2024年度智能化楼宇弱电系统设计与施工合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度智能化楼宇弱电系统设计与施工合同1本合同目录一览1.定义与术语解释1.1合同当事人1.2智能化楼宇弱电系统1.3设计与施工1.4设备与材料1.5工程进度1.6质量标准1.7费用与支付1.8违约责任1.9争议解决1.10合同的生效、变更与终止1.11保密条款1.12法律适用与争议解决1.13其他条款1.14附件第一部分：合同如下：1.定义与术语解释1.1合同当事人甲方：指合同中指明的楼宇业主或其合法代表。乙方：指合同中指明的智能化楼宇弱电系统设计与施工单位。1.2智能化楼宇弱电系统指为实现楼宇自动化管理、提高居住与工作效率、保障安全、节能等目标，通过计算机技术、通信技术、自动控制技术、安全防范技术等形成的电气系统。1.3设计与施工乙方应根据甲方的需求，完成智能化楼宇弱电系统的设计，并按照设计方案进行施工。1.4设备与材料乙方应按照设计方案，选用符合国家标准的设备与材料，并提供产品合格证明。1.5工程进度乙方应按照合同约定的时间表完成设计与施工。如有特殊情况需调整，应提前通知甲方。1.6质量标准乙方应确保工程质量符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。2.合同范围与内容2.1乙方负责完成智能化楼宇弱电系统的设计与施工，包括但不限于：（1）系统方案设计（2）设备选型与采购（3）施工安装（4）系统调试与验收2.2乙方应提供完整的技术文档，包括设计图纸、施工方案、操作手册等。3.合同价格与支付3.1本合同总额为人民币[金额]元整（大写：[金额]元整），包括设计费、施工费、设备材料费等。3.2甲方应按照乙方提供的进度计划，分阶段支付合同价款。具体支付方式如下：（1）合同签订后[时间]个工作日内，支付合同总额的[比例]%；（2）完成设计阶段后，支付设计费的[比例]%；（3）完成施工阶段后，支付施工费的[比例]%；（4）工程验收合格后，支付剩余的[比例]%。3.3甲方支付的价款，乙方可开具正规发票。4.违约责任4.1乙方未按照约定时间完成设计或施工，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总额×[比例]%。4.2乙方使用不符合国家标准的设备与材料，甲方有权要求乙方更换，并按照逾期天数向甲方支付违约金。4.3甲方未按照约定时间支付价款，乙方有权暂停工程，并按照逾期天数向甲方支付违约金。5.工程验收5.1工程完成后，乙方应组织甲方、设计院等相关单位进行验收。5.2验收不合格的，乙方应按照验收单位提出的整改要求进行整改，直至验收合格。5.3验收合格的，甲方应签署验收报告，并支付剩余合同价款。6.保修与维护6.1乙方应自工程验收合格之日起，提供[时间]年的质保期。6.2在质保期内，因设备、材料或施工原因导致的故障，乙方应负责维修或更换。6.3质保期内，乙方应定期对智能化楼宇弱电系统进行巡检、维护，确保系统正常运行。7.保密条款7.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。7.2保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。第二部分：其他条款8.合同的生效、变更与终止8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。8.2合同的变更，应由双方协商一致，并签订书面变更协议。8.3合同终止后，乙方应按照甲方要求，完成剩余工作，并办理相关手续。9.法律适用与争议解决9.1本合同适用中华人民共和国法律。9.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.其他条款10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。附件：1.智能化楼宇弱电系统设计方案2.设备材料清单3.施工组织设计4.工程验收标准8.合同的生效、变更与终止（续）8.5本合同的解除或终止，不影响双方在合同解除或终止前所产生的权利和义务。9.费用与支付（续）9.1乙方应按照合同约定的时间和方式向甲方提交费用支付申请，甲方应在收到申请后[时间]个工作日内完成审批并支付相应款项。9.2甲方逾期支付的，应按照中国人民银行同期贷款利率支付逾期利息。10.违约责任（续）10.1乙方未按照合同约定质量标准完成工程的，甲方有权要求乙方重新施工或予以修复，并按照逾期天数向甲方支付违约金。10.2甲方未按照约定时间支付合同价款的，乙方有权暂停工程，并按照逾期天数向甲方支付违约金。11.工程验收（续）11.1工程验收不合格的，乙方应按照验收单位提出的整改要求进行整改，直至验收合格。11.2验收合格的，甲方应签署验收报告，并支付剩余合同价款。12.保修与维护（续）12.1乙方应自工程验收合格之日起，提供[时间]年的质保期。12.2在质保期内，因设备、材料或施工原因导致的故障，乙方应负责维修或更换。12.3质保期内，乙方应定期对智能化楼宇弱电系统进行巡检、维护，确保系统正常运行。13.保密条款（续）13.