2024年度建筑工程施工合同标的物质量争议解决协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建筑工程施工合同标的物质量争议解决协议本合同目录一览1.工程概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容2.质量标准2.1质量等级2.2质量验收标准2.3质量保证措施3.质量争议的解决3.1争议的定义3.2争议解决的程序3.3争议解决的时效4.质量检验4.1检验机构4.2检验方法4.3检验周期4.4检验费用5.质量问题的处理5.1问题提出的程序5.2问题处理的流程5.3问题处理的时效6.质量责任的承担6.1质量问题的责任归属6.2质量问题造成的损失赔偿6.3质量问题责任的免除7.质量保修7.1保修范围7.2保修期限7.3保修责任8.质量争议解决的补充条款8.1双方协商解决8.2第三方调解8.3法律途径解决9.合同的生效、变更和解除9.1合同生效的条件9.2合同变更的条件9.3合同解除的条件10.违约责任10.1违约行为的定义10.2违约责任的承担10.3违约行为的补救措施11.争议解决地点和法院11.1争议解决地点11.2争议解决法院12.适用法律12.1合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。13.其他条款13.1合同的附件13.2合同的修改和补充13.3合同的解除和终止14.合同的签署14.1双方代表的权利和义务14.2合同签署的时间和地点14.3合同正本和副本的管理第一部分：合同如下：1.工程概述1.1工程名称：根据双方约定，具体为某建筑工程项目。1.2工程地点：项目具体地点，省市区详细地址。1.3工程规模：工程的总建设面积、建筑高度、层数等。1.4工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程等。2.质量标准2.1质量等级：工程质量应达到国家及地方相关标准，具体为_______级。2.2质量验收标准：按照《建筑工程质量验收统一标准》（GB50300）执行。2.3质量保证措施：承包人应制定并实施质量保证措施，确保工程质量。3.质量争议的解决3.1争议的定义：本合同所称质量争议，是指施工过程中或验收时，发包人对工程质量提出异议，双方无法协商解决的情况。3.2争议解决的程序：质量争议发生后，双方应通过协商解决；协商不成的，可向第三方调解机构申请调解；调解不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.3争议解决的时效：质量争议发生后，发包人应在知道或应当知道争议事项之日起_______日内向承包人提出，逾期未提出的，视为发包人放弃争议的权利。4.质量检验4.1检验机构：双方共同认可的具有相应资质的检测机构。4.2检验方法：按照相关国家标准、行业标准及合同约定执行。4.3检验周期：工程进度的重要节点进行质量检验，具体检验时间双方协商确定。4.4检验费用：质量检验的费用由承包人承担，若检验不合格，则由责任方承担。5.质量问题的处理5.1问题提出的程序：发包人发现质量问题后，应及时向承包人提出，并提供详细的问题描述及证据。5.2问题处理的流程：承包人收到问题通知后，应在_______日内进行核实并采取整改措施，确保问题得到解决。5.3问题处理的时效：质量问题处理完毕后，双方应对处理结果进行验收，验收合格后，发包人应在_______日内向承包人出具质量问题处理完毕的书面证明。6.质量责任的承担6.1质量问题的责任归属：质量问题由承包人原因造成的，由承包人承担责任；质量问题由发包人原因造成的，由发包人承担责任。6.2质量问题造成的损失赔偿：承包人因质量问题造成的损失，应按照实际损失金额的_______%进行赔偿。6.3质量问题责任的免除：合同约定的质量保证期内，非因承包人原因造成的质量问题，承包人不承担责任。8.质量争议解决的补充条款8.1双方协商解决：双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中的质量争议。8.2第三方调解：若双方协商不成，任一方可向合同约定的第三方调解机构申请调解。8.3法律途径解决：调解不成的，双方同意向有管辖权的人民法院提起诉讼。