道路施工劳务合同范例

道路施工劳务合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“承包方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

乙方（以下简称“发包方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

鉴于承包方具备相应的施工资质，愿意为发包方提供道路施工劳务服务，双方经友好协商，达成如下协议：

一、合同标的

1.施工地点：____________________

2.施工内容：____________________

3.施工期限：自合同签订之日起______个工作日内完成。

二、工程量及质量要求

1.工程量：____________________

2.质量要求：按照国家相关施工规范及标准执行。

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：人民币______元整。

2.支付方式：按工程进度分阶段支付。

（1）开工前支付合同价款的______%，即人民币______元整；

（2）主体结构完成后支付合同价款的______%，即人民币______元整；

（3）工程竣工验收合格后支付合同价款的______%，即人民币______元整；

（4）剩余款项在工程保修期满后支付。

四、施工组织与管理

1.承包方负责组织施工，确保工程质量和进度。

2.发包方负责提供施工现场及必要的施工条件。

3.双方应严格按照合同约定，做好施工组织与管理。

五、工程验收

1.工程竣工验收合格后，发包方应在____个工作日内支付剩余款项。

2.工程验收不合格，由承包方负责整改，直至验收合格。

六、保修义务

1.承包方在工程保修期内，负责对工程质量问题进行维修。

2.保修期为自竣工验收合格之日起______年。

七、违约责任

1.承包方未按合同约定完成工程，每延误一日，应向发包方支付合同价款的______%作为违约金。

2.发包方未按合同约定支付款项，每延误一日，应向承包方支付合同价款的______%作为违约金。

3.因一方违约，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

八、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、合同生效及终止

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.合同履行完毕或因不可抗力等原因导致合同无法履行时，合同终止。

十、其他

1.本合同一式______份，双方各执______份，具有同等法律效力。

2.附件：

（1）施工图纸及设计文件；

（2）施工组织设计及施工方案；

（3）质量保证措施；

（4）安全文明施工措施；

（5）其他相关资料。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

备注：本合同未尽事宜，双方可另行协商解决，并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“委托方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