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。13.2保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。14.其他条款（续）14.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。14.2本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.3本合同签订后，双方应按照合同约定履行各自的权利和义务，共同维护合同的履行和双方的合法权益。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方是指非甲乙双方的自然人、法人或其他组织，包括但不仅限于中介方、监理方、技术咨询方等。15.2第三方介入本合同的目的是为了确保工程质量、进度和安全，以及协助甲乙双方解决合同履行过程中的问题。16.第三方介入的程序与责任16.1甲乙双方应与第三方签订书面介入协议，明确第三方的职责、权利和义务。16.2第三方应根据甲乙双方的要求，提供专业服务，并按照合同约定的时间完成工作。16.3第三方应遵守国家相关法律法规、行业标准和甲方要求，确保工程质量符合规定。17.第三方介入的费用与支付17.1第三方介入的费用由甲乙双方协商确定，并在合同中明确。17.2甲方应按照约定的时间和方式支付第三方费用，逾期支付的，应按照中国人民银行同期贷款利率支付逾期利息。18.第三方介入对甲乙双方的影响18.1第三方介入不影响甲乙双方的权利和义务，甲乙双方应继续按照本合同履行各自的责任。19.第三方责任限额与赔偿19.1第三方应对其提供的服务承担责任，并赔偿因第三方原因导致的甲方损失。19.2甲乙双方应与第三方约定责任限额，并在合同中明确。19.3第三方应购买相应的责任保险，以保障甲乙双方的权益。20.第三方与其他各方的关系20.1第三方与甲乙双方是独立的法律主体，彼此之间的合同关系互不影响。20.2第三方与甲乙双方之间的合同纠纷，应由双方协商解决或向合同签订地的人民法院提起诉讼。21.第三方介入的终止与解除21.1第三方介入完成后，甲乙双方与第三方之间的合同关系终止。21.2甲乙双方与第三方签订的介入协议中应明确终止和解除的条件和程序。22.保密条款的修正22.1第三方应遵守本合同项下的保密条款，未经甲乙双方同意，不得泄露甲乙双方的商业秘密、技术秘密和市场信息。23.法律适用与争议解决（续）23.1本合同及其补充协议、第三方介入协议等均适用中华人民共和国法律。23.2甲乙双方与第三方之间的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。24.其他条款的修正24.1本合同及其补充协议、第三方介入协议等一式两份，甲乙双方和第三方各执一份。24.2本合同及其补充协议、第三方介入协议未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同及其补充协议具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：智能化楼宇弱电系统设计方案详细描述系统的设计理念、技术参数、设备选型、布局图、接线图等。附件2：设备材料清单列出所有设备、材料的品牌、型号、数量、单价和总价，以及产品的合格证明和质保书。附件3：施工组织设计包括施工计划、施工流程、施工要点、安全措施等。附件4：工程验收标准明确工程验收的标准和流程，包括各项指标的要求和检测方法。附件5：第三方介入协议详细描述第三方的职责、权利和义务，以及责任限额和赔偿标准。附件6：保险单据提供第三方责任保险的保险单据，以保障甲乙双方的权益。附件7：付款凭证记录所有付款的凭证，包括付款时间、金额和付款方。附件8：验收报告工程验收合格后，由验收单位出具的验收报告。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照约定时间完成设计或施工。2.乙方使用不符合国家标准的设备与材料。3.甲方未按照约定时间支付价款。4.第三方未按照约定提供服务或未达到约定的质量标准。违约责任认定标准：1.违约金计算方式为：违约金=合同总额×[比例]%。2.违约方应承担因违约导致的对方损失，包括但不限于直接损失和间接损失。示例说明：如果乙方未按照约定时间完成设计，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总额×[比例]%。同时，甲方也有权要求乙方按照逾期天数支付逾期利息。如果第三方未按照约定提供服务或未达到约定的质量标准，甲乙双方有权要求第三方支付违约金，并承担因第三方违约导致的所有损失。全文完。2024年度智能化楼宇弱电系统设计与施工合同2本合同目录一览1.合同主体及定义1.1甲方名称及定义1.2乙方名称及定义1.3丙方名称及定义2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.设计与施工要求3.1设计要求3.2施工要求3.3质量标准4.合同价格与支付4.1合同总价4.2支付方式4.3支付进度5.工期与进度5.1工期要求5.2进度计划5.3延期违约责任6.