密期限第八条违约责任8.1甲方违约责任8.2乙方违约责任8.3丙方违约责任第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决地点第十条合同的变更与解除10.1合同变更条件10.2合同解除条件第十一条合同的终止11.1合同终止条件11.2合同终止后的处理第十二条不可抗力12.1不可抗力的认定12.2不可抗力后果的处理第十三条合同的生效、修改与解除13.1合同生效条件13.2合同修改条件13.3合同解除条件第十四条其他条款14.1合同的书面形式14.2合同的份数14.3合同的修改与补充第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址甲方全称：（填写甲方全称），地址：（填写甲方地址）。1.2乙方名称及地址乙方全称：（填写乙方全称），地址：（填写乙方地址）。1.3丙方名称及地址丙方全称：（填写丙方全称），地址：（填写丙方地址）。第二条消防设计与施工范围2.1消防设计范围消防设计包括：（列举消防设计内容，如消防系统设计、消防设施设计等）。2.2消防施工范围消防施工包括：（列举消防施工内容，如消防设施安装、消防管道铺设等）。第三条合同价格3.1消防设计费用消防设计费用为：（填写消防设计费用金额）。3.2消防施工费用消防施工费用为：（填写消防施工费用金额）。3.3付款方式及时间付款方式：（填写付款方式，如银行转账、现金等）。付款时间：（填写付款时间，如合同签订后七个工作日内）。第四条设计与施工期限4.1设计期限消防设计完成时间为：（填写设计完成时间）。4.2施工期限消防施工完成时间为：（填写施工完成时间）。第五条质量标准与要求5.1消防设计质量标准消防设计应符合国家相关法规、标准和规范，保证设计合理、安全、可靠。5.2消防施工质量标准消防施工应符合国家相关法规、标准和规范，保证施工质量符合设计要求，达到合格标准。第六条合同的履行与监督6.1甲方职责甲方负责提供消防设计与施工所需的相关资料、场地、设备等，并按照合同约定支付设计费用和施工费用。6.2乙方职责乙方负责按照合同约定进行消防设计，并提供合格的设计成果。同时，乙方负责组织消防施工，确保施工进度和质量。6.3丙方职责丙方作为甲方和乙方的监理机构，负责对消防设计与施工的过程进行监督，确保合同的履行和质量的达标。第八条违约责任8.1甲方违约责任甲方未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金为合同金额的（填写百分比或具体金额）。8.2乙方违约责任乙方未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金为合同金额的（填写百分比或具体金额）。8.3丙方违约责任丙方未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，向甲方或乙方支付违约金，违约金为合同金额的（填写百分比或具体金额）。第九条争议解决9.1争议解决方式如合同履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.2争议解决地点合同签订地为准。第十条合同的变更与解除10.1合同变更条件合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。10.2合同解除条件合同解除需经双方协商一致，并签订书面解除协议。第十一条合同的终止11.1合同终止条件合同终止条件如下：（具体终止条件，如合同履行完毕、双方协商一致等）。11.2合同终止后的处理合同终止后，乙方应按照甲方的要求，对已施工的工程进行验收、移交和相关资料的归档。第十二条不可抗力12.1不可抗力的认定不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。12.2不可抗力后果的处理因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应立即协商，根据情况部分或全部免除责任。第十三条合同的生效、修改与解除13.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同修改条件合同的修改需经双方协商一致，并签订书面修改协议。13.3合同解除条件合同的解除需经双方协商一致，并签订书面解除协议。