9.合同的生效、变更和解除9.1合同生效的条件：本合同自双方签字盖章之日起生效，同时附加合同生效条件，如政府批准等。9.2合同变更的条件：合同变更需双方协商一致，并以书面形式确认。9.3合同解除的条件：合同解除应符合《中华人民共和国合同法》的相关规定，双方协商一致后书面确认。10.违约责任10.1违约行为的定义：违反合同约定，不履行或者不完全履行合同义务的行为。10.2违约责任的承担：违约方应承担相应的违约责任，包括赔偿对方因此造成的损失。10.3违约行为的补救措施：守约方有权要求违约方承担违约责任，并采取合同约定的补救措施。11.争议解决地点和法院11.1争议解决地点：本合同争议的解决地点为合同签订地。11.2争议解决法院：双方同意将争议提交合同签订地人民法院管辖。12.适用法律12.1合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。13.其他条款13.1合同的附件：本合同附件包括工程设计文件、施工图纸、技术规范等。13.2合同的修改和补充：合同的修改和补充必须以书面形式作出，经双方签字盖章后生效。13.3合同的解除和终止：合同解除或终止后，双方应按照合同约定处理善后事宜。14.合同的签署14.1双方代表的权利和义务：双方代表有权签署本合同，并承担相应的法律责任。14.2合同签署的时间和地点：本合同于_______年_______月_______日，在_______（地点）签署。14.3合同正本和副本的管理：本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的条件1.1本合同涉及的第三方介入，包括但不限于中介方、监理方、检测机构、调解机构、法院等。1.2第三方介入的条件为：在甲乙双方无法通过协商解决争议时，任一方均可请求第三方介入。2.第三方介入的程序2.1甲乙双方在争议无法解决时，应先尝试通过协商解决，协商期限为自争议发生之日起_______日内。2.2协商不成时，任一方可向第三方提出介入请求，并说明争议的性质和范围。2.3第三方在接到介入请求后，应在_______日内决定是否介入，并通知甲乙双方。2.4第三方介入后，应按照合同约定和法律规定，公正、公平地处理争议。3.第三方的主要职责3.1调解：第三方作为调解方，应尽最大努力促使甲乙双方达成一致，解决争议。3.2鉴定：第三方应对工程质量等问题进行鉴定，并给出鉴定意见。3.3裁决：在第三方为法院的情况下，第三方应根据法律规定作出裁决。4.第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方：第三方应独立于甲方，保持公正、公平的态度，处理争议。4.2第三方与乙方：第三方应独立于乙方，保持公正、公平的态度，处理争议。4.3第三方与甲乙双方：第三方与甲乙双方无任何隶属或利害关系，以确保争议处理的公正性。5.第三方责任限额5.1第三方在处理争议过程中，应尽最大努力保证处理的公正性、公平性。5.2第三方不承担因甲乙双方违反合同约定而导致的损失。5.3第三方在处理争议过程中的失误，导致甲乙双方损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。5.4第三方责任的限额，应根据争议的性质、金额等因素，由甲乙双方在合同中约定。6.第三方介入后的执行6.1第三方介入后的裁决、调解结果，甲乙双方应予以执行。6.2甲乙双方对第三方的裁决、调解结果有异议的，可依法向法院提起诉讼。7.第三方介入的费用7.1第三方介入的费用，包括但不限于鉴定费、调解费、裁决费等，由甲乙双方协商承担。7.2甲乙双方应在合同中明确第三方介入费用的承担方式和比例。8.第三方介入的期限8.1第三方介入的期限，自第三方介入之日起计算，最长不超过_______个月。8.2第三方介入期限届满，争议仍未解决的，甲乙双方可协商延长第三方介入期限。9.第三方退出9.1第三方在处理争议过程中，认为无法继续处理的，可以退出。9.2第三方退出后，甲乙双方应重新选择第三方，或采取其他方式解决争议。10.第三方介入的书面文件10.1第三方介入的所有书面文件，均应由甲乙双方和第三方签字盖章。10.2第三方介入的书面文件，应作为本合同的附件，具有同等法律效力。11.