2024年度大型基坑开挖土石方施工合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度大型基坑开挖土石方施工合同2本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3基坑开挖土石方施工第二条合同范围及工程内容2.1工程地点2.2工程规模2.3施工内容第三条合同价格及支付方式3.1合同总价3.2支付方式3.3支付时间表第四条施工期限及进度4.1施工开始日期4.2施工结束日期4.3施工进度计划第五条施工质量标准5.1土石方开挖质量5.2土石方运输质量5.3施工安全标准第六条承包方义务及责任6.1施工准备6.2施工组织与管理6.3施工人员管理6.4施工安全管理6.5施工资料管理第七条发包方义务及责任7.1施工现场提供7.2施工条件保障7.3施工协调与配合7.4施工变更管理第八条合同变更及解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3合同变更及解除的程序第九条违约责任9.1承包方违约9.2发包方违约9.3违约赔偿责任第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3诉讼或仲裁地点第十一条合同的生效、失效及终止11.1合同生效条件11.2合同失效条件11.3合同终止程序第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约保密条款第十三条合同的转让13.1合同转让条件13.2合同转让程序13.3转让后合同责任第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同的语言版本14.4合同附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3基坑开挖土石方施工第二条合同范围及工程内容2.1工程地点工程地点位于市区路号，具体位置以甲方提供的图纸及指示为准。2.2工程规模工程规模包括但不限于：基坑开挖深度、土石方运输量、施工场地土方平衡等，具体工程量以甲方提供的图纸及指示为准。2.3施工内容乙方应按照甲方的要求，完成基坑开挖、土石方运输、施工场地土方平衡等工作，并保证施工过程中的安全、质量、进度等满足甲方的要求。第三条合同价格及支付方式3.1合同总价本合同总价包括基坑开挖、土石方运输、施工场地土方平衡等工作的全部费用。合同总价以人民币计价，具体金额详见附件一。3.2支付方式甲方采用进度付款的方式支付乙方。具体支付方式见附件二。3.3支付时间表甲方根据乙方的工程进度，按照约定的比例支付合同价款。具体支付时间表见附件三。第四条施工期限及进度4.1施工开始日期乙方应按照甲方的要求，自合同签字之日起X日内开始施工。4.2施工结束日期乙方应按照甲方的要求，在合同约定的施工期限内完成所有施工工作。具体施工结束日期见附件四。4.3施工进度计划乙方应按照甲方的要求，制定详细的施工进度计划，并报甲方审批。具体施工进度计划见附件五。第五条施工质量标准5.1土石方开挖质量乙方应按照甲方的要求，保证土石方开挖质量满足国家及行业标准。具体要求见附件六。5.2土石方运输质量乙方应按照甲方的要求，保证土石方运输质量满足国家及行业标准。具体要求见附件七。5.3施工安全标准乙方应按照甲方的要求，严格遵守国家及行业的施工安全标准，确保施工现场的安全。具体要求见附件八。第六条承包方义务及责任6.1施工准备乙方应按照甲方的要求，提前完成施工前的准备工作，包括人员、设备、材料等的组织。6.2施工组织与管理乙方应建立健全施工组织管理体系，确保施工过程中的安全、质量、进度等满足甲方的要求。6.3施工人员管理乙方应对施工人员进行专业技术培训和安全教育，确保施工人员具备相应的技能和安全生产意识。6.4施工安全管理乙方应按照甲方的要求，制定并执行施工现场的安全管理制度，确保施工现场的安全。6.5施工资料管理乙方应按照甲方的要求，妥善保管施工过程中的相关资料，包括但不限于施工图纸、工程量清单、验收报告等。第八条合同变更及解除8.1合同变更条件在合同履行过程中，若因甲方工程需求变化、设计变更等原因需要调整合同内容的，经双方协商一致，可以签订补充协议进行变更。8.2合同解除条件在合同履行过程中，若发生不可抗力等特殊情况，导致工程无法继续进行的，双方可以协商解除合同。8.3合同变更及解除的程序合同变更或解除应当签订书面协议，并经双方盖章生效。协议内容包括变更或解除的原因、范围、期限等。第九条违约责任9.1承包方违约乙方违反合同约定，导致工程质量、进度、安全等方面不符合要求的，应承担相应的违约责任。9.2发包方违约甲方违反合同约定，导致工程质量、进度、安全等方面不符合要求的，应承担相应的违约责任。9.3违约赔偿责任违约方应按照合同约定或双方协商确定的方式，承担相应的赔偿责任。第十条争议解决10.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构如双方约定通过仲裁解决争议，应向合同签订地的仲裁委员会提交仲裁申请。10.3诉讼或仲裁地点诉讼或仲裁地点为合同签订地。第十一条合同的生效、失效及终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同失效条件合同失效的情形包括：（1）合同约定的工程全部完成，并经双方验收合格；（2）双方协商一致解除合同；（3）依法应当失效的其他情形。