第十四条其他条款14.1合同的书面形式本合同及合同附件均为书面形式，一式（填写份数）份，甲乙双方各执（填写份数）份，具有同等法律效力。14.2合同的份数本合同一式（填写份数）份，甲乙双方各执（填写份数）份。14.3合同的修改与补充合同的修改与补充，应由甲乙双方共同签署，并以书面形式附于本合同之后，成为本合同不可分割的一部分。第二部分：第三方介入后的修正引入第三方介入的条款：15.1第三方介入的定义第三方介入是指在本合同履行过程中，除甲乙方之外的丙方或其他方的参与。第三方可以是中介方、咨询方、监理方、政府相关部门等，其介入目的是为了确保合同的履行和质量的达标。15.2第三方介入的职责15.2.1对甲乙双方的履行情况进行监督和评估，确保合同的履行进度和质量。15.2.2对甲乙双方的争议进行调解，协助解决合同履行过程中的问题。15.2.3对甲乙双方的财务状况进行监督，确保资金的合理使用。15.3第三方介入的限制第三方介入不得干预甲乙双方的正常经营活动，不得损害甲乙双方的合法权益。第三方介入的行为应符合合同约定和相关法律法规，不得超出其职责范围。第三方介入后的额外条款及说明：16.1第三方介入的额外条款甲乙双方同意，在第三方介入时，应签订书面介入协议，明确第三方的职责、权利和义务。介入协议应成为本合同的附件，具有同等法律效力。16.2第三方介入的说明第三方介入时，甲乙双方应向第三方提供必要的合同文件、技术资料和相关信息，以便第三方履行其职责。同时，甲乙双方应按照介入协议的约定，向第三方支付相应的费用。第三方责任限额的明确：17.1第三方责任限额的定义第三方责任限额是指第三方在介入过程中，对其行为造成的损害承担的最高责任限额。17.2第三方责任限额的确定第三方责任限额应根据介入协议的约定确定。如果介入协议中没有明确约定，甲乙双方应协商确定第三方责任限额。17.3第三方责任限额的调整第三方责任限额可以根据合同履行情况、法律法规变化等因素进行调整。调整后的第三方责任限额，应由甲乙双方协商一致，并以书面形式确认。17.4第三方责任限额的执行第三方在介入过程中，如果其行为造成了甲乙双方的损失，第三方应按照约定承担相应的责任。如果第三方的责任限额不足以弥补甲乙双方的损失，甲乙双方有权向第三方追偿。根据本合同明确第三方的概念和责权利：18.1第三方概念的明确第三方是指除甲乙双方之外的丙方或其他方，其介入目的是为了确保合同的履行和质量的达标。第三方可以是中介方、咨询方、监理方、政府相关部门等。18.2第三方责任的明确第三方在介入过程中，应按照合同约定和相关法律法规，履行监督、评估、调解等职责。第三方不应干预甲乙双方的正常经营活动，不得损害甲乙双方的合法权益。18.3第三方权益的明确第三方在介入过程中，有权获得甲乙双方提供的必要合同文件、技术资料和相关信息。甲乙双方应按照介入协议的约定，向第三方支付相应的费用。第三方与其他各方的划分说明：19.1第三方与甲方的划分说明第三方在介入过程中，应独立于甲方，不代表甲方的利益。第三方应公正、客观地履行其职责，不得偏袒甲方。19.2第三方与乙方的划分说明第三方在介入过程中，应独立于乙方，不代表乙方的利益。第三方应公正、客观地履行其职责，不得偏袒乙方。19.3第三方与丙方的划分说明如果合同中存在丙方，第三方在介入过程中，应独立于丙方，不代表丙方的利益。第三方应公正、客观地履行其职责，不得偏袒丙方。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：消防设计与施工范围详细说明详细列举消防设计的内容，包括消防系统设计、消防设施设计等。详细列举消防施工的内容，包括消防设施安装、消防管道铺设等。附件2：合同价格明细表详细列出消防设计费用明细，包括设计费用金额、付款方式及时间等。详细列出消防施工费用明细，包括施工费用金额、付款方式及时间等。附件3：设计与施工期限计划表详细列出消防设计完成时间计划，包括设计开始时间、设计完成时间等。详细列出消防施工完成时间计划，包括施工开始时间、施工完成时间等。附件4：质量标准与要求详细说明详细列举消防设计质量标准，包括符合国家相关法规、标准和规范等。详细列举消防施工质量标准，包括符合国家相关法规、标准和规范等。附件5：合同履行与监督详细说明详细说明甲方、乙方和丙方的职责，包括资料提供、场地提供、质量监督等。附件6：保密协议详细说明保密内容，包括合同文件、技术资料、商业秘密等。详细说明保密期限，包括开始时间、结束时间等。附件7：争议解决方式详细说明详细说明争议解决方式，如友好协商、诉讼等。详细说明争议解决地点，如合同签订地等。