二零二四年城市公共交通设施建设工程合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年城市公共交通设施建设工程合同本合同目录一览第一条合同主体1.1甲方名称1.2乙方名称1.3丙方名称第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2支付方式3.3支付时间表第四条工程进度4.1工程开工日期4.2工程竣工日期4.3工程进度报告第五条工程质量5.1质量标准5.2质量监督5.3质量保证期第六条技术支持与服务6.1技术资料提供6.2技术培训6.3技术咨询与支持第七条安全生产7.1安全生产管理7.2安全事故处理7.3安全生产责任第八条合同的变更与解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3变更与解除的程序第九条违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任9.3丙方违约责任第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决地点10.3争议解决时效第十一条合同的生效、暂停与终止11.1合同生效条件11.2合同暂停条件11.3合同终止条件第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3保密泄露的责任第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用13.2争议解决第十四条其他条款14.1不可抗力14.2合同的转让14.3附件说明第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1甲方名称：中华人民共和国市城市公共交通管理局1.2乙方名称：市公共交通建设有限公司1.3丙方名称：市城市规划设计研究院第二条工程概况2.1工程名称：市城市公共交通设施建设工程2.2工程地点：市规划区域内2.3工程规模：包括地铁、公交车站、换乘站点、自行车租赁点等公共交通设施2.4工程内容：土建工程、交通设施设备采购及安装、智能化系统建设、绿化工程等第三条合同价格3.1合同总价：人民币亿元（大写：玖拾玖亿零陆佰捌拾万元整）3.2支付方式：银行转账3.3支付时间表：合同签订后30日内，支付总价30%；工程进度达到50%时，支付总价30%；工程验收合格后，支付总价20%；剩余的20%作为质量保证金，在质量保证期满后支付。第四条工程进度4.1工程开工日期：本合同签订后3个月内4.2工程竣工日期：工程预计2027年12月31日4.3工程进度报告：乙方应每月向甲方提交工程进度报告，如遇特殊情况，应及时书面通知甲方。第五条工程质量5.1质量标准：符合国家及行业相关规范、标准和要求5.2质量监督：甲方有权对工程质量进行监督，并要求乙方对不合格部分进行整改5.3质量保证期：工程验收合格后，乙方应提供一年的质保期，质保期内出现质量问题，乙方负责及时修复。第六条技术支持与服务6.1技术资料提供：乙方应向甲方提供完整的工程技术资料，包括设计文件、施工图纸等6.2技术培训：乙方应对甲方相关人员提供必要的技术培训，确保甲方人员能够熟练操作和维护工程设施6.3技术咨询与支持：乙方应在工程运行过程中提供技术咨询和支持，协助甲方解决运营中遇到的问题。第八条合同的变更与解除8.1合同变更条件8.1.1在合同履行过程中，由于政策调整、设计变更等原因，导致合同内容需要调整的，双方可协商一致进行变更。8.1.2合同变更应签订书面变更协议，作为合同附件。8.2合同解除条件8.2.1在合同履行过程中，如一方严重违约，导致合同无法继续履行，对方有权解除合同。8.2.2合同解除应签订书面解除协议，作为合同附件。8.3变更与解除的程序8.3.1合同变更或解除协议应经双方协商一致，并签订书面协议。8.3.2合同变更或解除协议签订后，双方应按照协议约定的内容执行。第九条违约责任9.1甲方违约责任9.1.1甲方未按约定支付合同价款，应支付违约金，违约金为应付款项的1%。9.1.2甲方未按约定提供施工场地、施工条件等，导致乙方无法正常施工的，乙方有权要求甲方支付延期违约金，违约金为工程合同总价款的1%。9.2乙方违约责任9.2.1乙方未按约定进度完成工程，应支付延期违约金，违约金为工程合同总价款的1%。9.2.2乙方工程质量不符合约定，应负责整改，并支付整改费用。9.3丙方违约责任9.3.1丙方未按约定提供设计、技术支持等服务，应支付违约金，违约金为服务费的1%。9.3.2丙方提供的技术资料、设计文件有误，导致工程损失的，丙方应承担相应责任。第十条争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。