猪场建筑总包合同范例

猪场建筑总包合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“发包方”）：

住所地：________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

乙方（以下简称“承包方”）：

住所地：________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

鉴于：

1.发包方拟在________________地建设猪场，需进行建筑总包工程；

2.承包方具备建筑总包工程施工资质，愿意按照发包方的需求提供猪场建筑总包服务。

经双方友好协商，达成如下协议：

第一条合同范围及内容

1.1本合同范围包括猪场建筑总包工程，具体包括：土建工程、钢结构工程、安装工程、装饰装修工程等。

1.2本合同内容包括但不限于以下方面：

（1）施工图纸的审核、修改及优化；

（2）工程量的测算及工程款的结算；

（3）施工进度及质量的控制；

（4）工程款的支付及验收；

（5）工程保修及维修；

（6）合同履行过程中的争议解决。

第二条工程进度及工期

2.1乙方应在接到发包方提供的施工图纸后，根据合同约定的时间节点完成施工图纸的审核、修改及优化。

2.2乙方应在施工图纸审核、修改及优化完成后，按照合同约定的工期完成猪场建筑总包工程。

2.3工期自合同签订之日起计算，具体工期根据工程规模及施工条件确定。

第三条工程质量

3.1乙方应严格按照国家有关建筑工程质量标准、设计图纸及施工规范进行施工，确保工程质量达到国家规定的合格标准。

3.2发包方有权对施工过程中的质量进行监督检查，发现质量问题，乙方应立即采取措施予以整改。

3.3工程竣工后，乙方应按照国家有关规定进行工程质量验收，合格后，方可交付使用。

第四条工程款支付

4.1工程款支付方式为分期支付，具体支付比例及时间节点由双方协商确定。

4.2乙方在工程进度达到合同约定节点时，向发包方提交工程进度款支付申请，发包方应在收到申请后5个工作日内支付工程进度款。

4.3工程竣工后，乙方应向发包方提交工程结算报告，发包方应在收到报告后10个工作日内审核完毕，并支付尾款。

第五条争议解决

5.1合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

5.2在争议解决期间，双方应继续履行合同约定的义务。

第六条合同生效及终止

6.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

6.2本合同有效期为__年，自合同生效之日起计算。

6.3合同期满后，如双方无异议，本合同自动续期。

第七条附件

1.施工图纸；

2.施工合同；

3.工程量清单；

4.工程进度计划；

5.工程款支付计划；

6.其他有关文件。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“发包方”）：

住所地：________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

乙方（以下简称“承包方”）：

住所地：________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

丙方（以下简称“监理方”）：

住所地：________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

鉴于：

1.发包方拟在________________地建设猪场，需进行建筑总包工程；

2.承包方具备建筑总包工程施工资质，愿意按照发包方的需求提供猪场建筑总包服务；

3.丙方具备建筑工程监理资质，愿意担任本工程的监理工作。

为明确各方的权利、义务和责任，经甲乙丙三方友好协商，达成如下协议：

第一条合同范围及内容

1.1本合同范围包括猪场建筑总包工程，具体包括：土建工程、钢结构工程、安装工程、装饰装修工程等。

1.2本合同内容包括但不限于以下方面：

（1）施工图纸的审核、修改及优化；

（2）工程量的测算及工程款的结算；

（3）施工进度及质量的控制；

（4）工程款的支付及验收；

（5）工程保修及维修；

（6）合同履行过程中的争议解决。

第二条甲方权利及利益保障

2.1甲方享有对猪场建筑总包工程的最终决策权，包括但不限于工程规模、设计变更、工程款的支付等。

2.2甲方有权要求乙方按照合同约定的时间节点完成施工图纸的审核、修改及优化。

2.3甲方有权要求监理方对施工过程中的质量进行监督检查，并有权要求乙方立即整改质量问题。

2.4甲方有权要求监理方对工程进度进行监督，确保工程按期完成。

2.5甲方有权要求乙方在工程竣工后进行工程质量验收，并有权要求乙方提供相应的质量保证措施。

第三条乙方责任及限制

3.1乙方应严格按照国家有关建筑工程质量标准、设计图纸及施工规范进行施工，确保工程质量达到国家规定的合格标准。

3.2乙方应按照合同约定的工期完成猪场建筑总包工程，不得擅自延长工期。

3.3乙方应配合监理方的工作，接受监理方的监督检查，不得拒绝或阻挠监理方的正常工作。

3.4乙方在施工过程中应遵守国家法律法规和行业规范，不得有违法行为。

3.5乙方如违反合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

第四条监理方责权利

4.1监理方负责对猪场建筑总包工程的施工过程进行全程监理，确保工程质量、进度和安全。

4.2监理方有权要求乙方提供施工资料，并对施工资料的真实性、准确性进行审查。

4.3监理方有权要求乙方对施工过程中发现的质量问题进行整改，并有权要求乙方提供整改方案。

4.4监理方有权对施工进度进行监督，并有权要求乙方对延误工期进行说明和补救措施。

4.5监理方在履行职责过程中，应保持客观、公正、公平，不得偏袒任何一方。

第五条违约责任

5.1乙方如未按合同约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为每日延误工程款总额的1%。

5.2乙方如因施工质量不合格导致工程报废或返工，应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

5.3丙方如未履行监理职责，导致工程质量、进度和安全问题，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

