2024年标准建设工程施工合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年标准建设工程施工合同本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3丙方名称及地址第二条：工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条：合同价格3.1工程总价3.2付款方式3.3付款时间表第四条：施工期限4.1工程开工日期4.2工程竣工日期4.3延期条款第五条：工程质量5.1质量标准5.2质量保证5.3质量验收第六条：施工材料及设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料和设备验收第七条：施工安全7.1安全措施7.2安全事故处理7.3安全验收第八条：变更及调整8.1变更条件8.2变更程序8.3变更费用第九条：违约责任9.1甲方违约9.2乙方违约9.3丙方违约第十条：争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3诉讼或仲裁地点第十一条：合同解除11.1解除条件11.2解除程序11.3解除后的处理第十二条：合同的生效、修改和终止12.1合同生效条件12.2合同修改程序12.3合同终止条件第十三条：保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3违约责任第十四条：其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同附件第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1甲方名称：×××建设工程有限公司甲方地址：××省××市××区××路××号1.2乙方名称：×××建筑工程有限公司乙方地址：××省××市××区××路××号1.3丙方名称：×××建筑材料供应有限公司丙方地址：××省××市××区××路××号第二条：工程概况2.1工程名称：×××住宅小区建设工程2.2工程地点：××省××市××区××路××号2.3工程规模：占地面积××平方米，建筑总面积××平方米2.4工程内容：包括但不限于土建、装修、安装、园林绿化等工程第三条：合同价格3.1工程总价：人民币××亿元（大写：人民币玖拾亿元整）3.2付款方式：按工程进度分阶段付款3.3付款时间表：见附件一《付款时间表》第四条：施工期限4.1工程开工日期：××年××月××日4.2工程竣工日期：××年××月××日4.3延期条款：如因不可抗力或其他特殊情况导致工程延期，双方可协商调整竣工日期，并按实际情况调整工程总价。第五条：工程质量5.1质量标准：符合国家及行业相关规范、标准和要求5.2质量保证：乙方应严格按照设计文件和施工规范进行施工，确保工程质量。工程竣工后，乙方应承担一年的质保期，质保期内如出现质量问题，乙方负责及时修复或更换。5.3质量验收：工程竣工后，甲方应组织验收，乙方应配合。验收不合格的，乙方应按甲方要求整改，直至达到验收标准。第六条：施工材料及设备6.1材料供应：乙方负责采购施工所需的主要材料和设备，并向甲方提供相关质保资料。6.2设备供应：乙方负责提供施工所需的全部设备，并保证设备安全、可靠、符合施工要求。6.3材料和设备验收：甲方、乙方、丙方共同对材料和设备进行验收，验收合格后方可用于施工。第八条：变更及调整8.1变更条件：合同执行过程中，如因设计变更、工程量增减、政策调整等原因导致工程总价或施工期限需要调整时，双方可协商签订变更协议。8.2变更程序：变更协议应明确变更内容、范围、价格、工期等事项，并经双方签字盖章确认。8.3变更费用：因变更产生的额外费用，双方按约定分担。第九条：违约责任9.1甲方违约：甲方未按约定支付工程款，或未履行合同约定的其他义务，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。9.2乙方违约：乙方未按约定工期完成工程，或工程质量不符合约定，甲方有权要求乙方整改或赔偿。9.3丙方违约：丙方未按约定供应材料或设备，或供应的材料或设备不符合要求，乙方有权拒绝接收，并要求丙方赔偿。第十条：争议解决10.1争议解决方式：双方发生合同争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构：合同签订地人民法院10.3诉讼或仲裁地点：××省××市第十一条：合同解除11.1解除条件：一方违反合同严重违约，导致合同无法履行，另一方有权解除合同。11.2解除程序：解除合同应书面通知对方，并办理相关手续。第十二条：合同的生效、修改和终止12.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同修改程序：合同执行过程中，如双方同意对合同进行修改，应签订书面修改协议。12.3合同终止条件：合同履行完毕，双方办理验收手续，签订《工程验收合格证书》后，合同终止。第十三条：保密条款13.1保密内容：合同履行过程中，双方获取的对方商业秘密、技术秘密、经营信息等。13.