项目前期咨询合同

项目前期咨询合同发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的规定，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目前期咨询管理服务事宜协商一致，特订立本合同。第一条：项目概况1、项目名称：。2、项目地点：。第一条：服务内容本项目相关的可研评估、概算评估、社会风险评估（稳评）、交通影响评价（交评），服务内容主要包括上述评估报告的编制、修改和协助业主完成相关审批流程、召开相关评审会议等相关工作等。1、可研评估服务内容包括但不限于：根据发包人的要求，在可行性研究的基础上，对本工程的可靠性进行分析判决断、权衡各种方案的处弊，向业主提出明确的评估结论。2、概算评估服务内容包括但不限于：根据发包人的要求，对工程概算进行评估，向业主提出明确的评估结论。3、社会风险评估服务内容包括但不限于：承担本工程社会稳定风险评估工作，并协助甲方完成浙江省社会稳定风险评估信息管理系统备案。4、交通影响评价内容包括但不限于：根据发包人所在区域的土地利用和交通系统状况，对研究范围内交通系统的运行状况进行预测分析，整体论证区域用地开发规模是否合适。并根据相关的国家规范标准，对区域内的道路系统、公交系统以及地块设计方案等方面，提出原则性的技术要求。第二条：服务期限本合同签订生效之后，甲方资料提供齐全下达指令后5天内完成可研评估、概算评估工作。甲方资料提供齐全下达指令后15天内完成社会风险评估、交通影响评估工作。第三条：服务价格本合同服务总金额为人民币元，大写元整。包含人工费、评估报告编制费、税费等一切费用，如遇税率变动，不作调整。第四条：付款方式1、乙方完成相关评估事项并出具相关报告，通过备案或审批后两个月内，甲方一次性支付乙方全部费用。2、甲方支付乙方费用前，应收到乙方开具的等额合法6%增值税专用发票，否则，甲方有权拒绝支付款项。第五条：技术资料1、乙方应按本合同规定的时间向甲方提供与本项目有关的技术资料。2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围第六条：知识产权1、乙方应保证所提供的货物与服务均不会侵犯任何第三方的知识产权。2、乙方保证所交付的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押和查封等产权瑕疵。第七条：违约责任1、乙方逾期提供服务的，延期赔偿金按1000元/天计。甲方由于某种原因需延长工期时，延期赔偿金可不计，乙方也不作任何赔偿。2、乙方所履行的服务质量或服务数量不符合合同规定的，甲方有权中止接受服务，单方面解除合同，且相关损失由乙方承担。3、通过相关部门复核并获得国家有关主管部门出具审查意见书为最终目标因报告书质量问题或报告编制、修改时间延期而造成项目不通过或时间延误，将由乙方负全部责任。第八条：不可抗力1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。2、不可抗力事件发生后,应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。第九条：争议解决甲乙双方如由于本合同产生争议，甲乙双方应及时协商解决。协商不成时，可向甲方所在地人民法院起诉。第十条：附则1、未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同书具有同等效力。2、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等的法律效力，自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：地址：地址：法定代表人：法定代表人