10.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决地点10.2.1争议解决地点为合同签订地。10.3争议解决时效10.3.1双方在争议发生之日起3个月内未能协商解决的，有权向人民法院提起诉讼。第十一条合同的生效、暂停与终止11.1合同生效条件11.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。11.1.2合同生效后，双方应严格按照合同约定履行各自的权利义务。11.2合同暂停条件11.2.1在合同履行过程中，如因不可抗力等原因导致合同无法继续履行的，双方可协商暂停合同。11.2.2合同暂停期间，双方不履行合同义务，不承担违约责任。11.3合同终止条件11.3.1合同约定的工程竣工日期届满，工程验收合格，合同即终止。11.3.2合同终止后，乙方应按照甲方要求进行工程移交，并办理相关手续。第十二条保密条款12.1保密内容12.1.1双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、设计文件等。12.2保密期限12.2.1保密期限为合同终止后5年。12.3保密泄露的责任12.3.1如一方违反保密义务，导致对方损失的，应承担赔偿责任。第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用13.1.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。13.2争议解决13.2.1双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。13.2.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十四条其他条款14.1不可抗力14.1.1不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。14.1.2因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。14.2合同的转让14.2.1未经第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的条件和范围1.1甲乙双方同意，第三方介入必须是为了保证工程质量、进度和安全，以及满足合同履行过程中的特定需求。1.2第三方介入的范围包括但不限于工程设计、施工监理、材料检测、技术咨询等方面。1.3甲乙双方应在合同中明确第三方的介入条件和范围，并经双方共同确认。第二条第三方选定2.1甲乙双方应共同选定第三方，确保第三方的专业能力、信誉和经验符合工程需求。2.2甲乙双方应确保第三方介入不会对合同履行造成不利影响。第三条第三方职责和义务3.1第三方应按照甲乙双方的要求，提供专业服务，并履行合同约定的义务。3.2第三方应对其提供的服务负责，确保服务质量和效果。3.3第三方介入时，应遵守国家法律法规、行业标准和合同约定，确保工程的安全、质量和进度。第四条第三方费用4.1第三方费用由甲乙双方协商确定，并在合同中明确。4.2第三方费用的支付方式、支付时间和支付条件应在合同中约定。第五条第三方责任限额5.1甲乙双方应明确第三方的责任限额，包括但不限于赔偿限额、责任范围等。5.2第三方责任限额应在合同中明确，并经甲乙双方一致同意。第六条第三方与甲乙双方的关系6.1第三方与甲乙双方应签订独立的服务合同，明确双方的权利义务。6.2第三方对甲乙双方承担独立的责任，甲乙双方之间不承担连带责任。第七条第三方介入的变更和解除7.1甲乙双方同意，第三方介入可以根据工程实际情况进行变更或解除。7.2第三方介入的变更或解除应经甲乙双方协商一致，并签订书面协议。第八条第三方违约处理8.1如第三方未能按照合同约定履行义务，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。8.2第三方违约处理应按照合同约定和法律规定进行。第九条第三方与合同其他方的关系9.1第三方与合同其他方（如丙方）的关系由甲乙双方协商确定，并在合同中明确。9.2第三方与合同其他方的责任划分应遵循合同约定和法律规定。第十条第三方介入的监督和管理10.1甲乙双方应对第三方介入进行监督和管理，确保第三方按照合同约定履行义务。第十一条合同的转让11.1第三方不得将合同转让给其他方，除非甲乙双方书面同意。第十二条保密条款12.1第三方应遵守甲乙双方的保密义务，确保合同保密信息的安全。第十三条法律适用与争议解决13.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。