规范建筑工程施工合同实例

合同编号：__________地址：_______联系人：_______联系电话：_______地址：_______联系人：_______联系电话：_______第一条工程内容1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程规模：_______1.4工程预算：_______元（大写：_______元整）第二条工程质量2.1乙方应严格按照国家施工标准和行业规范进行施工，确保工程质量。2.2工程质量标准：_______2.3工程验收：工程完成后，甲方应组织验收，乙方应按要求提供相关资料，配合验收。第三条工程进度3.1工程开工日期：_______3.2工程竣工日期：_______3.3乙方如因特殊情况不能按期完成工程，应提前向甲方申请延期，并征得甲方同意。第四条合同价格及支付4.1双方确认，工程预算价格为最终支付价格。4.2甲方支付工程款的进度如下：（1）工程开工后，支付预算价的30%；（2）工程进度达到50%时，支付预算价的30%；（3）工程进度达到70%时，支付预算价的20%；（4）工程验收合格后，支付预算价的10%。4.3甲方支付工程款时，应出具相应的付款凭证。第五条乙方责任5.1乙方应按照约定的工程内容、工程质量标准和工程进度要求完成施工。5.2乙方应严格按照国家法律法规和安全生产要求进行施工，确保施工安全。5.3乙方应承担工程期间的一切税费、保险及其他相关费用。第六条甲方责任6.1甲方应按照约定时间支付工程款，不得无故拖欠。6.2甲方应协助乙方办理工程所需的各项手续，提供施工所需的基础资料和现场条件。6.3甲方应尊重乙方的知识产权，不得侵犯乙方合法权益。第七条违约责任7.1乙方未按照约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。7.2甲方未按照约定时间支付工程款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。7.3双方因履行合同发生纠纷，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。8.2合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：_______乙方（盖章）：_______代表（签名）：_______代表（签名）：_______签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同的签订应严格遵守国家法律法规，确保合同的合法性、有效性和可执行性。2.合同中涉及的工程内容、工程质量、工程进度、合同价格及支付等条款应明确具体，避免含糊不清。3.双方在签订合同时，应仔细阅读合同条款，确保各自权益得到保障。4.合同签订后，双方应严格按照合同约定履行各自义务，确保工程顺利进行。5.合同中应明确违约责任，以便在出现纠纷时，有法可依。解决办法：1.双方应积极沟通，加强联系，及时解决合同履行过程中出现的问题。2.如双方在合同履行过程中发生纠纷，应尝试通过友好协商解决。3.若协商不成，可向合同签订地的人民法院提起诉讼，寻求法律途径解决。关键词语的法律名词解释：1.甲方：指拥有工程所有权或管理权的当事人。2.乙方：指承担工程施工任务的当事人。3.工程内容：指合同约定的施工项目、工程量和工程要求等。4.工程质量：指工程满足规定要求的标准和特性。5.工程进度：指工程按计划完成的程度和时间。6.合同价格：指双方约定的工程预算价格。7.违约金：指一方未履行合同义务或履行不符合约定的，应向对方支付的金钱。8.知识产权：指权利人对其创作的智力成果依法享有的专有权利。9.合同解除：指合同当事人依法终止合同关系的行为。10.诉讼：指当事人通过法院解决纠纷的一种法律途径。特殊应用场合：1.甲方为政府部门，乙方为中标的建筑公司。附加条款：合同履行过程中，乙方应遵守政府相关规定，确保工程顺利进行。2.甲方为房地产开发商，乙方为施工单位。附加条款：合同中应明确房地产开发商提供的施工图纸、施工材料等要求，确保工程质量。3.甲方为国有企业，乙方为私营企业。附加条款：双方应共同遵守国家法律法规，保证工程合法合规进行。4.甲方为个人，乙方为家庭装修施工队。附加条款：合同中应明确装修风格、材料要求等，确保乙方按照甲方需求进行施工。5.甲方为外资企业，乙方为国内施工单位。附加条款：双方应遵守国家关于外资企业的相关法律法规，保证工程顺利进行。附件列表：1.工程设计图纸