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止之日起两年。13.3违约责任：违反保密义务的一方，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十四条：其他条款14.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方互不承担违约责任。14.2法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同附件：见附件二《合同附件》第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方定义及责任1.1第三方定义：本合同所称第三方，是指除甲方、乙方以外的其他单位或个人，包括但不限于中介方、设计方、监理方、检测方、融资方等。1.2第三方责任：第三方介入本合同项下的工程，应具备相应的资质和能力，并按照约定履行相关义务。第三方应承担因其原因导致的工程损失、延误等责任。1.3第三方权益：第三方根据本合同享有的权益，包括但不限于合同价款、质量保证、保密等。第二条：第三方介入程序2.1甲方、乙方同意第三方介入时，应签订书面协议，明确第三方的职责、权利和义务。2.2第三方介入前，应向甲方、乙方提交相关资质证明文件，并经甲方、乙方审核同意。2.3第三方介入后，应按照约定时间、质量、进度等要求履行合同义务，并接受甲方、乙方的监督和管理。第三条：第三方责任限额3.1第三方责任限额：第三方对因其原因导致的工程损失、延误等，应承担不超过合同总价款一定比例的责任。具体比例在第三方介入协议中约定。3.2第三方责任限额的确定：第三方责任限额根据第三方的资质、信誉、工程风险等因素确定，并由甲方、乙方在第三方介入协议中约定。第四条：第三方违约处理4.1第三方未按约定履行合同义务，甲方、乙方有权要求第三方整改或赔偿。4.2第三方未按约定时间完成工程，甲方、乙方有权要求第三方支付违约金。4.3第三方违反保密义务，应承担违约责任，赔偿甲方、乙方因此遭受的损失。第五条：第三方与甲方、乙方的关系5.1第三方与甲方、乙方独立签订合同，各方之间的关系不受第三方影响。5.2第三方对甲方、乙方承担的责任，不影响甲方、乙方之间的合同关系。5.3甲方、乙方与第三方之间的纠纷，不影响甲方、乙方之间的合同履行。第六条：第三方退出6.1第三方因故需退出合同，应提前书面通知甲方、乙方，并办理相关手续。第七条：第三方介入的变更和解除7.1第三方介入协议的变更，应经甲方、乙方协商一致，并签订书面变更协议。7.2第三方介入协议的解除，应经甲方、乙方协商一致，并签订书面解除协议。第八条：第三方权益的保护8.1甲方、乙方应尊重第三方的合法权益，不得擅自变更、解除第三方介入协议。8.2甲方、乙方应按照约定时间、质量、进度等要求支付第三方合同价款。8.3甲方、乙方应协助第三方解决合同履行过程中出现的问题。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《付款时间表》详细列出甲方应按工程进度分阶段支付的工程款明细表，包括付款日期、付款金额等信息。附件二：《合同附件》包括但不限于设计图纸、施工方案、材料规格书、设备清单、施工进度计划等与合同履行相关的文件。附件三：《工程质量验收标准》详细列出工程质量验收的标准和细则，包括各项指标的要求和检测方法。附件四：《安全生产责任书》明确甲方、乙方、丙方在施工过程中的安全生产责任和要求。附件五：《保密协议》详细列出各方应保守的保密信息范围、保密期限及违约责任等内容。附件六：《变更协议》当合同执行过程中发生变更时，双方应签署的变更协议，详细记录变更的内容、价格、工期等。附件七：《违约金计算公式》详细说明违约金的计算方式和标准。附件八：《争议解决协议》明确双方在发生争议时选择的争议解决方式、机构及地点。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按约定时间支付工程款。2.乙方未按约定工期完成工程。3.乙方提供的材料或设备不符合质量要求。4.丙方未按约定时间供应材料或设备。5.各方未履行合同约定的保密义务。6.各方未按约定履行安全生产责任。责任认定标准：1.甲方未按约定时间支付工程款，应支付违约金，违约金计算方式见附件七。2.乙方未按约定工期完成工程，应支付违约金，违约金计算方式见附件七。3.乙方提供的材料或设备不符合质量要求，乙方应负责整改或更换，并支付由此产生的费用。4.丙方未按约定时间供应材料或设备，丙方应支付违约金，违约金计算方式见附件七。5.各方未履行合同约定的保密义务，违约方应承担违约责任，赔偿因此造成的损失。6.各方未按约定履行安全生产责任，违约方应承担违约责任，并支付因此产生的费用。示例说明：若甲方未按约定时间支付工程款，根据附件七的违约金计算公式，甲方应支付违约金××元。若乙方未按约定工期完成工程，根据附件七的违约金计算公式，乙方应支付违约金××元。若丙方未按约定时间供应材料或设备，根据附件七的违约金计算公式，丙方应支付违约金××元。全文完。