建筑工程劳动分包协议书样本

合同编号：__________建筑工程劳动分包协议书甲方（总包单位）：__________乙方（分包单位）：__________根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将部分建筑工程分包给乙方施工的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程总量：__________1.5工程工期：自____年__月__日起至____年__月__日止。二、分包范围2.1乙方负责__________（具体工作内容）的施工。2.2乙方应按照甲方的要求，提供劳动力和相关施工设备。2.3乙方应严格按照甲方的施工方案、技术要求和安全规范进行施工。三、劳动者和工资3.1乙方应保证所提供的劳动者具备相应的技能和资质，并且年满18周岁，未超过法定退休年龄。3.2乙方应与劳动者签订书面劳动合同，并为其参加社会保险。3.3乙方应按时足额支付劳动者的工资，不得拖欠。3.4乙方不得低于当地最低工资标准支付工资。四、施工质量和安全4.1乙方应保证施工质量，达到甲方要求的质量标准。4.2乙方应严格遵守施工安全操作规程，确保施工安全。4.3乙方应承担由于自身原因造成的质量问题和安全事故的责任。五、分包费用和支付5.1甲方应按照双方约定的价格支付分包费用。5.2支付方式：__________（具体支付方式）。5.3支付时间：自工程竣工验收合格之日起__日内支付。六、违约责任6.1甲乙双方应严格履行本协议的约定，如一方违约，应承担违约责任。6.2乙方未按照约定完成工程，甲方有权解除协议，并要求乙方支付违约金。6.3甲方未按照约定支付分包费用，乙方有权解除协议，并要求甲方支付违约金。七、争议解决7.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（总包单位）：__________乙方（分包单位）：__________签订日期：____年__月__日注意事项：1.遵守法律法规：在签订和履行合同过程中，甲乙双方应严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动合同法》及有关法律法规的规定。2.明确工程内容和范围：甲乙双方应明确分包工程的名称、地点、内容、总量和工期，确保双方对工程分包范围的理解一致。3.签订书面合同：乙方应与劳动者签订书面劳动合同，并为劳动者参加社会保险。4.保障劳动者权益：乙方应保证劳动者的工资支付，不得低于当地最低工资标准，并确保劳动者的工作时间符合法律法规规定。5.施工质量和安全：乙方应保证施工质量，遵守施工安全操作规程，确保施工安全。6.履行支付义务：甲方应按照约定价格和支付方式及时支付分包费用。解决办法：1.友好协商：双方在履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。2.法律途径：如协商不成，任何一方有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.劳动合同：根据《中华人民共和国劳动合同法》的规定，劳动合同是劳动者与用人单位确立劳动关系，明确双方权利和义务的协议。2.社会保险：是指国家为保障劳动者在失业、疾病、工伤、生育等情况下的基本生活，强制规定用人单位和劳动者缴纳的保险。3.最低工资标准：是指国家规定的，保障劳动者基本生活需要的工资底线。4.违约金：是指当合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应向守约方支付的金钱。5.争议解决：是指当合同双方在履行合同过程中发生纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式，解决双方之间的争议。特殊应用场合：1.工程分包给多个乙方：在合同中明确每个分包单位的分包范围和工程量，确保各分包单位之间的工作协调和责任划分。补充条款：甲乙双方应协商确定各分包单位的分包范围和工程量，并在合同中明确分包单位的职责和权益。2.工程变更导致工作量增加：当工程发生变更导致工作量增加时，需要明确增加的工作量和相应的费用调整。补充条款：如因工程变更导致工作量增加，甲方应与乙方协商确定增加的工作量和费用，并按照约定的价格进行支付。3.工程延期：当工程发生延期时，需要明确延期的责任和费用调整。补充条款：如因甲方原因导致工程延期，甲方应承担相应的违约责任，并支付乙方因延期产生的额外费用。4.特殊情况下的劳动者和工资：在特殊情况下（如节假日、休息日等），乙方的劳动者可能需要加班，需要明确加班工资的支付标准。补充条款：如劳动者在节假日、休息日等特殊情况下加班，甲方应按照法律法规和双方约定支付加班工资。附