里能购买装修合同模板

里能购买装修合同模板第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“买方”）：

住所地：__________________

法定代表人：__________________

乙方（以下简称“卖方”）：

住所地：__________________

法定代表人：__________________

鉴于：

1.买方因房屋装修需要，有意向购买乙方提供的装修服务。

2.乙方愿意为买方提供装修服务。

3.双方经友好协商，达成如下协议：

一、装修服务内容

1.乙方根据买方的需求，为买方的房屋提供装修服务。

2.装修服务范围包括但不限于：房屋结构改造、水电改造、墙面处理、地面铺设、门窗安装等。

3.装修材料由乙方负责采购，质量符合国家相关标准。

二、装修工期

1.装修工期为____个月，自合同签订之日起计算。

2.乙方应按照约定的时间节点完成装修工程。

3.因不可抗力因素导致工期延误，经双方协商一致后，可延长工期。

三、装修费用

1.装修费用总额为人民币____元整。

2.装修费用包含材料费、人工费、管理费等。

3.买方应按照约定的时间节点向乙方支付装修费用。

四、质量保证

1.乙方保证装修工程的质量，符合国家相关标准。

2.装修工程竣工后，买方应在____日内进行验收。

3.如发现质量问题，乙方应在____日内进行整改。

五、违约责任

1.任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

2.乙方未按约定完成装修工程，应向买方支付____元违约金。

3.买方未按约定支付装修费用，应向乙方支付____元违约金。

六、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

1.本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

3.本合同附件如下：

附件一：装修工程预算表

附件二：装修工程图纸

附件三：装修材料清单

甲方（盖章）：__________________

乙方（盖章）：__________________

签订日期：__________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“买方”）：

住所地：__________________

法定代表人：__________________

乙方（以下简称“卖方”）：

住所地：__________________

法定代表人：__________________

丙方（以下简称“监理方”）：

住所地：__________________

法定代表人：__________________

鉴于：

1.买方因房屋装修需要，有意向购买乙方提供的装修服务。

2.乙方愿意为买方提供装修服务，并委托丙方作为监理方对装修工程进行全程监理。

3.丙方接受委托，同意对乙方提供的装修服务进行监理。

4.双方经友好协商，达成如下协议：

一、装修服务内容

1.乙方根据买方的需求，为买方的房屋提供装修服务。

2.装修服务范围包括但不限于：房屋结构改造、水电改造、墙面处理、地面铺设、门窗安装等。

3.装修材料由乙方负责采购，质量符合国家相关标准。

二、监理方职责

1.丙方作为监理方，对装修工程的质量、进度、安全、环保等方面进行全程监理。

2.丙方应严格按照国家相关法律法规和行业标准进行监理工作。

3.丙方有权对乙方提供的施工方案、材料、工艺等进行审查，并提出合理化建议。

三、甲方权利

1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间节点完成装修工程。

2.甲方有权要求乙方提供装修工程的相关技术资料和验收报告。

3.甲方有权要求丙方对装修工程进行独立、公正的监理。

4.甲方有权要求乙方对装修过程中出现的问题进行及时整改。

5.甲方有权在装修过程中随时对施工现场进行监督检查。

四、甲方权益保障

1.乙方应确保装修工程的质量，若出现质量问题，乙方应承担相应的责任。

2.乙方应确保装修工程的进度，若出现延期，乙方应向甲方支付违约金。

3.乙方应确保装修工程的安全，若发生安全事故，乙方应承担全部责任。

4.丙方应确保监理工作的公正、客观，若监理过程中出现偏颇，丙方应承担相应责任。

五、乙方责任

1.乙方应按照合同约定，按时、按质、按量完成装修工程。

2.乙方应按照甲方的要求，选用符合国家标准的装修材料。

3.乙方应按照监理方的建议，对装修过程中出现的问题进行整改。

六、乙方违约及限制条款

1.若乙方未按约定完成装修工程，每延期一日，应向甲方支付____元违约金。

2.若乙方提供的装修材料不符合国家标准，乙方应立即更换，并承担由此产生的费用。

3.乙方不得擅自变更装修设计，若需变更，应经甲方同意，并承担相应费用。

七、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同附件

1.装修工程预算表

2.装修工程图纸

3.装修材料清单

4.监理方资质证明

九、总结

第三方介入的意义和目的在于：

1.确保装修工程的质量、进度、安全、环保等方面达到国家相关标准。

2.维护甲方的合法权益，保障甲方在装修过程中的权益。

3.提高装修工程的整体管理水平，确保装修工程的顺利进行。

甲方为主导的目的和意义在于：

1.确保装修工程符合甲方的需求，满足甲方的生活品质要求。

2.通过对乙方的监督和管理，提高装修工程的整体质量和效率。

3.保护甲方在装修过程中的合法权益，确保装修工程顺利进行。

甲方（盖章）：__________________

乙方（盖章）：__________________

丙方（盖章）：__________________

签订日期：__________________

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

甲方（以下简称“开发商”）：

住所地：__________________

法定代表人：__________________

乙方（以下简称“施工方”）：

住所地：__________________

法定代表人：__________________

丙方（以下简称“监理方”）：

住所地：__________________

法定代表人：__________________

鉴于：

1.开发商计划在其开发的房地产项目中引入乙方作为施工方，负责项目的施工建设。

2.乙方具备丰富的施工经验和资质，愿意承担施工任务。

3.丙方接受委托，同意作为监理方对施工过程进行监督管理。

4.双方经友好协商，达成如下协议：

一、施工内容与范围

1.乙方负责开发商房地产项目的施工建设，包括但不限于土建、装修、安装等。

2.施工范围具体以双方签订的施工图纸和工程量清单为准。

3.乙方应使用符合国家标准的材料，确保施工质量。

二、监理方职责

1.丙方作为监理方，负责对施工过程进行全面监理，确保施工质量、安全、进度和环保。

2.丙方有权审查施工图纸、施工方案、材料验收等，并提出改进建议。

3.丙方应定期向开发商报告施工进度和质量情况。

三、乙方权利

1.乙方有权要求开发商按照合同约定提供施工所需的图纸、技术资料和施工场地。

2.乙方有权要求开发商按时支付工程款项，确保施工顺利进行。

3.乙方有权在施工过程中根据实际情况调整施工计划，但需提前通知监理方和开发商。

4.乙方有权在施工过程中对施工质量进行自检，并要求监理方进行抽检。

四、乙方权益保障

1.开发商应确保乙方在施工过程中享有合法权益，不得无故拖延工程款项的支付。

2.开发商应提供必要的施工条件，如施工场地、水电供应等。

3.开发商应确保施工过程中的安全措施得到执行，避免安全事故的发生。

五、甲方责任

1.开发商应按照合同约定的时间节点提供施工图纸和技术资料。

2.开发商应按时支付工程款项，支付进度应符合合同约定。

3.开发商应配合乙方进行施工，包括但不限于提供必要的施工场地和资源。

4.开发商应接受监理方的监督，确保施工质量符合国家标准。

六、甲方违约及限制条款

1.若开发商未按时提供施工图纸或技术资料，每延误一日，应向乙方支付____元违约金。

2.若开发商未按时支付工程款项，每延误一日，应向乙方支付____元违约金。

3.开发商不得擅自修改施工图纸，如需修改，应经乙方和监理方同意。

七、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同附件

1.施工图纸

2.工程量清单

3.材料清单

4.监理方资质证明

九、总结

乙方为主导的目的和意义在于：

1.确保乙方在施工过程中的权益得到充分保障