技术与售后服务6.1技术支持6.2售后服务7.合同的变更与解除7.1变更条件7.2解除条件8.违约责任8.1甲方违约责任8.2乙方违约责任8.3丙方违约责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2诉讼管辖法院10.合同的生效、履行与终止10.1合同生效条件10.2合同履行期限10.3合同终止条件11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约责任12.法律适用与争议解决12.1法律适用12.2争议解决13.其他条款13.1甲方权利与义务13.2乙方权利与义务13.3丙方权利与义务14.附件14.1设计方案14.2施工图纸14.3设备清单14.4验收标准14.5保修条款第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及定义1.2乙方名称及定义1.3丙方名称及定义第二条项目概述2.1项目名称本项目名称为“2024年度智能化楼宇弱电系统设计与施工”。2.2项目地点项目实施地点位于【具体地址】。2.3项目规模项目规模包括但不限于楼宇智能化系统的设计、设备采购、安装、调试、验收等。2.4项目内容项目内容包括但不限于：智能化楼宇弱电系统设计、施工、设备供应、技术支持、售后服务等。第三条设计与施工要求3.1设计要求乙方应根据甲方的实际需求，提供符合国家标准、行业规范及甲方要求的设计方案。3.2施工要求乙方应按照设计方案和施工图纸进行施工，确保工程质量符合相关标准和规范。3.3质量标准工程质量应符合国家及行业相关标准、规范，并满足甲方的功能性、安全性要求。第四条合同价格与支付4.1合同总价4.2支付方式甲方支付方式为【支付方式】，如银行转账、现金支付等。4.3支付进度支付进度按照工程进度分阶段支付，具体支付比例和时间由双方另行约定。第五条工期与进度5.1工期要求工程计划开工日期为【开工日期】，计划竣工日期为【竣工日期】。5.2进度计划乙方应按照甲乙双方协商确定的施工进度计划进行施工。5.3延期违约责任乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任，具体违约金计算方式由双方另行约定。第六条技术与售后服务6.1技术支持乙方应提供完整的技术支持，包括工程验收、操作培训、技术咨询等。6.2售后服务乙方应对提供的设备及系统进行终身售后服务，包括设备维护、故障排查、软硬件升级等。第七条合同的变更与解除7.1变更条件合同履行过程中，如遇特殊情况需要变更合同内容，双方可协商一致进行变更。7.2解除条件合同履行过程中，如遇不可抗力等特殊情况，导致合同无法履行，双方可协商解除合同。第八条违约责任8.1甲方违约责任甲方如未按约定时间支付款项、提供场地、配合事项等，应承担违约责任，具体违约金计算方式由双方另行约定。8.2乙方违约责任乙方如未按设计方案、施工图纸、质量标准等进行施工，或未提供约定的技术支持和售后服务，应承担违约责任，具体违约金计算方式由双方另行约定。8.3丙方违约责任丙方如未按约定提供设备、材料、技术支持等，或未履行配合义务，应承担违约责任，具体违约金计算方式由双方另行约定。第九条争议解决9.1争议解决方式双方发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2诉讼管辖法院诉讼管辖法院为合同签订地人民法院。第十条合同的生效、履行与终止10.1合同生效条件本合同自甲乙丙三方签字（或盖章）之日起生效。10.2合同履行期限合同履行期限为【履行期限】，自合同生效之日起计算。10.3合同终止条件合同终止条件如下：（1）工程验收合格，乙方提交相关资料，甲方支付尾款；（2）双方协商一致解除合同；（3）不可抗力导致合同无法履行。第十一条保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，均应予以保密。11.2保密期限保密期限自合同生效之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。11.3违约责任如一方违反保密义务，泄露保密信息，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十二条法律适用与争议解决12.1法律适用本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。12.2争议解决双方发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十三条其他条款13.1甲方权利与义务（1）按约定支付款项；（2）提供施工场地和相关配合事项；（3）对乙方施工过程进行监督，提出合理建议。13.2乙方权利与义务（1）按约定提供设计方案、施工图纸、技术支持等；（2）按约定进行施工，确保工程质量；（3）提供约定的售后服务。13.3丙方权利与义务（1）按约定提供设备、材料、技术支持等；（2）履行配合义务，协助甲方和乙方；（3）对提供的设备、材料进行质量保障。第十四条附件14.1设计方案附件中应包含智能化楼宇弱电系统设计方案，包括但不限于系统架构、设备选型、布线方案等。