制作不锈钢栏杆协议书

不锈钢栏杆制作安装合同甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定，遵循平等自愿和诚实信用的原则，双方就本工程不锈钢护栏安装事宜协商一致，特订立本合同。第一条：工程概况1、工程名称：。2、工程地点：。3、工程范围：。4、承包方式：包工、包料、包质量、包安装、包验收合格。5、质量要求：乙方必须向甲方提供材质检验报告，保证不锈钢护栏的施工符合设计、规范及甲方要求。第二条：施工期限1、本合同施工期限为天，自年月日起至年月日完工。2、由于大雨、暴雨或甲方原因造成的竣工日期拖延，工期相应顺延。以上情况发生后七天内，乙方就延误的内容，向甲方提出书面报告，甲方代表在收到报告后两天内予以确认答复，否则视为同意。第三条：合同价款1、本工程不锈钢护栏制作及安装费用按元/m计算，按展开面计算，工程量以甲乙双方共同确定的现场实际发生工程量为准。2、上述单价含人工、材料、机械、材料检测、文件资料整理等各种费用。3、此总价结算时单价不变，按实际发生工程量结算，如有设计变更、工程洽商、材料变化等，经双方协商后以增补协议形式确定。第四条：付款方式1、工程款以进度款的形式支付，乙方完成所有工程量的50%后甲方支付实际完成工程总价款的50%。2、乙方完成所有工程量并经甲方验收合格，资料齐全后一月内，甲方支付乙方至结算总价款的95%。3、余款5%作为质量保证金，项目交付使用后在一年内无质量问题，甲方无息支付乙方全部余款。第五条：甲方的权利与义务1、甲方指派同志为驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收和工程量的统计。2、甲方组织和配合质检及有关部门，监督检查工程质量，及时签认工程质量验收，办理设计变更和其它必要的工程签证管理工作。3、甲方组织协调乙方与土建施工单位及有关单位的施工协调和配合工作。4、在乙方递交工程竣工书面报告后，组织有关部门进行验收。注：甲方不按条款约定的内容和时间完成以上工作，造成工期延误，工期则相应顺延。第六条：乙方的权利与义务1、指派人员为乙方驻工地代表，负责合同履行，按要求组织施工，保质保量按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。2、按照施工图进行施工，保证符合设计及有关规范要求，对施工质量负责，承担因施工质量问题引起的一切后果。3、严格按照批准的设计图纸施工，服从甲方驻工地代表及工程监理的监督管理，发现问题及时纠正，对工程质量负责，承担因工程质量问题引起的一切后果。4、负责所有进场材料的保管及未验收前的成品保护，保护期间发生损坏，乙方原因乙方自费修复。5、严格遵守工地及土建施工单位的有关管理规定，确保施工安全及文明施工。由于乙方原因造成的任何安全伤亡事故，乙方负全部责任，甲方概不负任何经济及法律责任。6、乙方施工安装期间，若对甲方的土建项目施工时损坏的造成经济损失的，乙方负责及时维修到位。否则甲方有权自行维修，产生的费用从乙方的工程款中直接扣除。第七条：违约责任1、甲乙双方均应按照合同约定全面履行相应的义务，对双方造成损失的，按合同约定赔偿相应的损失。2、因乙方原因导致工期延误，使交付使用的时间节点、总竣工日期被延误，乙方应按延误天数向甲方支付违约金，乙方每延误节点日、竣工日一天，向甲方支付500元/天违约金。3、除非双方协商将合同终止或解除，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担有关责任后仍应继续履行合同。第八条：设计变更1、方变更设计，应在该项工程加工或施工前3天通知乙方。乙方已经加工或施工的，乙方接通知后应立即停止。2、由于变更通知不及时造成的乙方损失由甲方负责。第九条：工程验收1、工程具备竣工验收条件后，甲方在接到乙方竣工报告后十天内，甲方组织监理、业主及有关部门进行验收。2、如收到乙方竣工验收报告十天内无正当理由不进行验收，视为竣工验收报告已被批准，工程竣工即可办理结算手续。如工程未验收，而已开始使用，视为已验收。3、因人力不可抗力及双方之外原因导致工程停工、缓建，使合同不能继续履行，双方应签订工程停、缓建协议。第十条：违约责任1、工程质量不符合规定的，负责无偿修理和返工，由于修理返工造成逾期交付的，按本合同总价的3%偿付逾期违约金。2、由于乙方责任造成不能按合同规定的工期交付使用的，每推迟工期一天罚人币500元。3、甲方未能按照合同规定履行应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。第十一条：争议解决甲乙双方如由于本合同产生争议，甲乙双方应及时协商解决。协商不成时，可向甲方所在地人民法院起诉，并由败诉方承担法院受理费、律师费等诉讼费用。第十二条：附则1、未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同协议书具有同等效力。2、本合同一式肆份，双方各执贰份，具同等法律效力，双方签字后生效，工程验收合格后，按合同结清尾款，自然失效。甲方（盖