二零二四年商场绿化景观设计与施工合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年商场绿化景观设计与施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1设计方主体1.2施工方主体1.3商场主体第二条合同范围与内容2.1绿化景观设计范围2.2绿化景观施工范围2.3设计与施工的协调与配合第三条合同价格与支付3.1设计费用3.2施工费用3.3价格调整条款3.4支付方式与时间第四条设计与施工进度4.1设计进度计划4.2施工进度计划4.3进度变更与调整第五条设计要求与标准5.1绿化景观设计要求5.2绿化景观设计标准5.3设计修改与审批第六条施工要求与标准6.1绿化景观施工要求6.2绿化景观施工标准6.3施工质量控制与验收第七条材料与设备7.1绿化景观材料要求7.2绿化景观设备要求7.3材料与设备的采购与供应第八条安全生产与环保8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3环保要求与措施第九条合同的变更与解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3变更与解除的程序第十条违约责任10.1设计方违约责任10.2施工方违约责任10.3商场违约责任第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁或诉讼地点及法院第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约保密条款第十三条合同的生效、无效与终止13.1合同生效条件13.2合同无效条件13.3合同终止条件第十四条其他条款14.1不可抗力14.2合同的转让14.3附件说明第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1设计方主体designatingbody1.2施工方主体constructionbody1.3商场主体shoppingmallbody第二条合同范围与内容2.1绿化景观设计范围Thedesignscopeofgreeningandlandscapeincludes,butisnotlimitedto,thefollowing:overalldesignconcept,plantingplan,landscapearchitecture,andotherrelateddesignworks.2.2绿化景观施工范围Theconstructionscopeofgreeningandlandscapeincludes,butisnotlimitedto,thefollowing:planting,greening,irrigation,lighting,furnitureinstallation,andotherrelatedconstructionworks.2.3设计与施工的协调与配合第三条合同价格与支付3.1设计费用3.2施工费用3.3价格调整条款Intheeventofsignificantchangesinmaterialprices,laborcosts,orotherfactorsthatmayaffectthecostoftheproject,bothpartiesmaynegotiateandadjustthecontractpriceaccordingly.3.4支付方式与时间Thepaymentshallbemadebanktransferorothermethodsagreeduponbothparties.Thepaymenttimeshallbespecifiedinthecontract,andthepaymentshallbemadewithintheagreedtimeframe.第四条设计与施工进度4.1设计进度计划4.2施工进度计划4.3进度变更与调整Intheeventofunforeseencircumstancesthatmaycausedelays,bothpartiesshallconsultandmakenecessaryadjustmentstotheschedule.Theadjustedscheduleshallbeagreeduponinwriting.第五条设计要求与标准5.1绿化景观设计要求5.2绿化景观设计标准Thedesignatingbodyshalladheretotherelevantindustrystandardsandregulationsforgreeningandlandscapedesign,includingbutnotlimitedtoplantingtechniques,materialselection,andenvironmentalconsiderations.5.3设计修改与审批Thedesignatingbodyshallsubmitdesigndraftsandmodificationstotheshoppingmallbodyforreviewandapproval.Theshoppingmallbodyshallprovidefeedbackandapprovalorrejectionwithinareasonabletime.第六条施工要求与标准6.1绿化景观施工要求Theconstructionbodyshallexecutetheconstructioninaccordancewiththeapproveddesignandindustrystandards,ensuringthequality,durability,andaestheticsofthegreeningandlandscape.6.2绿化景观施工标准Theconstructionbodyshalladheretotherelevantindustrystandardsandregulationsforgreeningandlandscapeconstruction,includingbutnotlimitedtoplantingtechniques,materialquality,andconstructionsafety.6.3施工质量控制与验收第八条安全生产与环保8.1安全生产责任Eachpartyshallberesponsibleforthesafetyoftheirownemployeesandshalltakenecessarymeasurestoensurethesafetyoftheconstructionsiteandthesurroundingarea.8.2安全生产措施8.3环保要求与措施第九条合同的变更与解除9.1合同变更条件Eitherpartymayrequestacontractamendmentorterminationinwritingifcircumstancesarisethatmakeitimpossibletofulfillthetermsofthecontract,oriftheamendmentorterminationisrequiredforreasonablepurposes.9.2合同解除条件Thecontractmaybeterminatedeitherpartyiftheotherpartyfailstofulfilltheirobligationsunderthecontract,orifthebreachofcontractismaterialandcannotberemedied.9.3变更与解除的程序Anyamendmentorterminationofthecontractshallbemadeinwritingandagreeduponbothparties.Theproceduresforamendmentorterminationshallbeinaccordancewithapplicablelawsandregulations.第十条违约责任10.1设计方违约责任Ifthedesignatingbodyfailstofulfilltheirobligationsunderthecontract,theyshallbeliableforanyresultinglossesordamagestotheshoppingmallbody.10.2施工方违约责任Iftheconstructionbodyfailstofulfilltheirobligationsunderthecontract,theyshallbeliableforanyresultinglossesordamagestotheshoppingmallbody.10.3商场违约责任Iftheshoppingmallbodyfailstofulfilltheirobligationsunderthecontract,theyshallbeliableforanyresultinglossesordamagestothedesignatingbodyorconstructionbody.第十一条争议解决11.1争议解决方式Anydisputesarisingoutoforinconnectionwiththiscontractshallberesolvednegotiationfirst,andifnegotiationfails,arbitrationinaccordancewiththerulesoftheChinaInternationalEconomicandTradeArbitrationCommission(CIETAC).11.2仲裁或诉讼地点及法院TheplaceofarbitrationorlitigationshallbethePeople'sRepublicofChina,andtheapplicablelawshallbethelawsofthePeople'sRepublicofChina.第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约保密条款第十三条合同的生效、无效与终止13.1合同生效条件Thiscontractshalltakeeffectuponthesigningofbothpartiesandthefulfillmentofallconditionsprecedentasspecifiedinthecontract.13.2合同无效条件Thiscontractshallbenullandvoidifitisfoundtobecontrarytoapplicablelawsandregulations,orifitisdeterminedtobefraudulentorenteredintounderfalsepretenses.13.3合同终止条件第十四条其他条款14.1不可抗力NeitherpartyshallbeliableforanyfailureordelayintheperformanceoftheirobligationsunderthiscontractduetoactsofGod,labordisputes,orothercausesbeyondtheirreasonablecontrol.14.2合同的转让Neitherpartymayassignortransfertheirrightsandobligationsunderthiscontractwithoutthepriorwrittenconsentoftheotherparty.14.3附件说明Anyattachmentstothiscontractshallbeanintegralpartofthiscontractandshallhavethesameforceandeffectasthetermsandconditionssetforthinthiscontract.第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定Forthepurposesofthiscontract,a"ThirdParty"shallrefertoanyindividual,entity,ororganizationthatisnotthecontractingpartiesandisnotanemployeeoragentofeitherparty.ThirdPartiesmayincludebutarenotlimitedtoconsultants,subcontractors,suppliers,andregulatoryauthorities.2.第三方介入情形2.1mediationorarbitrationIntheeventofadisputebetweenthepartiesthatcannotberesolvedthroughnegotiation,eitherpartymayrequesttheinvolvementofaThirdPartymediatororarbitrator.TheselectedThirdPartyshallbemutuallyagreeduponthepartiesandshallbeimpartialandneutral.3.第三方责任限额3.1ThirdPartyliabilitiesTheliabilityofaThirdPartytowardsthepartiesshallbegovernedtherespectiveagreementsorcontractsbetweentheThirdPartyandtheparties.ThepartiesshallnotholdtheotherpartyliablefortheactsoromissionsofaThirdParty.3.2IndemnificationThirdParty4.