附件8：合同变更、解除与终止详细说明详细说明合同变更条件，如双方协商一致等。详细说明合同解除条件，如双方协商一致等。详细说明合同终止条件，如合同履行完毕等。附件9：第三方介入协议详细列举第三方介入的职责、权利和义务。详细说明第三方介入的限制，如不得干预甲乙双方的正常经营活动等。附件10：第三方责任限额详细说明详细说明第三方责任限额的确定方式，如合同约定、协商确定等。详细说明第三方责任限额的调整方式，如合同履行情况、法律法规变化等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按照合同约定履行义务，如未按时支付设计费用或施工费用。2.乙方未按照合同约定履行义务，如未按时完成设计或施工。3.丙方未按照合同约定履行义务，如未对甲乙双方的履行情况进行有效监督。违约责任认定标准：1.违约行为导致合同无法履行，应承担违约责任。2.违约行为导致合同履行不达标，应承担违约责任。3.违约行为造成对方损失，应承担赔偿责任。示例说明：1.如果甲方未按照合同约定支付设计费用，乙方可以要求甲方支付违约金，违约金为未支付设计费用的（填写百分比或具体金额）。2.如果乙方未按照合同约定完成设计，甲方可以要求乙方支付违约金，违约金为合同金额的（填写百分比或具体金额）。3.如果丙方未按照合同约定对甲乙双方的履行情况进行有效监督，甲方和乙方可以要求丙方承担相应的违约责任。全文完。2024年版数据中心消防设计与施工合同1本合同目录一览1.合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3丙方名称及地址1.4术语定义2.消防设计与施工内容2.1消防设计范围2.2施工范围2.3施工标准及规范3.合同价格3.1价格条款3.2价格调整条款3.3付款方式及进度4.合同履行4.1设计阶段4.2施工阶段4.3验收阶段5.工期及延期5.1工期规定5.2延期条款6.质量保证6.1质量标准6.2质量保障措施7.安全责任7.1安全规定7.2安全事故处理8.保密条款8.1保密内容8.2保密期限9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决地点及适用法律11.合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同变更11.3合同终止12.其他条款12.1不可抗力12.2合同的补充与附件12.3合同的翻译13.合同的签署13.1签署地点与日期13.2签署人14.附件14.1设计方案及施工图纸14.2相关资质证明文件14.3消防设备清单第一部分：合同如下：1.合同主体及定义1.1甲方名称及地址甲方全称为：数据中心有限公司甲方地址：市区路号1.2乙方名称及地址乙方全称为：消防技术有限公司乙方地址：市区路号1.3丙方名称及地址丙方全称为：建筑工程有限公司丙方地址：市区路号1.4术语定义（此处列出合同中使用的专业术语及其定义，如“消防设计”、“施工”等）2.消防设计与施工内容2.1消防设计范围乙方应根据甲方的需求，完成包括但不限于消防水源、消防设施、消防疏散、消防控制等在内的全面消防设计工作。2.2施工范围丙方依据乙方提供的消防设计方案进行施工，包括但不限于消防管道安装、消防设备安装、消防系统调试等。2.3施工标准及规范丙方应按照国家和行业的相关消防标准和规范进行施工，确保消防工程的质量和安全。3.合同价格3.1价格条款本合同总价款为万元人民币，具体金额见附件。3.2价格调整条款（如有价格调整条款，应详细说明调整的条件和方式）3.3付款方式及进度甲方按照工程进度分阶段支付合同款项，具体支付方式见附件。4.合同履行4.1设计阶段乙方应按照约定的时间节点完成消防设计方案，并提交甲方审批。4.2施工阶段丙方应按照约定的时间节点完成施工，并保证工程质量。4.3验收阶段工程完成后，甲方应组织验收，乙方和丙方应积极配合，确保工程顺利通过验收。5.工期及延期5.1工期规定本工程合同约定的工期为个月，自合同签订之日起计算。5.2延期条款（如有延期条款，应详细说明延期的条件和责任）6.质量保证6.1质量标准本工程的质量标准应符合国家和行业的相关消防标准和规范。6.2质量保障措施乙方和丙方应采取必要的措施，确保消防工程的质量和安全。7.安全责任7.1安全规定7.2安全事故处理8.保密条款8.1保密内容8.2保密期限9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决地点及适用法律11.