二零二四年度建筑工程防水施工合同2篇_第1页
二零二四年度建筑工程防水施工合同2篇_第2页
二零二四年度建筑工程防水施工合同2篇_第3页
二零二四年度建筑工程防水施工合同2篇_第4页
二零二四年度建筑工程防水施工合同2篇_第5页
已阅读5页,还剩28页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度建筑工程防水施工合同本合同目录一览第一条合同主体与工程概述1.1甲方名称与代表人1.2乙方名称与代表人1.3工程地点1.4工程名称1.5工程规模1.6工程内容第二条合同金额与支付方式2.1合同总价2.2付款方式2.3付款条件2.4进度付款2.5质保金支付第三条工程质量与标准3.1工程质量要求3.2质量验收标准3.3质量保证措施第四条工期与进度4.1合同工期4.2施工进度计划4.3工期延误的处理第五条材料与设备5.1乙方提供的材料与设备5.2甲方提供的材料与设备5.3材料与设备质量要求第六条施工安全与环保6.1施工安全管理6.2安全事故处理6.3环保要求与措施第七条技术交底与变更7.1技术交底会7.2技术文件提供7.3工程变更处理第八条违约责任8.1甲方违约责任8.2乙方违约责任8.3不可抗力因素第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁地点与机构9.3诉讼地点与法院第十条解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3解除或终止后的处理第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3泄密责任第十二条附则12.1合同的生效12.2合同的修改与补充12.3合同解除或终止后的权利义务第十三条其他条款13.1甲方特殊要求13.2乙方特殊要求13.3第三方要求第十四条附件14.1工程图纸14.2技术说明书14.3材料与设备清单14.4其他重要文件第一部分:合同如下:第一条合同主体与工程概述1.1甲方名称与代表人甲方全称:_____________,法定代表人为_____________。1.2乙方名称与代表人乙方全称:_____________,法定代表人为_____________。1.3工程地点工程地点位于_____________,具体地址为_____________。1.4工程名称工程名称为_____________。1.5工程规模工程规模为_____________,包括但不限于_____________。1.6工程内容工程内容包括但不限于_____________,_____________,_____________等。第二条合同金额与支付方式2.1合同总价合同总价为人民币_____________元整(大写:_____________元整)。2.2付款方式付款方式为_____________(银行转账/现金支付等)。2.3付款条件付款条件为工程进度达到_____________%,并且质量验收合格。2.4进度付款进度付款按照工程进度的_____________%进行,每达到一个进度节点支付一次。2.5质保金支付质保金为合同总价的_____________%,质保期满后无质量问题一次性支付。第三条工程质量与标准3.1工程质量要求工程质量要求符合国家_____________标准,包括但不限于_____________。3.2质量验收标准质量验收标准按照_____________进行,由_____________方负责验收。3.3质量保证措施乙方应采取_____________措施保证工程质量,如有质量问题,乙方负责及时整改。第四条工期与进度4.1合同工期合同工期为_____________天,自_____________起至_____________止。4.2施工进度计划施工进度计划由乙方制定,并于_____________前提交甲方审批。4.3工期延误的处理如乙方原因导致工期延误,应支付甲方违约金,违约金为合同总价的_____________%。第五条材料与设备5.1乙方提供的材料与设备乙方应提供_____________材料与设备,质量要求见附件。5.2甲方提供的材料与设备甲方应提供_____________材料与设备,质量要求见附件。5.3材料与设备质量要求材料与设备质量要求符合国家_____________标准,包括但不限于_____________。第六条施工安全与环保6.1施工安全管理乙方应严格执行_____________安全管理规定,确保施工安全。6.2安全事故处理如发生安全事故,乙方应立即报告甲方,并按照_____________进行处理。6.3环保要求与措施乙方应遵守国家_____________规定,采取有效措施防止环境污染。