13.2争议解决方式为友好协商，如协商不成，任何一方有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十四条其他条款14.1本合同未尽事宜，由甲乙双方协商确定。14.2本合同的修改和补充，应经甲乙双方书面同意。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程设计图纸附件2：施工方案与施工图纸附件3：材料和设备采购清单附件4：技术规范和标准附件5：工程进度计划附件6：质量保证措施附件7：安全防护措施附件8：环境保护措施附件9：合同价款明细表附件10：支付凭证附件11：工程验收标准和方法附件12：违约金计算方法附件13：保密协议附件14：第三方服务合同附件1：工程设计图纸的详细要求和说明工程设计图纸应包括工程的整体布局、结构设计、细部构造、材料要求等，需经甲方审核批准后方可用于施工。附件2：施工方案与施工图纸的详细要求和说明施工方案应包括施工工艺、施工组织、施工进度、质量安全措施等，施工图纸应详细表达建筑物的外观、结构、内部布局等。附件3：材料和设备采购清单的详细要求和说明材料和设备采购清单应包括采购物品的名称、型号、规格、数量、质量标准、供应商信息等。附件4：技术规范和标准的详细要求和说明技术规范和标准应包括工程所采用的各种技术规范、标准、图集等，用于指导施工和验收。附件5：工程进度计划的详细要求和说明工程进度计划应包括工程各阶段的开始时间、结束时间、主要工作内容等，需经甲方批准。附件6：质量保证措施的详细要求和说明质量保证措施应包括质量管理体系、质量控制措施、质量验收标准等，确保工程质量符合要求。附件7：安全防护措施的详细要求和说明安全防护措施应包括施工现场安全管理、安全防护设施、安全培训教育等，确保工程施工安全。附件8：环境保护措施的详细要求和说明环境保护措施应包括施工现场环境保护、废弃物处理、绿化等，确保工程施工对环境的影响降到最低。附件9：合同价款明细表的详细要求和说明合同价款明细表应包括合同总价、付款方式、付款时间、付款条件等，明确双方的经济利益。附件10：支付凭证的详细要求和说明支付凭证应包括付款金额、付款时间、付款对象、付款方式等，用于证明付款的合法性和有效性。附件11：工程验收标准和方法的详细要求和说明工程验收标准和方法应包括验收程序、验收内容、验收合格标准等，用于指导工程验收工作。附件12：违约金计算方法的详细要求和说明违约金计算方法应包括违约金的计算基数、计算比例、计算公式等，用于确定违约金的具体数额。附件13：保密协议的详细要求和说明保密协议应包括保密信息的内容、保密期限、保密义务等，用于保护双方的商业秘密。附件14：第三方服务合同的详细要求和说明第三方服务合同应包括服务内容、服务期限、服务质量标准、服务费用等，明确第三方的服务要求和责任。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定支付合同价款。2.甲方未按约定提供施工场地、施工条件等。3.乙方未按约定进度完成工程。4.乙方工程质量不符合约定。5.丙方未按约定提供设计、技术支持等服务。6.第三方未按约定提供专业服务。违约责任认定标准：1.违约金：按照合同约定的违约金计算方法进行计算。2.损害赔偿：根据违约行为导致的实际损失进行赔偿。3.工程整改：违约方需承担工程整改的费用和工期延误。4.合同解除：严重违约导致合同无法继续履行时，双方可协商解除合同。示例说明：若甲方未按约定支付合同价款，乙方有权要求甲方支付违约金，并按照合同约定的违约金计算方法计算违约金的具体数额。同时，乙方有权要求甲方支付因未支付价款导致的工程停工损失。全文完。二零二四年城市公共交通设施建设工程合同1本合同目录一览第一条合同主体1.1发包方1.2承包方第二条工程内容2.1工程概述2.2工程地点2.3工程规模2.4工程时间表第三条工程质量标准3.1质量要求3.2质量验收3.3质量保证第四条工程造价与支付4.1工程预算4.2工程决算4.3支付方式4.4支付时间表第五条工期延误5.1工期延期条件5.2工期延期处理5.3工期延误责任第六条合同的履行与维护6.1合同履行保证6.2合同变更6.3合同解除6.4合同争议解决第七条违约责任7.1违约行为7.2违约责任承担第八条不可抗力8.1不可抗力事件8.2不可抗力后果处理第九条保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3保密违约处理第十条法律适用与争议解决10.1法律适用10.2争议解决方式第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同终止条件第十二条合同附件12.1工程设计文件12.2施工图纸12.3相关技术规范第十三条其他约定