建筑设计委托合同编写要点

合同编号：__________甲方（委托方）：_______乙方（受托方）：_______一、项目概述1.1项目名称：_______1.2项目地点：_______1.3项目规模：_______1.4项目内容：_______二、甲方的权利和义务2.1甲方应向乙方提供项目的相关资料，包括但不限于：_______2.2甲方应对乙方提供的资料保密，不得泄露给第三方。2.3甲方应按照约定支付乙方设计费用。2.4甲方应按照合同约定的时间节点完成相关配合工作。三、乙方的权利和义务3.1乙方应按照甲方的要求，完成建筑设计工作，并保证设计的质量。3.2乙方应按照合同约定的时间节点提交设计成果。3.3乙方应对甲方提供的资料保密，不得泄露给第三方。3.4乙方应承担因设计导致的甲方损失的责任。四、设计费用及支付方式4.1乙方向甲方提供的建筑设计服务费为人民币_______元整（大写：_______元整）。4.2甲方支付乙方设计费用的支付方式为：_______4.3甲方支付乙方设计费用的时间为：_______五、合同的履行5.1乙方向甲方提交的文件包括：_______5.2甲方应在收到乙方提交的设计成果后_______日内进行审查，并将审查意见通知乙方。5.3乙方应根据甲方的审查意见，在_______日内对设计成果进行修改并重新提交。六、违约责任6.1乙方未按照约定时间节点提交设计成果的，应当按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：_______6.2甲方未按照约定时间节点支付设计费用的，应当按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：_______七、争议解决7.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，应通过友好协商解决。7.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_______年。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________注意事项：1.明确项目范围和设计要求：在合同中详细描述项目名称、地点、规模和内容，确保双方对项目范围和设计要求有清晰的理解。2.保密条款：合同中应包含保密条款，明确双方对资料保密的义务以及违反保密义务的法律责任。3.设计费用和支付方式：明确设计费用的金额、支付方式和支付时间，避免因费用问题引起的争议。4.合同履行：约定双方完成设计成果的时间节点，以及违约时的违约金计算方式。5.争议解决：明确争议解决的途径，可以选择友好协商或向法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.合同法：指《中华人民共和国合同法》，是调整合同关系的基本法律。2.建筑设计：指对建筑物进行方案设计、施工图设计等活动，以满足使用功能和审美要求的过程。3.委托方：指委托乙方进行建筑设计的一方，通常为项目的业主或开发商。4.受托方：指接受甲方委托进行建筑设计的一方，通常为具有建筑设计资质的单位或个人。5.设计费用：指乙方为完成建筑设计工作向甲方收取的费用。6.违约金：指一方未履行合同义务时，按照约定向对方支付的赔偿金。7.争议解决：指通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式，解决合同履行过程中产生的纠纷。特殊应用场合：1.甲方为政府机关，乙方为中标的设计公司，项目涉及公共建筑的设计，需符合特定的公共建筑规范和政府机关的要求。2.甲方为大型开发商，乙方为独立设计师，项目为高端住宅区设计，需考虑高端业主的审美和功能需求。3.甲方为小型企业，乙方为建筑设计事务所，项目为工业厂房设计，需考虑厂房的功能性和成本控制。4.甲方为非营利机构，乙方为志愿者团队，项目为公益设施设计，需考虑设施的实用性和可维护性。针对每个特殊场合的补充条款：1.甲方为政府机关，乙方需额外遵守《中华人民共和国政府采购法》的相关规定，保证设计的公正、透明和合规。2.甲方为大型开发商，乙方需提供豪华住宅区的设计经验，并提供相关成功案例供甲方参考。3.甲方为小型企业，乙方需提供工业厂房设计的成本控制方案，以帮助甲方控制项目成本。4.甲方为非营利机构，乙方需提供公益设施设计的经验，并提供相关成功案例供甲方参考。附件列表：1.项目相关资料：包括项目地点、规模、功能需求等。2.设计要求：包括设计风格、材料要求、功能分区等。3.公共建筑规范：如《民用建筑设计通则》等。4.成功案例：包括乙方