第六条争议解决

6.1合同履行过程中，如发生争议，三方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

6.2在争议解决期间，三方应继续履行合同约定的义务。

第七条合同生效及终止

7.1本合同自三方签字盖章之日起生效。

7.2本合同有效期为__年，自合同生效之日起计算。

7.3合同期满后，如三方无异议，本合同自动续期。

第八条第三方介入的意义和目的

8.1第三方介入本工程，旨在确保工程的质量、进度和安全，保障甲方的权益。

8.2通过引入监理方，甲方可以对工程进行有效监督，降低工程风险，提高工程效益。

第九条甲方为主导的目的和意义

9.1甲方作为发包方，对本工程具有最终决策权，可以确保工程符合自身需求和利益。

9.2甲方的主导地位有利于协调各方关系，确保工程顺利实施，提高工程整体效益。

第十条附件

1.施工图纸；

2.施工合同；

3.工程量清单；

4.工程进度计划；

5.工程款支付计划；

6.监理合同；

7.其他有关文件。

本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“业主方”）：

住所地：________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

乙方（以下简称“施工方”）：

住所地：________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

丙方（以下简称“设计方”）：

住所地：________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

鉴于：

1.业主方拟在________________地建设一座住宅小区，需进行建筑施工；

2.施工方具备建筑施工资质，愿意按照业主方的要求提供建筑施工服务；

3.设计方具备建筑设计资质，愿意担任本工程的设计工作。

为明确各方的权利、义务和责任，经甲乙丙三方友好协商，达成如下协议：

第一条合同范围及内容

1.1本合同范围包括住宅小区的建筑施工，具体包括：土建工程、安装工程、装饰装修工程等。

1.2本合同内容包括但不限于以下方面：

（1）施工图纸的审核、修改及优化；

（2）工程量的测算及工程款的结算；

（3）施工进度及质量的控制；

（4）工程款的支付及验收；

（5）工程保修及维修；

（6）合同履行过程中的争议解决。

第二条乙方权利及利益保障

2.1乙方享有对住宅小区建筑施工的施工决策权，包括但不限于施工工艺、材料选择、施工顺序等。

2.2乙方有权要求业主方在施工过程中提供必要的施工条件，包括但不限于施工图纸、材料供应、施工场地等。

2.3乙方有权要求设计方根据施工方的施工建议进行设计调整，确保施工方案的可行性。

2.4乙方有权要求业主方在工程进度达到合同约定节点时，支付相应的工程进度款。

2.5乙方有权要求业主方在工程竣工后进行工程质量验收，并有权要求业主方提供相应的质量保证措施。

第三条甲方责任及限制

3.1甲方应按照合同约定的时间节点提供施工图纸，并确保图纸的准确性和完整性。

3.2甲方应按照合同约定的时间节点提供施工所需的材料，并确保材料的质量符合国家标准。

3.3甲方应按照合同约定的时间节点提供施工场地，并确保场地的安全性和适宜性。

3.4甲方不得无故拖欠工程进度款，否则应向乙方支付违约金。

3.5甲方如因自身原因导致工程延误，应承担相应的责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。

第四条设计方责权利

4.1设计方负责住宅小区的建筑设计工作，确保设计方案的合理性和可行性。

4.2设计方有权根据施工方的施工建议进行设计调整，以适应施工需求。

4.3设计方应确保设计图纸的准确性、完整性和可施工性。

4.4设计方有权要求施工方提供施工过程中的技术问题反馈，以便及时调整设计。

第五条违约责任

5.1甲方如未按合同约定提供施工图纸或材料，应向乙方支付违约金，违约金为每日延误工程款总额的1%。

5.2甲方如因自身原因导致工程延误，应向乙方支付违约金，违约金为每日延误工程款总额的1%。

5.3施工方如未按合同约定完成施工，应向甲方支付违约金，违约金为每日延误工程款总额的1%。

第六条争议解决

6.1合同履行过程中，如发生争议，三方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

6.2在争议解决期间，三方应继续履行合同约定的义务。

第七条合同生效及终止

7.1本合同自三方签字盖章之日起生效。

7.2本合同有效期为__年，自合同生效之日起计算。

7.3合同期满后，如三方无异议，本合同自动续期。

第八条乙方为主导的目的和意义

8.1乙方作为施工方，对施工过程具有主导权，可以确保施工质量和进度，维护自身利益。

8.2