第八条违约责任8.1甲方违约责任甲方如违反合同约定,应承担违约责任,支付乙方违约金,违约金为合同总价的_____________%。8.2乙方违约责任乙方如违反合同约定,应承担违约责任,支付甲方违约金,违约金为合同总价的_____________%。8.3不可抗力因素如因不可抗力因素导致合同无法履行,双方应协商解决,根据实际情况减轻或免除责任。第九条争议解决9.1争议解决方式双方发生争议,应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁地点与机构如双方同意仲裁解决争议,仲裁地点为_____________,仲裁机构为_____________。9.3诉讼地点与法院如双方选择诉讼解决争议,诉讼地点为合同签订地人民法院。第十条解除与终止10.1合同解除条件任何一方未履行合同义务达到_____________次,对方有权解除合同。10.2合同终止条件工程完成后,经甲方验收合格,双方签署验收报告,合同即终止。10.3解除或终止后的处理合同解除或终止后,乙方应立即停止施工,撤出施工场地,甲方支付乙方已完成的工程价款。第十一条保密条款11.1保密内容双方对合同内容、商业秘密、技术资料等予以保密,未经对方同意不得泄露给第三方。11.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同解除或终止之日起_____________年。11.3泄密责任如一方泄露保密信息,应承担违约责任,赔偿对方因此造成的损失。第十二条附则12.1合同的生效本合同自双方签字盖章之日起生效,对双方具有法律约束力。12.2合同的修改与补充合同的修改与补充必须以书面形式作出,经双方签字盖章后生效。12.3合同解除或终止后的权利义务第十三条其他条款13.1甲方特殊要求甲方对工程有特殊要求,详细要求见附件。13.2乙方特殊要求乙方对施工有特殊要求,详细要求见附件。13.3第三方要求如涉及第三方要求,双方应积极协调,确保工程顺利进行。第十四条附件14.1工程图纸附件中包含完整的工程图纸,包括但不限于_____________。14.2技术说明书附件中包含详细的技术说明书,包括但不限于_____________。14.3材料与设备清单附件中包含工程所需材料与设备清单,包括但不限于_____________。14.4其他重要文件附件中包含其他重要文件,包括但不限于_____________。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念和界定1.1第三方概念本合同中的第三方指除甲方和乙方之外,与本合同工程有关联的其他主体,包括但不限于咨询机构、设计单位、监理公司、材料供应商、设备供应商等。1.2第三方界定第三方介入是指在合同执行过程中,第三方主体因合同约定或事实行为成为合同的一方,参与合同的履行或受益。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入程序第三方介入应遵循合同约定或经甲方和乙方协商一致,并通过书面形式予以确认。2.2第三方介入条件第三方介入的条件包括但不限于:(1)第三方与甲方或乙方有合同关系;(2)第三方为工程提供必要的服务或物资;(3)第三方对工程有监督、管理或协调职责。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限额定义第三方责任限额是指第三方对工程质量、进度、安全等方面的责任范围和最高赔偿限额。3.2第三方责任限额的确定第三方责任限额根据第三方主体性质、介入程度、合同约定等因素确定,并在合同附件中详细列明。3.3第三方责任限额的调整第三方责任限额如需调整,应经甲方和乙方协商一致,并以书面形式予以确认。第四条第三方介入后的合同修正4.1第三方权益保障甲方和乙方应保障第三方的合法权益,包括但不限于支付费用、提供工作条件等。4.2第三方义务履行第三方应按照合同约定履行义务,并承担因自身原因造成的损失和责任。4.3第三方违约处理如第三方违约,甲方和乙方有权按照合同约定追究其责任,并要求赔偿损失。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲乙方的权利义务划分第三方与甲乙方的权利义务划分应明确约定于合同中,包括第三方的工作范围、责任界限等。5.2第三方与甲乙方的沟通协调5.3第三方与甲乙方的信息披露第三方应按照合同约定向甲方和乙方披露相关信息,包括但不限于工程进度、质量情况等。第六条第三方介入后的争议解决6.1第三方争议解决方式如第三方介入引起的争议,应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方有权向合同签订地人民法院提起诉讼。6.2第三方仲裁地点与机构如双方同意仲裁解决争议,仲裁地点为_____________,仲裁机构为_____________。