额外条款与说明4.1EngagementofThirdPartyThepartiesagreetoconsultandagreeuponthetermsofengagementforanyThirdPartyinvolvedintheperformanceofthiscontract,includingbutnotlimitedto,thescopeofwork,paymentterms,andperformanceguarantees.4.2ThirdPartydocumentation4.3CommunicationwithThirdParty5.第三方与其他各方的关系5.1RelationshipwithDesignatingBody5.2RelationshipwithConstructionBody5.3RelationshipwithShoppingMallBodyAThirdPartyengagedtheshoppingmallbodyshallperformservicesunderthedirectionandcontroloftheshoppingmallbody.TheshoppingmallbodyshallberesponsibleforthepropercoordinationandintegrationoftheservicesprovidedtheThirdPartywiththeoverallproject.6.第三方介入的程序与条件6.1RequestforThirdPartyinvolvementEitherpartymayrequesttheinvolvementofaThirdPartyprovidingwrittennoticetotheotherparty.Therequestedpartyshall,withinareasonabletime,considertherequestanddecidewhetherto同意or拒绝theinvolvementoftheThirdParty.6.2ApprovalofThirdPartyThepartiesagreethattheinvolvementofaThirdPartyshallbesubjecttothepriorwrittenapprovalofbothparties.Theapprovalshallbebasedonthequalifications,experience,andreputationoftheThirdParty.6.3CoordinationofThirdPartyinvolvement7.第三方介入后的责任划分7.1ResponsibilitiesofthepartiesThepartiesshallmaintaintheirrespectiveresponsibilitiesandobligationsunderthiscontract,evenwhenThirdPartiesareinvolved.ThepartiesshallnotdelegatetheirresponsibilitiestoThirdParties,unlessexplicitlyprovidedotherwiseinthiscontract.7.2ResponsibilitiesofThirdParty8.第三方介入后的权利与义务8.1Rightsoftheparties8.2ObligationsofThirdPartyAThirdPartyshallbeObligatedtoperformtheservicesinaccordancewiththetermsandconditions第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计方案及图纸附件名称：设计方案及图纸详细要求：设计方需提供绿化景观的整体设计方案，包括平面图、立面图、效果图等，并附上详细的设计说明和材料清单。说明：设计方案及图纸应充分考虑商场环境、周边建筑、人流分布等因素，确保设计合理、美观、实用。2.施工计划及进度表附件名称：施工计划及进度表详细要求：施工方需制定详细的施工计划和进度表，包括各阶段的工作内容、时间节点和责任人。说明：施工计划及进度表应确保施工过程有序进行，并及时与设计方和商场方进行沟通和协调。3.材料及设备清单附件名称：材料及设备清单详细要求：施工方需提供绿化景观施工所需的所有材料和设备的详细清单，包括品牌、规格、数量等。说明：材料及设备清单应确保施工质量，并符合设计和施工标准要求。4.安全生产及环保措施附件名称：安全生产及环保措施详细要求：施工方需制定安全生产和环保措施，包括应急预案、安全培训、环保监测等。说明：安全生产及环保措施应确保施工过程中的安全及环保要求得到有效执行。5.合同履行过程中的所有沟通记录附件名称：沟通记录详细要求：设计方、施工方和商场方需保留所有沟通记录，包括会议纪要、邮件、短信等。说明：沟通记录有助于解决争议和确保合同的顺利履行。说明二：违约行为及责任认定：1.设计方违约迟延交付设计方案及图纸：设计方需在规定时间内完成设计工作并交付给商场方，若迟延，需承担相应的违约责任。设计不符合要求：设计方案及图纸不符合商场方的要求或不符合相关设计标准，设计方需进行修改并重新提交，并承担相应的违约责任。2.施工方违约迟延施工：施工方需在规定时间内完成施工工作，若迟延，需承担相应的违约责任。施工质量不符合要求：施工方施工质量不符合合同规定或相关施工标准，需进行整改，并承担相应的违约责任。3.商场方违约迟延付款：商场方需在规定时间内支付设计费用和施工费用，若迟延，需承担相应的违约责任。不配合施工：商场方需配合施工方的施工工作，如不配合，需承担相应的违约责任。全文完。二零二四年商场绿化景观设计与施工合同2本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3甲方和乙方的权利与义务第二条：设计要求2.1设计内容2.2设计风格2.3设计周期第三条：施工要求3.1施工内容3.2施工标准3.3施工周期第四条：工程质量及验收4.1工程质量标准4.2验收程序4.3验收不合格的处理第五条：合同价格及支付方式5.1合同总价5.2支付方式5.3支付时间第六条：工期延误及赔偿6.1工期延误的责任6.2工期延误的赔偿第七条：合同变更与解除7.1合同变更的条件7.2合同解除的条件第八条：争议解决方式8.1争议解决方式8.2争议解决地点第九条：违约责任9.1违约责任9.2违约赔偿第十条：保密条款10.1保密内容10.2保密期限第十一条：不可抗力11.1不可抗力的定义11.2不可抗力的处理第十二条：合同的生效、变更和终止12.1合同生效条件12.2合同变更条件12.3合同终止条件第十三条：其他条款13.1知识产权保护13.2法律法规遵守13.3双方约定的其他事项第十四条：附件14.1设计方案14.2施工图纸14.3相关法律法规文件第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1甲方名称：×××商场，地址：×××城市×××街道×××号。