2024年标准建设工程施工合同2本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3丙方名称及地址1.4合同术语定义第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程预算第三条合同价格及支付3.1合同总价3.2支付方式3.3支付时间表3.4价格调整机制第四条工程进度及期限4.1工程开工日期4.2工程竣工日期4.3工程进度计划4.4延期及违约责任第五条工程质量及标准5.1工程质量要求5.2质量检验标准5.3质量保证措施5.4质量争议解决第六条施工安全管理6.1安全责任6.2安全措施6.3安全事故处理第七条材料设备供应7.1甲方供应材料设备7.2乙方供应材料设备7.3材料设备验收第八条技术交底及变更8.1技术交底8.2设计变更8.3变更费用及时间调整第九条违约责任及赔偿9.1违约行为9.2违约责任9.3赔偿标准第十条争议解决10.1争议解决方式10.2诉讼管辖10.3仲裁机构第十一条合同的解除和终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3解除和终止后的处理第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约保密条款第十三条不可抗力13.1不可抗力事件13.2不可抗力后果13.3不可抗力处理第十四条其他条款14.1合同的修改和补充14.2合同的转让14.3合同的生效和终止日期第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称：×××公司地址：×××市×××区×××路×××号1.2乙方名称：×××建筑工程有限公司地址：×××市×××区×××路×××号1.3丙方名称：×××材料供应有限公司地址：×××市×××区×××路×××号1.4合同术语定义1.4.1工程：指甲方委托乙方建设的工程项目，具体项目内容见第二条工程概况。1.4.2合同价款：指本合同第二条规定的合同总价。1.4.3甲方：指本合同第一条1.1款中所述的×××公司。1.4.4乙方：指本合同第一条1.2款中所述的×××建筑工程有限公司。1.4.5丙方：指本合同第一条1.3款中所述的×××材料供应有限公司。第二条工程概况2.1工程名称：×××建设工程2.2工程地点：×××市×××区×××路×××号2.3工程规模：根据设计文件确定的工程规模和建筑结构。2.4工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程等。2.5工程预算：本工程预算总金额为人民币××亿元，具体金额见附件一《工程预算明细》。第三条合同价格及支付3.1合同总价：本工程合同总价为人民币××亿元，具体金额见附件一《工程预算明细》。3.2支付方式：甲方按照本合同第五条规定的工程进度，向乙方支付合同价款。3.3支付时间表：甲方按照乙方提交的工程进度计划，分阶段支付合同价款。具体支付时间表见附件二《支付时间表》。3.4价格调整机制：本合同价格不因市场价格波动或其他原因进行调整。第四条工程进度及期限4.1工程开工日期：本工程计划开工日期为××××年××月××日。4.2工程竣工日期：本工程计划竣工日期为××××年××月××日。4.3工程进度计划：乙方应按照甲方要求，提交详细的工程进度计划，并按照计划完成工程。4.4延期及违约责任：乙方如未按本合同规定的工程进度完成工程，应按甲方要求支付违约金。具体违约金计算方式见附件三《违约金计算方法》。第五条工程质量及标准5.1工程质量要求：本工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件的要求。5.2质量检验标准：乙方应按照国家标准和行业标准进行工程质量检验。5.3质量保证措施：乙方应建立健全质量保证体系，确保工程质量。5.4质量争议解决：如发生质量争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可按本合同第十条争议解决方式处理。第六条施工安全管理6.1安全责任：乙方应全面负责施工过程中的安全管理工作。6.2安全措施：乙方应制定并落实施工安全措施，确保施工安全。6.3安全事故处理：如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照相关法律法规处理。第八条技术交底及变更8.1技术交底8.1.1乙方应在工程开工前，组织有关人员对设计文件、施工方案等进行详细交底，确保全体施工人员了解工程要求。8.1.2甲方、丙方有权参加技术交底会议，并对施工方案、设计文件等提出意见和建议。8.2设计变更8.2.1如需对工程设计进行变更，应由甲方提出变更申请，并提交相关变更文件。8.2.2乙方应根据甲方提交的变更文件，及时调整施工方案，并报甲方、丙方批准。8.2.3设计变更引起的合同价款调整，按照附件四《设计变更价款调整办法》执行。8.3变更费用及时间调整8.3.1设计变更产生的费用，按照附件四《设计变更价款调整办法》计算，并由甲方支付。8.3.2设计变更导致工程进度受到影响，乙方应根据实际情况，合理调整工程进度计划，并报甲方、丙方批准。第九条违约责任及赔偿9.1违约行为9.1.1乙方未按合同约定的时间、质量、数量完成工程的，视为违约。