第三方信息的保密11.1甲乙双方应对第三方提供的涉及争议的信息予以保密。11.2未经第三方同意，甲乙双方不得向任何第三方披露第三方介入的相关信息。12.第三方介入的例外a)甲乙双方已经通过协商解决争议；b)争议涉及的国家秘密、商业秘密等不宜第三方介入；c)法律、法规规定不得第三方介入的其他情形。13.第三方介入后的其他条款13.1甲乙双方应按照本合同约定，履行第三方介入后的相关义务。13.2本合同的修改、补充，应经甲乙双方和第三方共同协商，并以书面形式确认。14.合同的签署14.1甲乙双方代表有权签署本合同，并承担相应的法律责任。14.2合同签署的时间和地点，由甲乙双方协商确定。14.3合同正本和副本的管理，按照本合同约定的方式进行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程设计文件设计说明书施工图纸技术规范设计变更通知2.施工图纸结构施工图设备施工图电气施工图给排水施工图3.技术规范材料规范施工工艺规范质量验收规范安全施工规范4.工程量清单土建工程量清单安装工程量清单装饰工程量清单5.工程合同协议书主体合同协议书补充协议变更协议6.质量保证书材料质量保证书设备质量保证书施工质量保证书7.验收报告中间验收报告竣工验收报告8.工程结算文件工程结算书工程变更费用清单9.违约行为及责任认定违约行为定义及示例违约责任认定标准10.争议解决相关文件第三方调解机构资质证明法院受理通知书说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为定义及示例违约行为是指当事人违反合同约定，不履行或者不完全履行合同义务的行为。示例：甲方未按约定时间支付工程进度款，乙方未按约定时间完成工程进度。2.违约责任认定标准违约责任认定标准是根据合同约定和相关法律法规，对违约行为造成的损失进行评估和确定的标准。示例：甲方未按约定时间支付工程进度款，乙方因此遭受的额外费用支出，按照合同约定的利率计算利息。3.违约行为的补救措施违约行为的补救措施包括甲方要求乙方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例：乙方未按约定时间完成工程进度，甲方有权要求乙方支付合同总价的_______%作为违约金。4.违约行为的责任归属违约行为的责任归属应根据合同约定和法律法规规定确定。示例：因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担全部责任。5.违约行为的免除违约行为的免除是指在特定情况下，当事人不承担违约责任的情形。示例：甲方因不可抗力导致无法按约定时间支付工程进度款，不承担违约责任。全文完。2024年度建筑工程施工合同标的物质量争议解决协议1本合同目录一览1.合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3工程名称和地点1.4工程内容和规模1.5工程合同总价1.6质量标准和验收标准2.质量争议的解决方式2.1甲方对工程质量的异议2.2乙方对甲方异议的回复2.3质量争议的调解2.4质量争议的仲裁或诉讼3.质量监督与验收3.1甲方代表的质量监督职责3.2乙方施工过程中的质量控制3.3工程竣工验收程序3.4验收不合格的处理4.质量保证期4.1质量保证期的长度4.2质量保证期内乙方的工作4.3质量保证期内的维修和更换5.质量争议的证据5.1质量问题的证明材料5.2质量检测报告5.3双方沟通的书面记录6.质量争议的处理程序6.1甲方发现质量问题时的通知6.2乙方对质量问题的调查和回复6.3双方协商解决的质量争议6.4无法协商解决时的仲裁或诉讼7.乙方对工程质量的责任7.1乙方对工程质量的承诺7.2乙方对工程质量问题的整改7.3乙方因质量问题造成的损失赔偿8.甲方对工程质量的义务8.1甲方提供的设计文件和技术要求8.2甲方对乙方施工过程的监督8.3甲方对乙方施工材料的验收9.违约责任9.1甲方违反合同约定的责任9.2乙方违反合同约定的责任9.3违约金或其他违约赔偿的计算方式10.合同的变更和解除10.1合同变更的条件和程序10.2合同解除的条件和程序10.3合同变更和解除后的权利义务处理11.争议解决11.1双方协商解决争议11.2向合同约定的仲裁机构申请仲裁11.3向人民法院提起诉讼12.