1.2乙方名称：×××绿化景观设计施工公司，地址：×××城市×××街道×××号。1.3甲方是指商场所有者或授权代表，乙方是指具备资质的绿化景观设计施工公司。甲方负责提供场地、资金等资源，乙方负责根据设计方案进行施工。第二条：设计要求2.1设计内容：乙方根据甲方的要求，提供绿化景观设计方案，包括植物配置、景观小品、水体设计等，并负责施工图的绘制。2.2设计风格：绿化景观设计应符合商场整体风格，体现绿色、环保、自然的特点，同时考虑商场的功能需求和顾客体验。2.3设计周期：乙方应在合同签订后的20个工作日内完成设计方案，并提交甲方审批。第三条：施工要求3.1施工内容：乙方根据设计方案进行绿化景观的施工，包括土建、植物种植、景观小品安装等。3.2施工标准：施工应严格按照设计方案和施工图纸进行，符合国家相关法律法规及行业标准。3.3施工周期：乙方应在设计方案审批通过后的40个工作日内完成施工。第四条：工程质量及验收4.1工程质量标准：绿化景观工程质量应符合设计方案和施工图纸的要求，达到国家相关法律法规及行业标准。4.2验收程序：工程完成后，甲方应组织相关人员对工程进行验收，乙方应提供必要的验收资料。4.3验收不合格的处理：如验收不合格，乙方应在甲方指定期限内进行整改，直至符合要求。第五条：合同价格及支付方式5.1合同总价：本合同绿化景观设计与施工费用总计为人民币【】元整（大写：【】元整）。5.2支付方式：甲方支付乙方合同款项，可采用分期支付的方式。具体支付时间及金额见附件。5.3支付时间：甲方应在合同签订后的20个工作日内支付首付款【】%，剩余款项在工程验收合格后支付。第六条：工期延误及赔偿6.1工期延误的责任：如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的责任。6.2工期延误的赔偿：如工期延误超过合同约定的期限，乙方应按合同总价的【】%向甲方支付违约金。第七条：合同变更与解除7.1合同变更的条件：合同履行过程中，如需变更或解除合同，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。7.2合同解除的条件：如乙方严重违约，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。第八条：争议解决方式8.1争议解决方式：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决地点：本合同的争议解决地点为合同签订地。第九条：违约责任9.1违约责任：双方应严格履行合同义务，如一方违约，应承担违约责任。9.2违约赔偿：违约方应向守约方支付合同总价【】%的违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。第十条：保密条款10.1保密内容：双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。10.2保密期限：保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。第十一条：不可抗力11.1不可抗力的定义：不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。11.2不可抗力的处理：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应立即协商解决，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。第十二条：合同的生效、变更和终止12.1合同生效条件：本合同自双方签字或盖章之日起生效。12.2合同变更条件：合同履行过程中，如需变更，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。12.3合同终止条件：合同履行完毕或合同约定的终止条件出现，合同即告终止。第十三条：其他条款13.1知识产权保护：乙方应对设计方案、施工图纸等成果文件享有知识产权，未经甲方书面同意，不得向第三方转让或公开使用。13.2法律法规遵守：双方应遵守国家相关法律法规，确保合同的合法性。13.3双方约定的其他事项：双方可根据合同履行过程中的实际情况，约定其他事项，并以书面形式补充合同。第十四条：附件14.1设计方案：乙方应提供完整的设计方案，包括设计说明书、效果图、施工图等。14.2施工图纸：乙方应提供详细的施工图纸，包括施工细节、材料规格、施工工艺等。14.3相关法律法规文件：双方应提供的与合同履行相关的法律法规文件，以备查阅。第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方定义及责任1.1第三方定义：第三方指除甲方和乙方之外的，参与或关联本合同履行过程的个体或组织。1.2第三方责任：第三方介入本合同履行过程，需明确其责任和义务，并遵守相关法律法规。1.3第三方权利：第三方根据合同约定，享有相应的权利，包括但不限于咨询、监督、索赔等。第二条：第三方介入的程序2.1第三方选择：甲方和乙方应共同协商选择合适的第三方，确保其具备相关资质和能力。2.2第三方委托：甲方和乙方可委托第三方完成部分或全部合同义务，但需明确委托内容和责任。2.3第三方评估：甲方和乙方应对第三方的履行情况进行评估，确保其符合合同要求。第三条：第三方责任限额3.1第三方责任限额：甲方和乙方应与第三方约定责任限额，以控制合同风险。3.2责任限额的确定：责任限额可根据合同金额、风险程度等因素进行确定。3.3第三方责任限额的调整：合同履行过程中，如需调整第三方责任限额，甲方和乙方应协商一致。第四条：第三方违约处理4.1第三方违约：如第三方未能履行合同义务或违反合同约定，甲方和乙方有权要求其承担违约责任。4.2第三方违约赔偿：第三方应按照合同约定，向甲方和乙方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。第五条：第三方权益保护5.1第三方权益保护：甲方和乙方应保护第三方的合法权益，不得擅自变更、解除合同。5.2第三方权益的维护：如第三方权益受到损害，甲方和乙方应协助第三方维护其权益。第六条：第三方与其他各方的关系6.1第三方与甲方：第三方应履行合同义务，向甲方负责，并接受甲方的监督。6.2第三方与乙方：第三方应按照乙方要求，完成施工任务，并接受乙方的管理。6.3第三方与甲方、乙方的关系：第三方与甲方、乙方之间的权利义务，应以本合同为准。