施工分包补充合同模板

合同编号：__________施工分包补充合同模板一、工程概况1.1项目名称：________1.2项目地点：________1.3项目内容：________1.4工程规模：________1.5工程总价：根据双方另行签订的《施工合同》执行。二、分包范围及内容2.1分包范围：根据双方另行签订的《施工合同》执行。2.2分包内容：根据双方另行签订的《施工合同》执行。三、分包工期3.1工期自____年____月____日起至____年____月____日止。3.2乙方应按照甲方的要求，确保工程按期完工。四、质量标准4.1乙方应按照《施工合同》约定的质量标准进行施工，确保工程质量合格。4.2乙方应承担因施工质量问题导致的返工、维修等费用。五、安全文明施工5.1乙方应严格按照国家及地方有关安全文明施工的规定进行施工，确保施工过程中的安全。5.2乙方应承担因安全文明施工问题导致的罚款、损失等费用。六、合同价款及支付6.1本合同价款根据双方另行签订的《施工合同》执行。6.2支付方式及支付时间按照《施工合同》约定执行。七、违约责任7.1乙方未按照约定完成工程，应承担违约责任，向甲方支付违约金。7.2甲方未按照约定支付价款，应承担违约责任，向乙方支付违约金。八、争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且乙方向甲方支付完毕全部合同价款之日起终止。甲方（盖章）：________乙方（盖章）：________签订日期：____年____月____日注意事项：1.双方在签订合同时，应仔细阅读合同全文，确保对合同内容的理解一致。2.合同中涉及的工程范围、工期、质量标准、价款支付等关键条款，需双方明确约定，以免产生歧义。3.乙方应严格按照国家及地方有关安全文明施工的规定进行施工，确保施工过程中的安全。4.双方在履行合同过程中，如有争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。解决办法：1.争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。2.违约责任：乙方未按照约定完成工程，应承担违约责任，向甲方支付违约金；甲方未按照约定支付价款，应承担违约责任，向乙方支付违约金。3.合同的补充和修改：本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。关键词语的法律名词解释：1.施工分包：指施工企业将其所承揽的工程中的部分工程或工作分包给其他施工企业完成的行为。2.工程质量：指工程符合法律、法规、技术标准、设计文件和合同要求的状态。3.安全文明施工：指在施工过程中，遵守国家有关安全生产的法律、法规、规章和标准，采取有效措施，确保施工人员生命财产安全，保护环境，保障施工顺利进行的行为。4.违约金：指一方未履行合同约定的义务，按照合同约定向对方支付的违约补偿。5.管辖权：指法院对特定案件进行审判的权力。在本合同中，有管辖权的法院为双方签订合同所在地的人民法院。特殊应用场合：1.甲方为房地产开发商，乙方为指定的装修公司，双方就某公寓楼的内部装修工程签订合同。2.甲方为政府机关，乙方为指定的工程承包商，双方就某公共设施的建设项目签订合同。3.甲方为制造业企业，乙方为指定的物流公司，双方就产品运输及仓储服务签订合同。针对每个特殊场合的补充条款：1.甲方为房地产开发商，乙方为指定的装修公司，针对公寓楼内部装修工程，补充条款如下：a.乙方应确保装修工程符合甲方提出的装修风格及质量要求。b.乙方应在合同约定的工期内完成装修工程，以免影响公寓楼的销售进度。c.乙方应对装修过程中产生的废弃物进行妥善处理，避免对环境造成污染。2.甲方为政府机关，乙方为指定的工程承包商，针对公共设施建设项目，补充条款如下：a.乙方应按照政府机关的要求，确保工程质量和安全。b.乙方应在合同约定的工期内完成项目，以满足公众对公共设施的需求。c.乙方应遵守政府机关的相关规定，确保工程过程中的环境保护。3.甲方为制造业企业，乙方为指定的物流公司，针对产品运输及仓储服务，补充条款如下：a.乙方应确保产品在运输过程中的安全，避免出现损坏等情况。b.乙方应按照甲方要求，及时将产品送达指定地点。c.乙方应对产品进行妥善仓储，避免因仓储不当导致产