13.1环境保护与安全13.2知识产权保护13.3审计与检查第十四条合同的份数与保管14.1合同副本数量14.2合同副本保管第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包方1.1.1单位名称：××市城市公共交通集团有限公司1.1.2单位地址：××市××区××路××号1.1.3联系人：×××1.1.4联系电话：×××××××××1.2承包方1.2.1单位名称：×××建筑工程有限公司1.2.2单位地址：××省××市××区××路××号1.2.3联系人：×××1.2.4联系电话：×××××××××第二条工程内容2.1工程概述2.1.1工程名称：××市城市公共交通设施建设工程2.1.2工程性质：新建2.1.3工程内容：包括地铁站、公交车站、停车场等公共交通设施的建设2.2工程地点2.2.1地理位置：××市××区××路××号2.2.2具体位置：地铁站位于××路口，公交车站位于××路口，停车场位于××地2.3工程规模2.3.1地铁站规模：××站厅、××站台、××换乘通道2.3.2公交车站规模：××公交线路、××站台、××候车亭2.3.3停车场规模：××停车位、××充电桩2.4工程时间表2.4.1开工日期：××年××月××日2.4.2竣工日期：××年××月××日2.4.3工程进度计划：具体工程进度计划详见附件第三条工程质量标准3.1质量要求3.1.1工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和规范的要求3.1.2工程质量应达到×××等级标准3.2质量验收3.2.1工程验收应按照×××规定进行3.2.2验收不合格的工程，承包方应按照验收意见进行整改，直至达到验收标准3.3质量保证3.3.1承包方应对工程质量承担永久性责任3.3.2承包方应提供工程质量保证书，保证工程质量在保修期内符合合同要求第四条工程造价与支付4.1工程预算4.1.1承包方应根据工程设计文件编制工程预算，并提交发包方审批4.1.2工程预算应包括工程费、材料费、人工费、管理费、利润等4.2工程决算4.2.1工程决算应根据实际工程量、材料价格、人工工资等确定4.2.2工程决算应经发包方审批后支付4.3支付方式4.3.1工程款项支付采用分期支付方式，具体支付比例和时间见附件4.3.2支付款项应通过银行转账方式进行4.4支付时间表4.4.1第一次支付：工程开工后××天内支付工程预算的××%4.4.2第二次支付：工程进度达到××%时支付工程预算的××%4.4.3第三次支付：工程验收合格后支付工程预算的××%第五条工期延误5.1工期延期条件5.1.1因不可抗力事件导致工程无法按期完成的，双方协商确定工期延期时间5.1.2因承包方原因导致工程无法按期完成的，承包方应按照合同约定承担责任5.2工期延期处理5.2.1工期延期应签订书面协议，明确延期时间和延期造成的损失承担方式5.2.2工期延期不影响工程价款的支付5.3工期延误责任5.3.1因不可抗力导致工期延误的，双方互不承担责任5.3.2因承包方原因导致工期延误的，承包方应支付发包方合同总价款的××%作为违约金第六条合同的履行与维护6.1合同履行保证6.1.1承包方应按照合同约定完成工程，并保证工程质量6.1.2发包方应按照合同约定支付工程款项，并配合承包方完成工程6.2合同变更6.2.1合同变更应签订书面协议，并经双方同意6.2.2第八条不可抗力8.1不可抗力事件8.1.1不可抗力事件包括自然灾害（如地震、洪水、台风等）、社会事件（如战争、动乱、罢工等）以及政府行为（如政策变动、强制性停工等）8.1.2不可抗力事件发生后，承包方应立即通知发包方，并提供相关证明材料8.2不可抗力后果处理8.2.1不可抗力事件导致工程无法继续进行的，双方协商确定工程延期时间8.2.2不可抗力事件导致工程损失的，双方协商确定损失赔偿责任第九条保密条款9.1保密内容9.1.1双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、运营秘密等9.1.2保密信息不包括公众信息、已公开的信息和双方同意公开的信息9.2保密期限9.2.1保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止9.2.2双方另有约定的，从其约定9.3保密违约处理9.3.1违反保密义务的一方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失9.3.2保密违约的处理按照合同约定或者双方协商确定第十条法律适用与争议解决10.1法律适用10.1.1本合同适用中华人民共和国法律10.1.2如双方约定适用其他法律的，应明确载明于合同中10.2争议解决方式10.2.