6.3第三方诉讼地点与法院如双方选择诉讼解决争议,诉讼地点为合同签订地人民法院。第七条第三方介入后的附则7.1合同的生效与修改本合同自双方签字盖章之日起生效,对双方具有法律约束力。合同的修改与补充应遵循合同约定或经甲方和乙方协商一致,并以书面形式予以确认。7.2合同解除或终止后的第三方处理合同解除或终止后,第三方应按照合同约定承担相应的责任,并办理相关手续。7.3第三方介入后的其他事宜本合同未涉及的其他事宜,双方应积极协商解决,确保工程顺利进行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件1:工程图纸详细要求:工程图纸应包括但不限于建筑平面图、立面图、剖面图、细部图等,以全面展示工程的设计内容和施工要求。图纸应清晰、准确,符合国家建筑设计规范。附件2:技术说明书附件3:材料与设备清单详细要求:清单应详细列明工程所需的所有材料和设备,包括名称、型号、数量、规格、质量标准等。清单应经过甲方确认,乙方根据清单进行采购。附件4:第三方服务协议详细要求:如合同中涉及第三方服务,应提供与第三方签订的服务协议,明确双方的权利义务和责任。附件5:施工进度计划附件6:质量保证书详细要求:质量保证书应由乙方提供,承诺工程质量符合合同约定和国家标准,并承诺在质保期内负责维修和更换不合格产品。附件7:安全施工方案详细要求:安全施工方案应包括工程安全管理措施、安全事故应急预案等,确保工程施工过程中的安全。附件8:环保措施方案详细要求:环保措施方案应包括工程施工过程中的环保措施、污染防治措施等,确保工程施工对环境的影响降到最低。附件9:合同履行证书详细要求:合同履行证书应由甲方提供,证明合同的履行情况和工程进度,作为付款和验收的依据。附件10:验收报告详细要求:验收报告应由甲方和乙方共同出具,确认工程的完成情况和质量,作为工程竣工的依据。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方未按合同约定支付工程款;2.乙方未按合同约定完成工程;3.甲方未按合同约定提供施工条件;4.乙方未按合同约定使用合格材料和设备;5.甲方未按合同约定支付第三方费用;6.乙方未按合同约定履行第三方义务。违约责任认定标准:1.违约金计算:违约金按照合同总价的_____________%计算,具体金额根据违约情况确定。2.损失赔偿计算:损失赔偿金额根据甲方实际损失金额确定,包括但不限于直接损失和间接损失。3.工期延误处理:工期延误导致的损失由违约方承担,具体损失金额根据工程进度和合同约定确定。示例说明:如果甲方未按合同约定支付工程款,属于违约行为。根据合同约定,甲方应支付乙方违约金,违约金为合同总价的_____________%。同时,乙方有权要求甲方支付因工期延误导致的损失。如果乙方未按合同约定完成工程,属于违约行为。根据合同约定,乙方应承担违约责任,支付甲方违约金,并赔偿甲方因工期延误导致的损失。全文完。二零二四年度建筑工程防水施工合同1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方名称及地址1.2承包方名称及地址1.3工程地点1.4工程名称1.5工程规模1.6工程内容第二条合同金额2.1合同总价2.2合同价的支付方式2.3合同价的调整条件2.4计价依据第三条施工期限3.1合同工期3.2工期延误的处理3.3提前竣工的奖励第四条工程质量4.1工程质量标准4.2质量检验4.3质量问题的处理第五条材料供应5.1材料种类5.2材料供应方式5.3材料质量标准5.4材料损耗的处理第六条施工安全6.1安全文明施工要求6.2安全事故的处理6.3安全防护措施第七条变更与解除合同7.1合同变更的条件7.2合同变更的程序7.3合同解除的条件7.4合同解除的程序第八条违约责任8.1违约行为8.2违约责任的处理第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构第十条合同的生效、变更和解除10.1合同生效条件10.2合同变更条件10.3合同解除条件第十一条合同的附件11.1工程设计文件11.2施工图纸11.3技术要求第十二条其他条款12.1税收政策12.2保险责任12.3环境保护第十三条保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3泄密责任第十四条合同的签订和备案14.1合同签订日期14.2合同备案程序14.3合同副本份数第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1发包方名称及地址(此处填写发包方的全称及注册地址)1.2承包方名称及地址(此处填写承包方的全称及注册地址)1.3工程地点(此处