屋面防水施工作合同

合同编号：__________屋面防水施工作合同甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________一、工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程规模：_______1.4工程内容：乙方负责按照甲方的要求进行屋面防水施工，包括材料采购、施工、验收等环节。二、合同金额2.1本工程合同总金额为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。2.2乙方在合同签订后_______日内向甲方提交材料及施工预算，经甲方确认后执行。三、施工期限3.1乙方应按照双方约定的施工计划进行施工，确保工程在_______日内完成。3.2乙方如因自身原因导致工程延期，应按照甲方造成的损失向甲方支付违约金，违约金为合同金额的_______%。四、材料及质量4.1乙方应按照甲方要求采购符合国家标准的材料，并保证材料的质量。4.2乙方应按照施工图纸及施工规范进行施工，确保工程质量符合相关标准。4.3工程验收合格后，乙方应提供相应的质保书和售后服务。五、付款方式及进度5.1甲方按照乙方提交的进度报表进行付款，付款进度为：（1）合同签订后_______日内，支付合同金额的_______%；（2）工程验收合格后，支付合同金额的_______%；（3）质保期满后，无质量问题，支付剩余的_______%。5.2乙方开具正规发票，甲方按照扣除税金后的金额进行付款。六、违约责任6.1乙方如违反合同约定，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金为合同金额的_______%。6.2甲方如未按照约定支付款项，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金为应付款项的_______%。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1双方应遵守国家相关法律法规，不得违法经营。8.2双方应共同保护施工过程中的商业秘密和技术秘密。8.3合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________注意事项：1.双方在签订合同时，应仔细阅读合同条款，确保合同内容符合双方的实际需求和法律法规。2.工程规模、工程内容、合同金额、施工期限等关键条款需双方明确约定，避免因误解导致的合同纠纷。3.材料及质量要求应具体明确，乙方应提供合格的材料和售后服务。4.付款方式和进度、违约责任等关键条款需双方详细约定，确保双方权益。5.双方应遵守国家相关法律法规，不得违法经营。解决办法：1.双方在履行合同过程中发生的争议，通过友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.合同法：是指调整平等主体之间民事权利义务关系的法律规范总称，包括合同的订立、履行、变更、解除等法律行为。2.违约金：是一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，应向对方支付的金钱。3.诉讼：是指当事人依法向人民法院请求保护自己的合法权益，解决民事纠纷的一种司法途径。4.合同签订地：是指合同双方在合同上约定的履行合同义务的地点。5.质保书：是指产品质量保证书，承诺产品在一定期限内符合约定的质量要求，并对产品质量问题提供相应的售后服务。特殊应用场合：1.甲方为政府部门或公共机构，乙方需按照甲方要求和规定进行施工，如遇到特殊情况，需及时与甲方沟通协商。补充条款：乙方应遵守政府相关规定，按照甲方的要求进行施工，如因乙方原因导致工程延期或质量问题，乙方应承担相应的法律责任。2.乙方为分包商，需向甲方提供总包商的相关信息，以确保甲方与总包商的合同履行。补充条款：乙方应向甲方提供总包商的名称、联系方式等信息，并保证信息的准确性。如因乙方提供的信息不准确导致甲方损失，乙方应承担相应的责任。3.工程涉及特定行业或领域，需遵守特殊法规或标准。补充条款：乙方应遵守相关行业或领域的法规和标准，如因乙方违反相关规定导致工程质量问题或安全事故，乙方应承担相应的法律责任。4.甲方为外资企业，需按照外资企业的规定和习惯进行合同履行。补充条款：乙方应遵守外资企业的相关规定和习惯，如因乙方不遵守相关规定导致甲方损失，乙