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议10.2.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.1.1本合同自双方签字或盖章之日起生效11.1.2合同生效后，双方应按照合同约定履行各自的权利和义务11.2合同变更程序11.2.1合同变更应书面签订，并由双方盖章确认11.2.2合同变更不得违背原合同的宗旨和原则11.3合同终止条件11.3.1合同履行完毕，双方权利义务终止11.3.2合同因不可抗力事件导致无法继续履行，双方协商一致终止第十二条合同附件12.1工程设计文件12.1.1设计图纸、施工图纸、技术说明书等12.1.2设计文件应符合国家相关法律法规和标准要求12.2施工图纸12.2.1施工图纸应详细标注施工要求和技术参数12.2.2施工图纸由承包方根据设计文件编制，并经发包方审批12.3相关技术规范12.3.1包括材料标准、施工工艺、质量验收标准等12.3.2技术规范应符合国家相关法律法规和行业标准第十三条其他约定13.1环境保护与安全13.1.1承包方应按照相关法律法规和标准要求，做好施工现场的环境保护和安全生产管理工作13.1.2发包方应提供环境保护和安全管理的必要条件和支持13.2知识产权保护13.2.1双方在合同履行过程中产生的知识产权，归知识产权权利人所有13.2.2未经权利人同意，任何一方不得侵犯对方的知识产权13.3审计与检查13.3.1承包方应接受发包方的审计和检查，如实提供相关资料和情况13.3.2审计和检查不应影响工程的正常进行第十四条合同的份数与保管14.1合同副本数量14.1.1本合同一式两份，双方各执一份14.1.2合同副本具有同等法律效力14.2合同副本保管14.2.1双方应妥善保管合同副本，不得泄露、涂改或损坏14.2.2合同副本丢失或损坏的，应重新制作或交换副本，并经双方确认第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义与分类1.1第三方定义第三方是指除甲乙方之外的，参与本合同履行过程的个体或组织。1.2第三方分类第三方包括中介方、监理方、评估方、审计方等，根据其参与合同的方式和职责不同，具体职责和权益有所差异。第二条第三方介入的条件和程序2.1第三方介入条件第三方介入需在甲乙双方的同意下进行，且符合国家相关法律法规和行业标准。2.2第三方介入程序2.2.1甲乙双方应就第三方的选择、职责、权益等达成一致，并签订书面协议。2.2.2第三方介入前，应向甲乙双方提交详细的资质证明和承诺函。2.2.3甲乙双方应对第三方进行审查，确保其具备履行合同的能力和信誉。第三条第三方的责任和权益3.1第三方责任第三方应按照合同约定和法律法规要求，履行其职责，并承担相应责任。3.2第三方权益3.2.1第三方有权根据合同约定获取相应的报酬。3.2.2第三方有权要求甲乙双方提供履行合同所需的条件和协助。3.2.3第三方有权对合同履行过程进行监督和检查。第四条第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲乙方的关系第三方应保持独立性，不参与甲乙双方的商业决策，仅提供专业服务。4.2第三方与监理方、评估方等的关系第三方与监理方、评估方等应相互配合，共同确保合同的履行和质量的保证。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额的确定第三方责任限额应根据合同金额、工程复杂程度等因素进行确定，并在合同中明确。5.2第三方责任限额的调整5.2.1在合同履行过程中，如因不可抗力等因素导致第三方责任限额需要调整，甲乙双方应协商一致，并签订书面协议。5.2.2第三方责任限额的调整不得违背国家相关法律法规和行业标准。第六条第三方介入后的合同变更6.1合同变更条件6.1.1第三方介入后，如因第三方原因导致合同履行发生变化，甲乙双方应协商一致，并签订书面协议。6.1.2合同变更不得违背原合同的宗旨和原则。6.2合同变更程序6.2.1甲乙双方应就合同变更的内容、范围、期限等达成一致，并签订书面协议。6.2.2合同变更协议应经第三方确认，并按照变更后的内容执行。第七条第三方介入后的争议解决7.1第三方介入后，如发生争议，甲乙双方应通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条第三方介入后的合同终止8.1合同终止条件8.1.1第三方履行完毕其职责，合同自然终止。8.1.2甲乙双方协商一致，提前终止合同。8.2合同终止程序8.2.1甲乙双方应就合同终止的条件、程序、后果等达成一致，并签订书面协议。8.2.2合同终止后，第三方应按照合同约定和法律法规要求，办理相关手续，确保工程平稳过渡。