合同的生效、终止和解除12.1合同的生效条件12.2合同的终止条件12.3合同解除的条件和程序13.其他条款13.1合同的解释和适用法律13.2合同的保密条款13.3合同的继承和转让13.4合同的附件和补充协议14.签署页14.1甲方代表签字14.2乙方代表签字14.3日期第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址甲方全称为：×××公司，地址为：×××省×××市×××区×××路×××号。1.2乙方名称及地址乙方全称为：×××建筑有限公司，地址为：×××省×××市×××区×××路×××号。1.3工程名称和地点工程名称为：×××建筑工程，地点位于：×××省×××市×××区×××路×××号。1.4工程内容和规模工程内容为建设一栋占地面积××××平方米，总建筑面积为××××平方米的住宅楼，包括地下室、主体结构、水电安装、外墙装修等。1.5工程合同总价工程合同总价为人民币××××万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整）。1.6质量标准和验收标准工程质量标准应符合国家《建筑工程质量验收统一标准》GB503002013及相关专业验收规范要求。工程验收标准按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB503002013执行。第二条质量争议的解决方式2.1甲方对工程质量的异议甲方在验收过程中，如对工程质量有异议，应在验收合格之日起天内向乙方提出，并提供书面材料。2.2乙方对甲方异议的回复乙方收到甲方异议后，应在天内对甲方提出的问题进行调查、核实，并给予书面回复。2.3质量争议的调解如甲方和乙方在质量争议解决过程中发生分歧，可邀请第三方进行调解。调解不成的，按合同约定的仲裁或诉讼程序解决。2.4质量争议的仲裁或诉讼质量争议的仲裁或诉讼应提交至合同约定的仲裁机构或人民法院处理。第三条质量监督与验收3.1甲方代表的质量监督职责甲方指派×××为甲方代表，负责对乙方的施工质量进行监督。甲方代表应具备相应的专业技术知识和责任心，确保工程质量的合规性。3.2乙方施工过程中的质量控制乙方应严格按照设计文件和施工图纸进行施工，确保工程质量。乙方应建立健全质量管理体系，加强过程控制，确保工程质量符合标准要求。3.3工程竣工验收程序工程竣工后，乙方应按照合同约定的程序组织验收。甲方代表应参加验收，对工程质量进行评估。3.4验收不合格的处理工程验收不合格的，乙方应按照验收意见进行整改。整改合格后，重新组织验收。如再次验收不合格，乙方应承担相应的违约责任。第四条质量保证期4.1质量保证期的长度本工程的质量保证期为×年，自工程验收合格之日起计算。4.2质量保证期内乙方的工作质量保证期内，乙方应对工程质量问题提供维修、更换等服务。4.3质量保证期内的维修和更换质量保证期内，如工程出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后的×个工作日内到达现场进行处理。如乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担全部维修和更换费用。第五条质量争议的证据5.1质量问题的证明材料质量问题的证明材料包括但不限于：验收报告、检测报告、照片、视频等。5.2质量检测报告质量检测报告应由具有相应资质的检测机构出具，检测费用由责任方承担。5.3双方沟通的书面记录双方在质量争议解决过程中，应保持沟通，并将沟通情况记录在案。书面记录应由双方签字确认。第六条质量争议的处理程序6.1甲方发现质量问题时的通知甲方在发现质量问题后，应立即通知乙方，并提供书面材料。6.2乙方对质量问题的调查和回复乙方收到甲方通知后，应在×个工作日内对质量问题进行调查，并给予书面回复。6.3双方协商解决的质量争议双方应本着公平、公正、公开的原则，协商解决质量争议。6.4无法协商解决时的仲裁或诉讼如双方在质量争议解决过程中无法达成一致意见，可按合同约定的仲裁或诉讼程序解决。第八条乙方对工程质量的责任8.1乙方对工程质量的承诺乙方承诺按照合同约定和国家相关法律法规的要求，保证工程质量，不得出现质量问题。8.2乙方对工程质量问题的整改如出现质量问题，乙方应在×个工作日内制定整改方案，并按照甲方要求进行整改。