9.1.2甲方未按合同约定支付合同价款的，视为违约。9.1.3丙方未按合同约定供应材料设备的，视为违约。9.2违约责任9.2.1乙方违约的，应向甲方支付违约金，违约金计算方式见附件三《违约金计算方法》。9.2.2甲方违约的，应向乙方支付违约金，违约金计算方式见附件三《违约金计算方法》。9.2.3丙方违约的，应向乙方支付违约金，违约金计算方式见附件三《违约金计算方法》。9.3赔偿标准9.3.1违约金不足以弥补对方损失的，违约方应按实际损失赔偿。9.3.2违约方的赔偿责任不免除其继续履行合同的义务。第十条争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。10.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2诉讼管辖10.2.1双方约定，本合同的诉讼管辖地为×××市×××区人民法院。10.3仲裁机构10.3.1如双方同意通过仲裁解决争议，应提交×××仲裁委员会进行仲裁。第十一条合同的解除和终止11.1合同解除条件11.1.1在合同履行过程中，如发生不可抗力事件，导致合同无法继续履行，双方协商一致可以解除合同。11.1.2甲方未按合同约定支付合同价款，乙方有权解除合同。11.2合同终止条件11.2.1工程竣工并验收合格后，本合同即告终止。11.2.2合同解除或终止后，乙方应按照甲方要求，办理相关工程移交手续。11.3解除和终止后的处理11.3.1合同解除或终止后，乙方应向甲方支付因解除或终止合同而产生的费用，具体金额双方协商确定。11.3.2合同解除或终止后，乙方应按照本合同约定，承担违约责任。第十二条保密条款12.1保密内容12.1.1双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、经营信息等，应予以保密。12.1.2保密信息不包括公众已知的信息和双方自愿公开的信息。12.2保密期限12.2.1双方对保密信息的保密义务，自合同签订之日起生效，至合同解除或终止后五年内有效。12.3违约保密条款12.3.1如一方违反保密义务，泄露保密信息，应向对方支付违约金，违约金计算方式见附件五《违约金计算方法》。12.3.2违约方的赔偿责任不免除其继续履行保密义务的义务。第十三条不可抗力13.1不可抗力事件13.1.1不可抗力事件包括自然灾害、社会事件等，第二部分：第三方介入后的修正第十四条第三方介入14.1第三方概念14.1.1第三方指除甲方、乙方、丙方之外，与本合同有关联的其他个人或组织。14.1.2第三方介入包括但不限于中介方、监理方、审计方、验收方等。14.2第三方责任及权利14.2.1第三方介入本合同，需明确其职责、权利和义务。14.2.2第三方应遵守国家相关法律法规，公正、客观地履行其职责。14.2.3第三方对其提供的数据、意见等承担责任。14.3第三方与甲乙方的关系14.3.1第三方与甲方、乙方、丙方之间的沟通、协调，由甲乙方负责。14.3.2甲乙方应确保第三方按照合同约定履行其职责，并对其行为负责。14.4第三方责任限额14.4.1第三方对甲方、乙方、丙方造成的损失，承担有限责任。14.4.2第三方责任限额由甲乙方协商确定，并在合同中明确。14.5第三方违约处理14.5.1如第三方未按合同约定履行职责，甲乙方有权要求其改正。14.5.2第三方未按合同约定履行职责，导致甲方、乙方、丙方损失的，应予以赔偿。第十五条额外条款及说明15.1甲乙方应与第三方签订补充协议，明确双方的权利、义务和责任。15.2补充协议应符合国家相关法律法规，不得违背本合同的约定。15.3补充协议经甲乙方、第三方协商一致，并签字盖章后生效。15.4第三方介入引起的合同价款、工程进度、质量标准等调整，按照本合同约定执行。15.5第三方介入不影响甲乙方按照本合同约定履行义务。15.6甲乙方应确保第三方介入不会影响工程的正常进行，包括但不限于工程质量、安全、进度等。15.7第三方与甲方、乙方、丙方之间的沟通、协调，不影响甲乙方按照本合同履行义务。15.8甲乙方应承担第三方介入产生的额外费用，并按照本合同约定支付。15.9第三方介入引起的合同变更，按照本合同第八条设计变更及违约责任执行。15.10第三方退出或解除合同，不影响本合同的继续履行。15.11甲乙方与第三方之间的争议，按照本合同第十条争议解决方式处理。15.12本合同未涉及的其他第三方介入相关事项，由甲乙方与第三方协商解决。第十六条第三方责任划分16.1第三方介入本合同，应明确其责任范围。16.2第三方责任划分应遵循公平、合理原则，并由甲乙方协商确定。16.3第三方责任划分应在补充协议中明确，并经甲乙方、第三方签字盖章确认。16.4第三方未按补充协议约定履行责任，导致甲方、乙方、丙方损失的，由第三方承担。16.5第三方责任划分不影响甲乙方按照本合同约定履行义务。16.6甲乙方应监督第三方按照补充协议约定履行责任，并对其行为负责。16.7第三方责任划分及履行情况，由甲乙方进行评估，并有权要求第三方改正。第十七条第三方介入的告知义务17.1甲乙方应在第三方介入前，告知甲方、丙方第三方的情况。17.2甲乙方应提供第三方的相关资料，包括但不限于资质证明、业绩等。17.3甲乙方应确保第三方介入不会影响工程