建设工程施工合同范本

合同编号：__________一、工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程内容：_______1.4工程规模：_______1.5工程价款：_______元（大写：_______元整）。二、合同工期2.1工期自_______年_______月_______日开始，至_______年_______月_______日结束。2.2工期延误：2.2.1由于甲方原因导致工期延误的，甲方应按_______元/日的标准向乙方支付违约金。2.2.2由于乙方原因导致工期延误的，乙方应按_______元/日的标准向甲方支付违约金。三、质量标准3.1工程质量应符合国家现行的_______标准及相关规定。3.2工程验收：3.2.1工程完成后，乙方应按照合同约定的标准进行自检。3.2.2自检合格后，乙方应向甲方提供验收申请，甲方应在_______日内组织验收。3.2.3验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，并重新申请验收。3.2.4验收合格的，甲方应在验收合格后_______日内支付工程款。四、材料供应4.1甲方应按照合同约定的时间和数量供应乙方所需的施工材料。4.2甲方供应的材料应符合国家相关质量标准，并保证材料供应的及时性。4.3乙方对甲方供应的材料负责检验，如有质量问题，乙方有权拒绝使用，并要求甲方更换或赔偿。五、工程款支付5.1工程款支付方式：_______（银行转账/现金支付）。5.2工程款支付进度：5.2.1工程进度达到_______%，支付工程款的_______%。5.2.2工程进度达到_______%，支付工程款的_______%。5.2.3工程验收合格后，支付剩余的工程款。六、违约责任6.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的义务，如一方违约，应承担违约责任。6.2违约金的计算方式：按违约方应支付的金额的_______%计算。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1双方应遵守国家相关法律法规，严格按照合同约定履行各自的权利和义务。8.2合同的修改、补充必须采用书面形式，经双方确认后生效。8.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.发包方（甲方）和承包方（乙方）在签订合同时，应确保双方的主体资格合法，具备相应的经营范围和资质。2.合同中的工程概况、工期、质量标准、材料供应、工程款支付等条款应详细明确，避免模糊不清导致履行困难。3.双方应严格遵守国家相关法律法规，确保合同的合法性和有效性。4.在合同履行过程中，如发生违约行为，应按照合同约定的违约责任承担相应的违约责任。5.双方在发生争议时，应通过友好协商解决。如协商不成，可依法向合同签订地的人民法院提起诉讼。解决办法：1.合同纠纷的解决方式：双方应通过友好协商解决，如协商不成，可依法向合同签订地的人民法院提起诉讼。2.合同的修改、补充：任何对合同的修改、补充都必须采用书面形式，经双方确认后生效。关键词语的法律名词解释：1.发包方（甲方）：承担工程建设任务的单位或个人。2.承包方（乙方）：承担工程建设施工任务的单位或个人。3.工期：双方约定的工程开始施工至工程结束的时间段。4.工程质量：工程符合国家相关标准及合同约定的程度。5.材料供应：甲方按照合同约定提供乙方所需的施工材料。6.工程款支付：甲方按照合同约定支付给乙方的工程价款。7.违约责任：违反合同约定应承担的法律责任。8.争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议通过协商或法律途径予以解决。特殊应用场合：1.情形一：若工程涉及高空作业，合同中应增加高空作业安全防护措施的条款，明确乙方应遵守的高空作业安全规范和标准。2.情形二：若工程包含地下作业，合同中应增加地下作业安全措施的条款，明确乙方应遵守的地下作业安全规范和标准。3.情形三：若工程需要使用特定的专业技术人员，合同中应增加人员资质要求的条款，明确乙方应提供的专业技术人员资质证明。4.情形四：若工程在合同签订后，因不可抗力因素（如自然灾害、政策调整等）导致工程延期，合同中应增加不可抗力因素导致工期延误的条款，明确双方在此情况下的权利和义务。5.情形五：若工程需要按照特定的宗教文化要求进行施工，合同中应增加尊重宗教文化要求的条款，明确乙方在施工过程中应遵守的宗教文化规定。附件