8.3乙方因质量问题造成的损失赔偿因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担由此造成的损失赔偿责任。第九条甲方对工程质量的义务9.1甲方提供的设计文件和技术要求甲方应按照合同约定提供完整、准确的设计文件和技术要求，确保乙方可据实施工。9.2甲方对乙方施工过程的监督甲方应对乙方的施工过程进行监督，确保乙方按照设计文件和施工图纸进行施工。9.3甲方对乙方施工材料的验收甲方应对乙方采购的施工材料进行验收，确保施工材料符合设计文件和合同要求。第十条违约责任10.1甲方违反合同约定的责任甲方违反合同约定的，应承担违约责任，向乙方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。10.2乙方违反合同约定的责任乙方违反合同约定的，应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。10.3违约金或其他违约赔偿的计算方式违约金计算方式为：违约金额×违约天数×中国人民银行同期贷款基准利率。其他违约赔偿根据实际损失计算。第十一条合同的变更和解除11.1合同变更的条件和程序合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为合同的附件，具有同等法律效力。11.2合同解除的条件和程序合同解除需双方协商一致，并签订书面解除协议。解除协议作为合同的附件，具有同等法律效力。11.3合同变更和解除后的权利义务处理合同变更或解除后，双方应按照协议约定处理未履行部分的权利义务。第十二条争议解决12.1双方协商解决争议双方应本着公平、公正、公开的原则，协商解决合同争议。12.2向合同约定的仲裁机构申请仲裁如双方在争议解决过程中无法达成一致意见，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。12.3向人民法院提起诉讼如双方在争议解决过程中无法达成一致意见，可向人民法院提起诉讼。第十三条其他条款13.1合同的解释和适用法律本合同的解释和适用法律为中华人民共和国法律。13.2合同的保密条款双方应对合同内容和谈判过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。13.3合同的继承和转让本合同不得转让，如一方发生合并、分立等情形，本合同继续有效。13.4合同的附件和补充协议本合同的附件和补充协议均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。第十四条签署页14.1甲方代表签字14.2乙方代表签字14.3日期第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的条件和程序1.1第三方介入的条件当甲方或乙方在合同执行过程中遇到无法解决的争议或问题时，可以书面形式请求第三方介入。1.2第三方介入的程序第三方介入的程序如下：(1)甲方或乙方书面请求第三方介入；(2)第三方在收到请求后×个工作日内决定是否接受介入；(3)第三方接受介入后，甲方、乙方和第三方共同协商解决争议或问题；(4)第三方在介入过程中，应保持中立公正的立场；(5)第三方介入的结果，甲方和乙方应予以尊重并执行。第二条第三方的主体资格2.1第三方的主体资格要求第三方应具备独立法人资格，或者具有相关专业资质的个人，且与甲方、乙方无任何利害关系。2.2第三方的主体资格证明第三方应提供合法有效的营业执照、专业资质证书等证明材料。第三条第三方介入的范围和方式3.1第三方介入的范围第三方介入的范围包括但不限于：工程质量争议、工程进度争议、工程费用争议等。3.2第三方介入的方式第三方介入的方式包括：调解、仲裁、鉴定等。第四条第三方的工作程序4.1第三方接受介入后，应立即组织相关人员对争议或问题进行调查、核实；4.2第三方应在调查、核实的基础上，提出解决方案，并组织甲方、乙方进行协商；4.3第三方应在协商一致的基础上，出具介入意见或决定；4.4甲方和乙方应按照第三方出具的意见或决定执行，并承担相应的义务。