合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同变更11.3合同终止12.其他条款12.1不可抗力12.2合同的补充与附件12.3合同的翻译13.合同的签署13.1签署地点与日期13.2签署人14.附件14.1设计方案及施工图纸14.2相关资质证明文件14.3消防设备清单）8.保密条款8.1保密内容本合同涉及的双方商业秘密、技术秘密、财务信息等，未经对方书面同意，不得向第三方披露。8.2保密期限双方的保密义务自合同签订之日起生效，至合同终止或履行完毕后五年内有效。9.违约责任9.1违约情形任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。9.2违约责任承担违约方应赔偿对方因此造成的直接经济损失，并支付合同总价款的10%作为违约金。10.争议解决10.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决地点及适用法律本合同争议的解决地点为市，适用法律为中华人民共和国法律。11.合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件本合同自甲乙丙三方签字盖章之日起生效。11.2合同变更任何一方提出变更合同内容时，须经三方协商一致，并以书面形式确认。11.3合同终止本合同在下列情况下终止：1）合同到期，各方均无异议；2）合同约定的工程验收合格；3）合同一方违约，另一方依法解除合同；4）不可抗力导致合同无法履行。12.其他条款12.1不可抗力不可抗力事件包括自然灾害、社会事件等，导致合同无法履行或延迟履行。12.2合同的补充与附件本合同附件是合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。12.3合同的翻译如合同文本需要翻译，各方应确认翻译的准确性，并以书面形式确认。13.合同的签署13.1签署地点与日期本合同于年月日，在市签署。13.2签署人甲方签署人：数据中心有限公司乙方签署人：消防技术有限公司丙方签署人：建筑工程有限公司14.附件14.1设计方案及施工图纸（附件内容：设计方案、施工图纸等）14.2相关资质证明文件（附件内容：乙方和丙方的消防设计和施工资质证明文件）14.3消防设备清单（附件内容：消防设备的详细清单，包括设备名称、型号、数量等信息）第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同中所称第三方，是指除甲方、乙方和丙方之外，参与或可能参与本合同项目实施的其他个人、企事业单位和组织。15.2第三方介入的情形第三方介入可能包括但不仅限于中介方、咨询方、监管机构、检测机构等。16.第三方责任16.1第三方责任限额第三方对合同项目的责任限额，按照合同金额的5%计算，但不低于人民币万元。16.2第三方义务第三方应按照合同约定和相关法律法规，履行其职责，确保合同项目的顺利进行。16.3第三方权利第三方有权根据合同约定，获取相应的报酬和服务。17.第三方与甲乙丙三方的关系17.1第三方与甲方第三方应服从甲方的管理和监督，按照甲方的要求，提供相关服务。17.2第三方与乙方第三方应按照乙方的设计要求和技术标准，进行施工或提供服务。17.3第三方与丙方第三方应遵守丙方的施工规范和操作流程，确保工程质量和安全。18.第三方违约处理18.1第三方违约情形第三方违反合同约定，导致合同无法履行或造成甲方、乙方或丙方损失的，应承担违约责任。18.2第三方违约责任承担第三方应赔偿因此造成的直接经济损失，并支付合同总价款的10%作为违约金。19.第三方争议解决19.1第三方争议解决方式第三方与甲方、乙方或丙方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。19.2第三方争议解决地点及适用法律第三方争议的解决地点为市，适用法律为中华人民共和国法律。20.第三方退出20.1第三方退出条件第三方在合同履行过程中，因不可抗力等原因无法继续履行合同的，可以退出合同。20.2第三方退出程序第三方退出合同，应提前书面通知甲方、乙方和丙方，并与各方协商确定退出后的相关事宜。21.