14.2施工图纸附件中应包含施工图纸，包括但不限于平面布局、系统安装、设备接线等。14.3设备清单附件中应列明本项目所需的设备清单，包括但不限于设备名称、型号、数量、单价等。14.4验收标准附件中应包含工程验收标准，包括但不限于质量要求、测试方法、验收流程等。14.5保修条款附件中应包含保修条款，包括但不限于保修范围、保修期限、保修责任等。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1第三方定义第三方指除甲方、乙方、丙方之外，参与本合同项目履行过程中的其他各方，包括但不限于中介方、监理方、审计方、政府监管部门等。1.2第三方责任第三方应按照合同约定及法律法规规定，履行各自职责，确保项目顺利进行。第二条第三方介入条件2.1中介方介入中介方介入指甲方、乙方、丙方共同选定的中介机构，负责协助各方处理合同履行过程中的事务性工作。2.2监理方介入监理方介入指甲方、乙方共同选定的监理机构，负责对工程质量、进度、安全等进行监督管理。2.3审计方介入审计方介入指甲方、乙方共同选定的审计机构，负责对合同履行过程中的财务状况、合同合规性等进行审计。2.4政府监管部门介入政府监管部门介入指根据法律法规规定，具有管辖权的政府机关对合同履行过程进行监督和管理。第三条第三方职责与义务3.1中介方职责与义务中介方应公正、中立地处理合同履行过程中的事务性工作，包括但不限于协调各方关系、处理争议、协助验收等。3.2监理方职责与义务监理方应根据合同约定和国家相关法律法规，对施工过程进行全面监督管理，确保工程质量、进度、安全等符合要求。3.3审计方职责与义务审计方应按照合同约定和国家相关法律法规，对合同履行过程中的财务状况、合同合规性等进行审计，并向甲方、乙方报告审计结果。3.4政府监管部门职责与义务政府监管部门应按照法律法规规定，对合同履行过程进行监督和管理，确保项目合规合法。第四条第三方介入后的合同修正4.1第三方介入条款增加4.2第三方责任限额第三方对合同履行过程中的损失承担的责任限额，由甲方、乙方、丙方在合同中约定。如无明确约定，第三方承担的责任限额按照法律法规规定执行。4.3第三方权益保护甲方、乙方、丙方应尊重第三方的合法权益，不得擅自变更第三方的工作范围和职责。4.4第三方工作成果归属第三方的工作成果属于甲方、乙方共有，未经双方同意，第三方不得单独使用或披露。第五条第三方介入后的争议解决5.1第三方介入引起的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。5.2诉讼管辖法院为合同签订地人民法院。第六条第三方介入后的合同履行与终止6.1合同履行过程中，如第三方未按约定履行职责，甲方、乙方、丙方可协商更换第三方。6.2合同终止条件如下：（1）第三方完成合同约定的职责；（2）甲方、乙方、丙方协商一致解除合同；（3）法律法规规定的其他终止条件。第七条第三方介入后的保密义务7.1第三方应遵守本合同的保密条款，对合同履行过程中获悉的甲方、乙方、丙方的商业秘密、技术秘密等予以保密。7.2第三方违反保密义务的，应承担违约责任，赔偿甲方、乙方、丙方因此遭受的损失。第八条第三方介入后的法律适用与争议解决8.1本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。8.2争议解决方式为：通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条第三方介入后的其他条款9.1甲方、乙方、丙方应与第三方保持良好沟通，确保合同顺利履行。9.2甲方、乙方、丙方应监督第三方的工作质量，确保项目顺利进行。9.3第三方应按照合同约定和国家相关法律法规，履行各自职责，确保项目合规合法。第十条附件10.1第三方名单附件中应列明本合同涉及的第三方名单，包括但不限于中介方、监理方、审计方、政府监管部门等。10.2第三方资质文件附件中应提供第三方的资质证明文件，包括但不限于营业执照、资质证书等。10.3第三方工作成果附件中应包含第三方的工作成果，包括但不限于报告、证书、图纸等。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：设计方案附件2：施工图纸附件3：设备清单附件4：工程验收标准附件5：保修条款附件6：中介方资质文件附件7：监理方资质文件附件8：审计方资质文件附件9：政府监管部门资质文件附件10：第三方工作成果附件1：设计方案的详细要求和说明设计方案应包括智能化楼宇弱电系统的整体架构、设备选型、布线方案、系统功能等内容，并需经过甲方、乙方、丙方共同审核确认。附件2：施工图纸的详细要求和说明施工图纸应详细展示智能化楼宇弱电系统的施工细节，包括平面布局、系统安装、设备接线等，并需经过甲方、乙方、丙方共同审核确认。附件3：设备清单的详细要求和说明设备清单应列明本项目所需的设备名称、型号、数量、单价等详细信息，并需经过甲方、乙方、丙方共同审核确认。附件4：工程验收标准的详细要求和说明工程验收标准应包括质量要求、测试方法、验收流程等内容，并需经过甲方、乙方、丙方共同审核确认。附件5：保修条款的详细要求和说明保修条款应明确保修范围、保修期限、保修责任等内容，并需经过甲方、乙方、丙方共同审核确认。附件6：中介方资质文件的详细要求和说明中