第五条第三方责任限额5.1第三方应尽最大努力公正、公平地处理争议或问题，但其责任和义务不超出其介入范围；5.2第三方在介入过程中，因故意或重大过失造成甲方、乙方损失的，应承担相应的赔偿责任；5.3第三方对介入结果承担法律责任，甲方和乙方不承担第三方任何法律风险；5.4第三方收取的费用应合理、透明，并在合同中明确。第六条第三方与其他各方的关系6.1第三方介入不影响甲方、乙方之间的合同关系，双方仍应履行合同约定的义务；6.2第三方介入不影响甲方、乙方对争议或问题的自行解决权；6.3第三方介入意见或决定不具有法律强制力，甲方和乙方自愿执行；6.4第三方在介入过程中，不得泄露甲方、乙方的商业秘密。第七条第三方介入的终止7.1第三方介入的终止条件第三方介入的终止条件包括但不限于：(1)甲方和乙方达成一致，同意终止第三方介入；(2)第三方在规定时间内未能提出解决方案或意见；(3)第三方因客观原因无法继续介入；(4)法律、法规规定的其他终止条件。7.2第三方介入的终止程序第三方介入的终止程序如下：(1)甲方和乙方书面申请终止第三方介入；(2)第三方在收到申请后×个工作日内决定是否同意终止；(3)第三方同意终止后，介入程序终止；(4)第三方在终止介入后，向甲方和乙方出具终止说明。第八条第三方介入的补充协议8.1甲方和乙方可以根据本合同的约定，与第三方签订补充协议，明确双方的权利义务；8.2补充协议应报原合同备案机关备案，具有同等法律效力；8.3补充协议不得与本合同相抵触，如有抵触，以本合同为准。第九条违约责任9.1甲方和乙方应按照本合同和补充协议的约定履行义务，不得违约；9.2第三方未按照约定履行义务的，应承担违约责任；9.3违约责任按照本合同和补充协议的约定执行。第十条争议解决10.1甲方和乙方在履行本合同和补充协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；10.2如协商不成，任何一方均有权向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第十一条合同的生效、终止和解除11.1本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效；11.2在合同约定的期限内，双方未发生争议或问题，第三方介入终止；11.3如发生不可抗力等法律规定的情形，本合同可以终止或解除。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程设计文件和技术要求包括工程设计图纸、技术规范、施工图纸等，用于指导乙方施工。2.施工合同包括工程合同总价、工程内容和规模、质量标准和验收标准等，用于明确双方权利义务。3.施工许可证用于证明乙方具备施工资格和合法施工条件。4.施工计划和进度表包括施工进度、施工节点、施工人员等，用于保证工程顺利进行。5.工程质量检测报告用于证明工程质量符合国家标准和合同要求。6.工程验收报告包括工程竣工验收、质量验收、安全验收等，用于证明工程质量合格。7.工程结算单包括工程量清单、工程款支付、税费等，用于明确工程结算情况。8.质量保证承诺书包括质量保证期、维修和更换责任等，用于保证工程质量。9.乙方资质证明文件包括营业执照、资质证书等，用于证明乙方具备施工资质。10.甲方代表授权书包括甲方代表姓名、联系方式、授权范围等，用于明确甲方代表职责。11.合同变更协议包括变更内容、变更日期、变更理由等，用于记录合同变更情况。12.合同解除协议包括解除原因、解除日期、解除后的权利义务处理等，用于记录合同解除情况。13.争议解决协议包括争议解决方式、仲裁机构或人民法院等，用于明确争议解决程序。14.补充协议包括补充内容、补充日期、补充理由等，用于补充和完善合同内容。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为：(1)未按时支付工程款；(2)提供的设计文件和技术要求不完整、不准确；(3)甲方代表未履行监督职责；(4)甲方擅自变更设计要求。2.乙方违约行为：(1)未按设计文件和施工图纸施工；(2)施工质量不符合国家标准和合同要求；(3)未按时完成施工进度；(4)未按约定提供维修和更换服务。3.违约责任认定：(1)甲方违约，应向乙方支付违约金，并赔偿因此造成的损失；(2)乙方违约，应向甲方支付违约金，并赔偿因此造成的损失；(3)违约金计算方式为：违约金额×违约天数×中国人民银行同期贷款基准利率；(4)违约责任包括但不限于：支付违约金、赔偿损失、承担诉讼费用等。