附件21.1第三方资质证明文件（附件内容：第三方的资质证明文件，包括营业执照、资质证书等）21.2第三方服务协议（附件内容：第三方与甲方、乙方或丙方签订的服务协议）第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：设计方案及施工图纸详细要求：设计方案应包括消防水源、消防设施、消防疏散、消防控制等在内的全面消防设计内容。施工图纸应详细展示消防工程的布局、管线、设备安装等细节。附件2：相关资质证明文件详细要求：乙方应提供其消防设计和施工的资质证明文件，包括但不限于营业执照、资质证书等。丙方应提供其施工的资质证明文件，包括但不限于营业执照、资质证书等。附件3：消防设备清单详细要求：清单应详细列出消防设备的名称、型号、数量、制造商等信息，并附上设备的技术规格书和合格证明文件。附件4：第三方资质证明文件详细要求：如合同中涉及第三方，应提供第三方的资质证明文件，包括但不限于营业执照、资质证书等。附件5：第三方服务协议详细要求：如合同中涉及第三方，应提供第三方与甲方、乙方或丙方签订的服务协议，明确双方的权利和义务。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按约定时间支付合同款项，或支付的款项不符合合同约定。2.乙方未按约定时间完成设计方案，或设计方案不符合约定标准。3.丙方未按约定时间完成施工，或施工质量不符合约定标准。4.第三方未按约定提供服务，或服务不符合约定标准。5.任何一方未履行合同约定的其他义务。违约责任认定标准：1.甲方未按约定时间支付合同款项，每延迟一日，应支付合同总价款的0.5%作为违约金。2.乙方未按约定时间完成设计方案，每延迟一日，应支付合同总价款的0.5%作为违约金。3.丙方未按约定时间完成施工，每延迟一日，应支付合同总价款的0.5%作为违约金。4.第三方未按约定提供服务，应根据服务协议的约定承担违约责任。5.违约责任认定标准的具体数额和计算方式，按合同约定执行。示例说明：如甲方延迟支付合同款项，乙方根据合同约定应按每日0.5%的违约金计算方式向甲方提出违约金要求。如乙方延迟完成设计方案，甲方根据合同约定应按每日0.5%的违约金计算方式向乙方提出违约金要求。其他违约行为的责任认定标准同理。全文完。2024年版数据中心消防设计与施工合同2本合同目录一览1.合同主体及定义1.1甲方名称及定义1.2乙方名称及定义1.3丙方名称及定义1.4术语定义2.消防设计与施工范围2.1消防设计范围2.2消防施工范围3.合同价格与支付3.1合同总价3.2支付方式3.3支付时间表4.设计与施工要求4.1设计要求4.2施工要求5.工期与进度5.1工期约定5.2进度要求6.质量标准与验收6.1质量标准6.2验收程序7.合同的变更与解除7.1变更程序7.2解除条件8.违约责任8.1甲方违约8.2乙方违约8.3丙方违约9.争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁地点与机构10.合同的生效、终止与解除10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除条件11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限12.法律适用与争议解决12.1法律适用12.2争议解决13.其他条款13.1不可抗力13.2合同的转让13.3附件14.签署页第一部分：合同如下：1.合同主体及定义1.1甲方名称及定义：甲方是指（甲方全称），是一家依法设立并合法经营的企业法人，拥有消防设计与施工项目的决策权和管理权。1.2乙方名称及定义：乙方是指（乙方全称），是一家具备消防设计与施工资质的专业公司，负责完成甲方的消防设计与施工任务。1.3丙方名称及定义：丙方是指（丙方全称），是本项目的监理单位，负责对乙方的设计与施工过程进行监督和验收。1.4术语定义：（此处列出合同中使用的专业术语及其定义，如：消防设计、消防施工、工期等）2.消防设计与施工范围2.1消防设计范围：乙方应根据甲方提供的项目需求，完成消防系统的设计，包括火灾自动报警系统、自动灭火系统、疏散指示系统、消防通信系统等。2.2消防施工范围：乙方应按照设计文件进行施工，包括消防管道的敷设、消防设备的安装、线路的连接等，直至项目验收合格。3.合同价格与支付3.1合同总价：双方经协商一致，确定本合同的总价为人民币（大写金额），小写金额（金额）。3.2支付方式：甲方支付乙方款项采用（支付方式，如银行转账、现金等）。3.3支付时间表：甲方应在合同签订后的（时间）内支付合同总价的（百分比），工程验收合格后支付剩余的（百分比）。