填写工程的具体地点)1.4工程名称(此处填写工程的全称)1.5工程规模(此处填写工程的规模描述)1.6工程内容(此处填写工程的主要内容)第二条合同金额2.1合同总价(此处填写合同的总价,如需分期支付,可具体说明)2.2合同价的支付方式(此处填写支付方式,如银行转账、支票等)2.3合同价的调整条件(此处填写合同价调整的条件及方式)2.4计价依据(此处填写计价依据,如工程量清单、市场价格等)第三条施工期限3.1合同工期(此处填写合同规定的工期,如需延期,可具体说明延期条件及期限)3.2工期延误的处理(此处填写工期延误的处理方式,如违约金、延期付款等)3.3提前竣工的奖励(此处填写提前竣工的奖励方式及金额)第四条工程质量4.1工程质量标准(此处填写工程质量的标准,如国家标准、行业标准等)4.2质量检验(此处填写质量检验的方式、时间及责任方)4.3质量问题的处理(此处填写质量问题的处理方式,如维修、更换、索赔等)第五条材料供应5.1材料种类(此处填写工程所需的主要材料种类)5.2材料供应方式(此处填写材料供应的方式,如现场供应、代购等)5.3材料质量标准(此处填写材料质量的标准和要求)5.4材料损耗的处理(此处填写材料损耗的处理方式,如赔偿、补充等)第六条施工安全6.1安全文明施工要求(此处填写施工安全的要求,如佩戴安全帽、穿防滑鞋等)6.2安全事故的处理(此处填写安全事故的处理方式,如紧急预案、责任追究等)6.3安全防护措施(此处填写施工过程中的安全防护措施,如施工现场围挡、警示标志等)第八条违约责任8.1违约行为(此处填写违约行为的详细描述)8.2违约责任的处理(此处填写违约责任的处理方式,如违约金、赔偿损失等)第九条争议解决9.1争议解决方式(此处填写争议解决的方式,如协商、调解、仲裁等)9.2争议解决机构(此处填写争议解决机构的名称和地址)第十条合同的生效、变更和解除10.1合同生效条件(此处填写合同生效的条件,如双方签字盖章、政府部门批准等)10.2合同变更条件(此处填写合同变更的条件,如双方协商一致、政府部门批准等)10.3合同解除条件(此处填写合同解除的条件,如违约、双方协商一致等)第十一条合同的附件11.1工程设计文件(此处填写附件名称及数量)11.2施工图纸(此处填写附件名称及数量)11.3技术要求(此处填写附件名称及数量)第十二条其他条款12.1税收政策(此处填写税收政策的有关内容)12.2保险责任(此处填写保险责任的有关内容)12.3环境保护(此处填写环境保护的有关内容)第十三条保密条款13.1保密内容(此处填写需要保密的内容)13.2保密期限(此处填写保密期限的具体时间)13.3泄密责任(此处填写泄密责任的具体处理方式)第十四条合同的签订和备案14.1合同签订日期(此处填写合同签订的日期)14.2合同备案程序(此处填写合同备案的具体程序)14.3合同副本份数(此处填写合同副本的具体份数及分发方式)第二部分:第三方介入后的修正引入第三方介入的条款14.4第三方介入的条件和范围(此处填写第三方介入的条件和范围,如技术支持、质量检测等)第三方介入后的责任和权益14.5第三方介入后的责任(此处填写第三方介入后,各方承担的责任和义务)14.6第三方介入后的权益(此处填写第三方介入后,各方享有的权益)第三方责任限额的明确14.7第三方责任限额(此处填写第三方的责任限额,如赔偿限额、责任范围等)第三方与其他各方的划分说明14.8第三方与其他各方的划分(此处填写第三方与其他各方之间的关系和划分,如合作关系、代理关系等)第三方介入的具体程序和流程14.9第三方介入的程序和流程(此处填写第三方介入的具体程序和流程,如申请、审批、参与等)14.10第三方介入的协调和管理(此处填写第三方介入的协调和管理方式,如定期会议、沟通渠道等)第三方介入的变更和终止14.11第三方介入的变更(此处填写第三方介入变更的条件和程序)14.12第三方介入的终止(此处填写第三方介入终止的条件和程序)14.13第三方介入终止后的处理(此处填写第三方介入终止后的处理方式,如清算、赔偿等)其他相关修正信息14.14第三方介入的其他规定(此处填写其他与第三方介入相关的规定,如保密、知识产权等)14.15第三方介入的适用法律(此处填写第三方介入适用法律的名称和适用范围)14.16第三方介入的争议解决(此处填写第三方介入争议解决的途径和机构)14.17第三方介入的合同副本份数(此处填写第三方介入合同副本的具体份数及分发方式)第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件1:工程设计文件详细要求和说明:包含工程的设计图纸、施工图纸、技术要求等,由甲乙双方共同确认并签字盖章。附件2:材料供应清单详细要求和

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论