4.示例说明：(1)甲方未按时支付工程款，乙方可以要求甲方支付违约金，并有权暂停施工；(2)乙方施工质量不符合国家标准和合同要求，甲方可以要求乙方整改，并有权要求乙方承担由此造成的损失。全文完。2024年度建筑工程施工合同标的物质量争议解决协议2本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方定义1.2承包方定义1.3工程定义1.4质量争议定义第二条质量标准与要求2.1工程质量标准2.2质量检验与验收2.3质量保证措施第三条质量争议的解决方式3.1质量争议的提出3.2质量争议的处理流程3.3质量争议的调解与仲裁第四条质量争议的证据提交4.1争议证据的收集与提交4.2证据的有效性要求4.3证据提交的时限第五条质量争议的鉴定与评估5.1鉴定机构的选定5.2鉴定程序与时间安排5.3鉴定费用的承担第六条质量争议的赔偿责任6.1质量问题的责任归属6.2赔偿金额的计算方式6.3赔偿责任的履行第七条质量争议解决的期限7.1争议解决的时限7.2逾期解决的责任第八条保密条款8.1保密信息的定义8.2保密责任的履行8.3保密信息的例外情况第九条合同的变更与解除9.1合同变更的条件9.2合同解除的条件第十条违约责任10.1违约行为的认定10.2违约责任的具体承担第十一条争议解决方式11.1争议解决的优先选择11.2诉讼或仲裁的地点与法院第十二条合同的生效、失效与终止12.1合同的生效条件12.2合同的失效条件12.3合同终止的条件第十三条其他条款13.1不可抗力13.2法律适用13.3合同的附件第十四条合同的签字盖章14.1合同签字盖章的流程14.2签字盖章后的合同副本数量及分配14.3合同的生效时间第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方定义1.2承包方定义1.3工程定义1.4质量争议定义质量争议是指发包方与承包方在工程质量标准、质量检验与验收等过程中发生的争议。第二条质量标准与要求2.1工程质量标准工程质量应符合国家、行业和地方有关工程质量的法律、法规、规范和标准。双方可另行约定具体质量标准。2.2质量检验与验收工程应按照约定的质量标准进行分阶段检验和整体验收。验收不合格的工程，承包方应按照甲方的要求进行整改，直至达到约定质量标准。2.3质量保证措施承包方应建立健全质量管理体系，确保工程质量。对于关键工序和重要部位，承包方应采取特殊质量保证措施。第三条质量争议的解决方式3.1质量争议的提出质量争议应在发现争议后的10日内向对方提出，并提供相关证据。3.2质量争议的处理流程质量争议的处理流程为：协商解决、调解、仲裁或诉讼。3.3质量争议的调解与仲裁双方可约定由第三方进行调解或仲裁。调解、仲裁结果具有法律效力，双方应予以执行。第四条质量争议的证据提交4.1争议证据的收集与提交双方应按照法律规定和合同约定，积极收集和提交争议证据。4.2证据的有效性要求证据应具有合法性、真实性和关联性。无效证据不得作为争议解决的依据。4.3证据提交的时限证据应在争议解决前10日内提交。逾期提交证据的，对方有权拒绝接收。第五条质量争议的鉴定与评估5.1鉴定机构的选定双方可共同选定具有资质的鉴定机构进行质量争议的鉴定。5.2鉴定程序与时间安排鉴定程序应按照双方约定的时间和流程进行。鉴定时间不得超过30日。5.3鉴定费用的承担鉴定费用由败诉方承担。双方另有约定的，从其约定。第六条质量争议的赔偿责任6.1质量问题的责任归属质量问题由承包方原因造成的，承包方应承担赔偿责任。因发包方原因造成的，发包方应承担赔偿责任。6.2赔偿金额的计算方式赔偿金额可根据实际损失、合同履行情况等因素确定。6.3赔偿责任的履行赔偿责任应在确定赔偿金额后15日内履行。逾期履行，应支付违约金。第七条质量争议解决的期限7.1争议解决的时限质量争议应在发现争议后6个月内解决。逾期未解决的，双方可协商延长解决期限。7.2逾期解决的责任逾期解决质量争议的，应支付违约金。具体金额双方可另行约定。本部分内容共计713字。第八条保密条款8.1保密信息的定义保密信息是指合同履行过程中双方泄露的涉及商业秘密、技术秘密、运营秘密等不宜公开的信息。