4.设计与施工要求4.1设计要求：乙方应按照国家相关消防法规和标准进行设计，确保设计方案的安全性、可靠性和先进性。4.2施工要求：乙方应严格按照设计文件和施工规范进行施工，确保施工质量，并在施工过程中遵守安全操作规程。5.工期与进度5.1工期约定：乙方应在本合同签订后的（时间）内完成消防设计与施工工作。5.2进度要求：乙方应按照甲方要求的时间节点提交设计成果，并按照约定的工期完成施工。6.质量标准与验收6.1质量标准：乙方应保证设计与施工质量符合国家消防法规、标准和甲方要求。6.2验收程序：工程完成后，丙方应组织验收，乙方应配合进行，验收不合格的，乙方应按丙方要求整改直至验收合格。8.合同的变更与解除8.1变更程序：合同履行过程中，如遇特殊情况需要变更，一方应书面通知对方，并说明变更的内容和理由。经双方协商一致后，可签订补充协议，作为本合同的附件。9.违约责任9.1甲方违约：甲方未按约定时间支付款项、提供场地、资料等，乙方有权暂停合同履行，并要求甲方支付违约金。9.2乙方违约：乙方未按约定时间完成设计、施工，或设计、施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权解除合同。9.3丙方违约：丙方未按约定进行验收、监督，甲方有权要求丙方承担相应责任。10.争议解决10.1争议解决方式：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2仲裁地点与机构：如双方约定仲裁，仲裁地点为（地点），仲裁机构为（机构）。11.合同的生效、终止与解除11.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件：合同履行完毕，双方权利义务全部履行完毕。11.3合同解除条件：合同履行过程中，如遇不可抗力或其他特殊情况，双方协商一致后可解除合同。12.保密条款12.1保密内容：双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。12.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止或解除之日起（时间）。13.其他条款13.1不可抗力：因不可抗力导致一方不能履行或部分履行合同，该方应立即通知对方，并提供相关证明。13.2合同的转让：未经对方同意，任何一方不得将合同转让给第三方。13.3附件：本合同附件包括（列出附件名称），附件为本合同不可分割的一部分。14.签署页（此处为合同签署页，列出甲方、乙方、丙方的签字盖章信息）第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义：第三方是指除甲方、乙方和丙方之外的其他主体，包括但不仅限于中介方、咨询方、审计方、保险公司等。15.2第三方介入条件：在本合同履行过程中，如甲方、乙方或丙方认为有必要引入第三方服务，可书面通知其他方并说明介入的理由和方式。15.3第三方选择：甲方、乙方和丙方应共同协商选择合适的第三方，并确保第三方具备相关资质和能力。16.第三方责任与义务16.1第三方责任：第三方应按照合同约定和相关法律法规提供服务，并对其提供的服务承担责任。16.2第三方义务：第三方应遵守合同约定，确保服务质量和进度，并保守合同秘密。17.第三方介入后的合同调整17.1额外条款：当第三方介入时，甲方、乙方和丙方应签订额外的条款，明确第三方的权利、义务和责任。17.2合同修改：甲方、乙方和丙方应根据第三方介入的情况，对本合同进行相应的修改和完善。18.第三方责任限额18.1责任限额：第三方应对其提供的服务承担有限责任，除非法律另有规定。18.2责任限制：第三方的责任限额应根据合同约定和法律法规规定确定，并在额外条款中明确。19.第三方与其他各方的关系19.1第三方与甲方：第三方应服从甲方的管理和监督，并按照甲方的要求提供服务。19.2第三方与乙方：第三方应按照乙方的设计和施工要求进行工作，并接受乙方的监督。19.3第三方与丙方：第三方应接受丙方的验收和监督，并按照丙方的要求进行整改。20.第三方违约处理20.1第三方违约：如第三方未能履行其合同义务，甲方、乙方和丙方有权要求第三方承担违约责任。20.2违约处理：甲方、乙方和丙方应按照合同约定和法律法规规定处理第三方的违约行为。21.第三方退出21.1第三方退出条件：如第三方未能履行其合同义务，或存在严重违约行为，甲