11.3合同终止程序合同终止时，乙方应将施工场地清理干净，交还甲方。同时，双方按照约定办理合同终止手续。第十二条保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。12.2保密期限保密期限自合同生效之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。12.3违约保密条款违反保密条款的一方，应承担相应的违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十三条合同的转让13.1合同转让条件未经对方同意，任何一方不得将合同权利义务全部或部分转让给第三方。13.2合同转让程序如需转让合同权利义务，应签订书面转让协议，并经对方同意。13.3转让后合同责任合同转让后，转让方对受让方不承担任何责任。第十四条其他条款14.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应按国家有关法律法规的规定，协商处理。14.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律法规。14.3合同的语言版本本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.4合同附件附件一：合同总价及支付时间表附件二：施工进度计划附件三：施工人员名单及资质证书附件四：施工质量标准及要求附件五：施工现场安全管理规定附件六：乙方施工组织管理架构附件七：合同争议解决方式及机构附件八：保密协议第二部分：第三方介入后的修正1.关于第三方的定义及责任1.1第三方定义在本合同中，第三方是指除甲方和乙方之外，参与合同履行过程的其他各方，包括但不限于中介方、咨询方、监理方、施工分包方等。1.2第三方责任第三方介入合同履行过程中，应遵守国家法律法规、行业规范及本合同的约定，承担相应的义务和责任。1.3第三方权利第三方根据合同约定，享有合同约定的权利，包括但不限于合同履行过程中的监督权、建议权等。2.第三方介入的程序及条件2.1第三方介入程序第三方如需介入合同履行过程，应与甲方和乙方协商一致，签订书面协议，明确介入的范围、期限、权利和义务等。2.2第三方介入条件第三方介入的条件包括但不限于：（1）甲方和乙方同意第三方介入；（2）第三方具备相应的资质和能力；（3）第三方介入不违反国家法律法规、行业规范及本合同的约定。3.第三方与甲乙方的关系3.1第三方与甲方关系第三方介入合同履行过程中，应遵守甲方的管理制度、安全生产要求等，接受甲方的监督和检查。3.2第三方与乙方关系第三方介入合同履行过程中，应按照合同约定及乙方的要求，提供相应的服务和支持。4.第三方责任限额4.1第三方责任限额的确定第三方责任限额根据合同约定的服务范围、内容、费用等因素确定，并在书面协议中明确。4.2第三方责任限额的调整第三方责任限额如需调整，应经甲方和乙方协商一致，并在书面协议中予以修改。5.第三方违约处理5.1第三方违约第三方违反合同约定，导致工程质量、进度、安全等方面不符合要求的，应承担相应的违约责任。5.2违约处理程序违约处理程序包括但不限于：（1）甲方和乙方与第三方协商解决；（2）协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼，或向合同签订地的仲裁委员会提交仲裁申请。6.第三方退出合同履行过程6.1第三方退出条件第三方退出合同履行过程的条件包括但不限于：（1）合同履行完毕；（2）合同提前解除；（3）不可抗力导致合同无法履行；（4）其他双方约定的退出条件。6.2第三方退出程序第三方退出合同履行过程，应与甲方和乙方协商一致，签订书面退出协议，明确退出的范围、期限、责任等。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同总价及支付时间表详细要求：本附件应详细列出合同总价，包括基坑开挖、土石方运输、施工场地土方平衡等工作的费用明细。同时，应明确支付时间表，包括支付日期、支付金额等信息。附件二：施工进度计划详细要求：本附件应详细列出施工进度计划，包括施工开始日期、施工结束日期、各阶段施工任务及完成日期等信息。附件三：施工人员名单及资质证书详细要求：本附件应列出所有参与施工的人员名单，包括姓名、职务、资质证书等信息。附件四：施工质量标准及要求详细要求：本附件应详细列出施工质量标准，包括土石方开挖质量、土石方运输质量、施工安全标准等信息。附件五：施工现场安全管理规定详细要求：本附件应详细列出施工现场安全管理规定，包括施工现场的安全管理制度、安全生产要求等信息。附件六：乙方施工组织管理架构详细要求：本附件应详细列出乙方的施工组织管理架构，包括管理层级、职责分工等信息。附件七：合同争议解决方式及机构详细要求：本附件应明确合同争议解决方式及机构，包括争议解决方式（如友好协商、仲裁或诉讼）和争议解决机构（如仲裁委员会或人民法院）的信息。附件八：保密协议详细要求：本附件应详细列出保密协议的内容，包括保密内容、保密期限、违约保密条款等信息。说明二：违约行为及责任认定：1.承包方违约行为及责任认定违约行为示例：乙方未按照合同约定完成基坑开挖工作，导致工程进度延误。责任认定标准：根据合同约定，乙方应承担因违约导致的工程进度延误的责任，包括但不限于