8.2保密责任的履行双方应对保密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。8.3保密信息的例外情况（1）依法应当向政府有关部门披露的信息；（2）根据法律、法规、行政命令或法院判决披露的信息；（3）双方共同公开的信息。第九条合同的变更与解除9.1合同变更的条件合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。9.2合同解除的条件（1）双方协商一致；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）对方严重违约，致使合同无法履行。第十条违约责任10.1违约行为的认定违约行为是指合同履行过程中，一方未履行、迟延履行或履行不符合约定的义务。10.2违约责任的具体承担违约方应承担违约责任，包括继续履行、采取补救措施或赔偿损失等。第十一条争议解决方式11.1争议解决的优先选择双方应优先通过友好协商解决合同争议。协商不成的，可选择调解、仲裁或诉讼。11.2诉讼或仲裁的地点与法院诉讼或仲裁地点双方可协商确定。如未约定，则按照合同履行地法律规定确定。第十二条合同的生效、失效与终止12.1合同的生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同的失效条件合同失效的条件如下：（1）合同到期，双方未续签；（2）双方协商一致解除合同；（3）依法应当失效的其他情况。12.3合同终止的条件合同终止的条件如下：（1）合同到期，双方履行完毕；（2）双方协商一致终止合同；（3）依法应当终止的其他情况。第十三条其他条款13.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。13.2法律适用本合同适用_______法律。13.3合同的附件本合同附件包括：（1）工程图纸；（2）技术规格书；（3）其他相关文件。第十四条合同的签字盖章14.1合同签字盖章的流程合同签字盖章流程如下：（1）双方代表草签合同；（2）双方代表签字盖章；（3）双方交换合同副本。14.2签字盖章后的合同副本数量及分配签字盖章后的合同副本数量为_______份，双方各执一份，其余副本按照双方约定分配。14.3合同的生效时间合同自双方签字盖章之日起生效。本部分内容共计1478字。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的条件1.1第三方介入的条件第三方介入是指在合同履行过程中，由于甲乙双方的协商需要，或者由于争议解决的需要，引入的除甲乙方之外的第三方机构或个人。1.2第三方介入的情况第三方介入的情况包括但不限于：（1）双方协商一致，需要第三方的专业意见或服务；（2）争议解决过程中，需要第三方的调解、仲裁或评估。第二条第三方的主体资格2.1第三方的主体资格要求第三方应具备相应的资质、能力和信誉，能够独立承担法律责任。2.2第三方selectionprocess甲乙双方应共同选择第三方，并在合同中明确第三方的选择标准和流程。第三条第三方的责权利3.1第三方的主要责任第三方应根据合同约定，提供专业服务，并独立作出判断和决定。3.2第三方的主要权利第三方有权根据合同约定，获取相应的报酬和服务条件。3.3第三方与其他各方的关系第三方与甲乙双方是独立的法律主体，第三方的工作结果对甲乙双方具有约束力。第四条第三方介入的程序4.1第三方介入的申请当甲乙双方协商一致需要第三方介入时，应向第三方提出正式申请。4.2第三方介入的协商第三方应与甲乙双方协商，确定介入的具体事项、范围和期限。4.3第三方介入的确认双方应签字确认第三方的介入，并明确第三方的权利和义务。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额的定义第三方责任限额是指第三方在履行合同过程中，因其过错造成甲乙双方损失的最大赔偿金额。5.2第三方责任限额的确定第三方责任限额应根据合同金额、第三方资质和市场行情等因素确定。5.3第三方责任限额的调整第三方责任限额可以在合同履行过程中，由甲乙双方协商调整。第六条第三方介入的额外条款6.1额外条款的定义额外条款是指甲乙双方在第三方介入时，为明确第三方的权利和义务，而新增的合同条款。6.2额外条款的制定额外条款应由甲乙双方共同制定