工程电气施工合同范例

工程电气施工合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行工程电气施工事宜，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________工程

2.工程地点：__________

3.工程规模：__________

4.工程内容：__________

5.工程投资：__________

6.工程进度：__________

二、施工范围及质量要求

1.乙方负责本工程的电气施工，包括但不限于：电气设备安装、线路敷设、电缆桥架布置、配电柜安装、照明系统施工等。

2.施工质量应符合国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）等相关规定。

3.乙方应确保施工过程中严格按照设计图纸、施工方案及有关技术标准执行，确保工程质量达到甲方要求。

三、工期及进度要求

1.本工程自签订合同之日起，施工工期为__________个月。

2.乙方应按照施工进度计划，确保在规定工期内完成施工任务。

3.甲方有权要求乙方提前或延期完成施工任务，双方协商一致后，可对工期进行调整。

四、工程款项及支付方式

1.本工程总造价为__________元，分__________期支付。

2.第__________期支付：__________元，支付时间为__________。

3.乙方在完成施工任务后，甲方应在__________日内支付第__________期款项。

4.甲方在支付工程款项时，应按照国家有关税收政策依法纳税。

五、违约责任

1.乙方未按约定时间完成施工任务，每逾期一日，应向甲方支付__________元违约金。

2.乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方进行整改，整改费用由乙方承担。

3.甲方未按约定时间支付工程款项，每逾期一日，应向乙方支付__________元违约金。

六、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.若协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

附件：

1.工程设计图纸

2.施工组织设计

3.电气设备清单

4.施工进度计划

5.质量保证书

6.相关法律法规文件

甲方（盖章）：__________________

乙方（盖章）：__________________

签订日期：__________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）为保障工程电气施工的质量与进度，委托乙方（以下简称“乙方”）进行工程电气施工，并引入丙方（以下简称“丙方”）作为第三方监理单位，以确保施工过程中的监管和质量控制。为明确各方的权利、义务和责任，经甲乙双方及丙方充分协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________工程

2.工程地点：__________

3.工程规模：__________

4.工程内容：__________

5.工程投资：__________

6.工程进度：__________

二、施工范围及质量要求

1.乙方负责本工程的电气施工，包括但不限于：电气设备安装、线路敷设、电缆桥架布置、配电柜安装、照明系统施工等。

2.施工质量应符合国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）等相关规定。

3.丙方作为第三方监理单位，负责对乙方施工过程进行全程监督，确保工程质量符合要求。

三、工期及进度要求

1.本工程自签订合同之日起，施工工期为__________个月。

2.乙方应按照施工进度计划，确保在规定工期内完成施工任务。

3.丙方应定期向甲方汇报施工进度，确保施工进度符合合同约定。

四、丙方职责与权利

1.丙方负责对乙方施工过程进行监理，包括但不限于：审查施工方案、监督施工质量、检查施工进度等。

2.丙方有权要求乙方整改不符合质量要求的问题，直至满足要求。

3.丙方有权向甲方报告乙方施工中的重大问题，并提出整改建议。

五、甲方的权益与责任

1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间和质量要求完成工程。

2.甲方有权要求丙方提供监理报告，并对丙方的监理工作提出意见和建议。

3.甲方有权要求乙方对施工过程中出现的问题进行整改，直至满足要求。

4.甲方负责提供施工所需的场地、材料等条件。

六、工程款项及支付方式

1.本工程总造价为__________元，分__________期支付。

2.第__________期支付：__________元，支付时间为__________。

3.乙方在完成施工任务后，甲方应在__________日内支付第__________期款项。

4.丙方在监理工作完成后，甲方应在__________日内支付监理费用。

七、乙方的违约及限制条款

1.乙方未按约定时间完成施工任务，每逾期一日，应向甲方支付__________元违约金。

2.乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方进行整改，整改费用由乙方承担。

3.乙方在施工过程中如有违法行为，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的法律责任。

八、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.若协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

3.本合同一式三份，甲乙双方及丙方各执一份。

附件：

1.工程设计图纸

2.施工组织设计

3.电气设备清单

4.施工进度计划

5.质量保证书

6.相关法律法规文件

第三方介入的意义和目的：

丙方作为第三方监理单位，旨在通过专业监理，确保施工质量，提高工程效益，降低风险。其介入有利于提高工程的整体质量，保障甲方的合法权益。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为工程投资主体，通过引入第三方监理，加强对施工过程的监管，确保工程质量和进度，保障投资回报，降低风险。甲方权益主导的合同模式有利于甲方的利益最大化，确保工程顺利完成。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：__________

乙方（以下简称“乙方”）为专业工程电气施工承包方，为保障工程电气施工的质量与进度，甲方（以下简称“甲方”）委托乙方进行工程电气施工，并引入丁方（以下简称“丁方”）作为第三方监理单位，以协助乙方进行施工管理。为明确各方的权利、义务和责任，经甲乙双方及丁方充分协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________工程

2.工程地点：__________

3.工程规模：__________

4.工程内容：__________

5.工程投资：__________

6.工程进度：__________

二、施工范围及质量要求

1.乙方负责本工程的电气施工，包括但不限于：电气设备安装、线路敷设、电缆桥架布置、配电柜安装、照明系统施工等。

2.施工质量应符合国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）等相关规定。

3.丁方作为第三方监理单位，负责对乙方施工过程进行协助管理，确保施工质量符合要求。

三、工期及进度要求

1.本工程自签订合同之日起，施工工期为__________个月。

2.乙方应按照施工进度计划，确保在规定工期内完成施工任务。

3.丁方应协助乙方制定合理的施工进度计划，并对进度进行跟踪和协调。

四、丁方职责与权利

1.丁方负责对乙方施工过程进行协助管理，包括但不限于：审查施工方案、监督施工质量、检查施工进度等。

2.丁方有权要求乙方提供施工过程中的相关资料和报告。

3.丁方有权对施工过程中发现的问题提出建议，乙方应及时予以处理。

五、乙方的权益与责任

1.乙方有权要求甲方按照合同约定提供必要的施工条件，包括但不限于：场地、材料、设备等。

2.乙方有权要求甲方在约定的时间内支付工程款项，以保障施工资金的充足。

3.乙方有权要求甲方在施工过程中提供必要的协助和支持。

4.乙方有权要求丁方提供专业的监理服务，确保施工质量和进度。

六、工程款项及支付方式

1.本工程总造价为__________元，分__________期支付。

2.第__________期支付：__________元，支付时间为__________。

3.乙方在完成施工任务后，甲方应在__________日内支付第__________期款项。

4.丁方在监理工作完成后，甲方应在__________日内支付监理费用。

七、甲方的违约及限制条款

1.甲方未按约定时间提供施工条件，每逾期一日，应向乙方支付__________元违约金。

2.甲方未按约定时间支付工程款项，每逾期一日，应向乙方支付__________元违约金。

3.甲方在施工过程中未提供必要的协助和支持，乙方有权要求甲方履行义务，并赔偿由此造成的损失。

八、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.若协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

3.本合同一式三份，甲乙双方及丁方各执一份。

附件：

1.工程设计图纸

2.施工组织设计

3.电气设备清单

4.施工进度计划

5.质量保证书

6.相关法律法规文件

乙方为