乙方（以下简称“施工方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

丙方（以下简称“监理方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

鉴于委托方委托施工方进行道路施工，为确保工程质量、进度和安全生产，同时引入第三方监理方进行监督和管理，双方经友好协商，达成如下协议：

一、合同标的

1.施工地点：____________________

2.施工内容：____________________

3.施工期限：自合同签订之日起______个工作日内完成。

二、工程量及质量要求

1.工程量：____________________

2.质量要求：按照国家相关施工规范及标准执行，符合监理方的要求。

三、第三方监理方责任及权利

1.监理方负责对施工方进行全程监督，确保施工质量、进度和安全生产。

2.监理方有权要求施工方提供施工图纸、施工组织设计、施工方案等资料。

3.监理方有权对施工方进行现场检查，发现问题时，有权要求施工方整改。

4.监理方有权对施工方进行罚款，罚款金额最高不超过合同价款的______%。

5.监理方有权对施工方进行停工处理，停工期间不计算施工期限。

四、合同价款及支付方式

1.合同价款：人民币______元整。

2.支付方式：按工程进度分阶段支付，具体支付比例及时间节点由监理方审核后确定。

五、施工方责任及权利

1.施工方负责按照合同约定完成道路施工，确保工程质量、进度和安全生产。

2.施工方有权要求委托方提供必要的施工条件，如施工图纸、施工场地等。

3.施工方有权对监理方提出的技术要求进行质疑，并在监理方确认后执行。

4.施工方有权对委托方提出的设计变更进行协商，经委托方同意后执行。

六、甲方的权益及权利

1.委托方有权对施工方和监理方的工作进行监督，确保合同履行。

2.委托方有权要求施工方和监理方提供施工过程中的相关资料。

3.委托方有权要求施工方和监理方在合同约定的期限内完成工程。

4.委托方有权对施工方和监理方的违约行为进行追责。

5.委托方有权要求施工方和监理方对工程质量问题进行整改。

七、违约责任及限制条款

1.施工方未按合同约定完成工程，每延误一日，应向委托方支付合同价款的______%作为违约金。

2.施工方未按合同约定提供施工图纸、施工组织设计等资料，每延误一日，应向委托方支付合同价款的______%作为违约金。

3.施工方在施工过程中发生安全事故，应承担全部责任，并赔偿委托方因此遭受的损失。

4.监理方未按合同约定履行监督职责，每延误一日，应向委托方支付合同价款的______%作为违约金。

5.施工方和监理方未经委托方同意，不得擅自变更设计、停工或延期完工。

八、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、合同生效及终止

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.合同履行完毕或因不可抗力等原因导致合同无法履行时，合同终止。

十、其他

1.本合同一式______份，双方各执______份，具有同等法律效力。

2.附件：

（1）施工图纸及设计文件；

（2）施工组织设计及施工方案；

（3）质量保证措施；

（4）安全文明施工措施；

（5）其他相关资料。

第三方介入的意义和目的：

引入第三方监理方，可以确保施工过程的规范性和安全性，提高工程质量的可靠性。同时，监理方作为公正的第三方，可以协调双方关系，避免因施工过程中产生的纠纷。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为委托方，在合同中享有主导地位，可以更好地保障自身权益。通过明确施工方和监理方的责任，确保工程质量和进度，降低风险，提高投资效益。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

甲方（以下简称“业主方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

乙方（以下简称“承包商”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

丙方（以下简称“项目管理方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

鉴于业主方拟进行某工程项目建设，乙方作为承包商愿意承担施工任务，同时引入第三方项目管理方进行项目管理和协调，以确保项目顺利进行，双方经协商一致，达成如下协议：

一、合同标的

1.工程名称：____________________

2.施工地点：____________________

3.施工内容：____________________

4.施工期限：自合同签订之日起______个月完成。

二、工程量及质量要求

1.工程量：____________________

2.质量要求：符合国家相关施工规范及标准，达到丙方项目管理方设定的质量标准。

三、第三方项目管理方责任及权利

1.丙方项目管理方负责整个工程项目的策划、组织、协调和控制。

2.丙方项目管理方有权对承包商的施工计划、进度、质量、安全等进行审核和监督。

3.丙方项目管理方有权要求承包商提供施工图纸、施工方案等文件。

4.丙方项目管理方有权对承包商的施工人员进行培训和指导。

5.丙方项目管理方有权对承包商的施工设备和技术进行检验和评估。

四、承包商责任及权利

1.承包商负责按照合同约定完成工程施工，确保工程质量和进度。

2.承包商有权要求业主方提供必要的施工场地、水电等基础设施。

3.承包商有权要求丙方项目管理方提供施工过程中的技术支持和咨询服务。

4.承包商有权对丙方项目管理方提出的技术要求进行合理质疑和协商。

五、业主方权益及权利

1.业主方有权对工程项目的整体规划、设计、施工进行监督和检查。

2.业主方有权要求承包商和丙方项目管理方提供工程项目的相关资料和报告。

3.业主方有权要求承包商在合同约定的期限内完成工程。

4.业主方有权对承包商和丙方项目管理方的违约行为进行追责。

六、违约责任及限制条款

1.承包商未按合同约定完成工程，每延误一日，应向业主方支付合同价款的______%作为违约金。

2.承包商未按合同约定提供施工图纸、施工方案等文件，每延误一日，应向业主方支付合同价款的______%作为违约金。

3.丙方项目管理方未按合同约定履行项目管理职责，每延误一日，应向业主方支付合同价款的______%作为违约金。

4.承包商和丙方项目管理方未经业主方同意，不得擅自变更工程范围、设计或施工方案。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效及终止

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.合同履行完毕或因不可抗力等原因导致合同无法履行时，合同终止。

九、其他

1.本合同一式______份，双方各执______份，具有同等法律效力。

2.附件：

（1）施工图纸及设计文件；

（2）施工组织设计及施工方案；

（3）质量保证