2024年度建筑施工工程合同索赔合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建筑施工工程合同索赔合同本合同目录一览1.合同概述1.1合同双方1.2工程概述1.3合同金额1.4合同期限2.索赔条件2.1索赔事件2.2索赔时效2.3索赔资料要求2.4索赔金额计算3.索赔程序3.1索赔通知3.2索赔提交3.3索赔处理3.4索赔答复4.争议解决4.1协商解决4.2调解解决4.3仲裁解决4.4法律途径5.合同的变更和终止5.1合同变更5.2合同终止6.违约责任6.1甲方违约6.2乙方违约7.赔偿责任7.1赔偿范围7.2赔偿计算8.保密条款8.1保密内容8.2保密期限9.不可抗力9.1不可抗力事件9.2不可抗力后果10.合同的生效、变更和解除10.1合同生效10.2合同变更10.3合同解除11.争议解决11.1协商解决11.2调解解决11.3仲裁解决11.4法律途径12.其他条款12.1合同的转让12.2合同的附件12.3合同的修订13.合同的签署13.1签署日期13.2签署地点13.3签署人14.附件14.1工程图纸14.2工程量清单14.3工程进度计划第一部分：合同如下：第一条合同概述1.1合同双方甲方：X建筑工程有限公司乙方：X施工有限公司1.2工程概述本合同适用于甲方委托乙方进行的“X项目”的建筑施工工程。工程地点位于X市X区X路X号。工程内容包括但不限于：土建工程、安装工程、装饰工程等。1.3合同金额本合同总金额为人民币X万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整），其中包括工程款、材料款、劳务费等。1.4合同期限本合同约定的施工期限为自合同签订之日起至X年X月X日。第二条索赔条件2.1索赔事件（1）因甲方原因导致工程延期、停工、复工等；（2）因设计变更导致工程量增减、工程款调整等；（3）因甲方提供的材料、设备等原因导致工程损失；（4）不可抗力因素导致的工程损失。2.2索赔时效乙方应在知道或应当知道索赔事件发生后X天内，向甲方提交索赔通知书。逾期无效。2.3索赔资料要求（1）索赔事件的证明文件；（2）索赔理由及相关依据；（3）索赔金额计算书；（4）其他有关证明材料。2.4索赔金额计算乙方根据索赔事件造成的实际损失，包括但不限于人工费、材料费、设备费、管理费、利润等，向甲方提出索赔。具体金额计算按双方约定的方法和标准执行。第三条索赔程序3.1索赔通知乙方在发生索赔事件后，应立即书面通知甲方，说明索赔事由和相关情况。3.2索赔提交乙方应在索赔时效内，向甲方提交索赔通知书及相关资料。3.3索赔处理甲方收到乙方索赔通知书后，应在X天内进行核实，并与乙方协商解决。如甲方不同意乙方的索赔要求，应及时通知乙方并说明理由。3.4索赔答复甲方在接到乙方索赔通知书后，应在X天内给予答复。如甲方逾期未答复，视为甲方同意乙方的索赔要求。第四条争议解决4.1协商解决双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。4.2调解解决如协商不成，双方同意向X仲裁委员会申请调解。4.3仲裁解决如调解不成，任何一方均有权向X仲裁委员会申请仲裁。4.4法律途径如仲裁不成，双方同意向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第五条合同的变更和终止5.1合同变更合同履行过程中，如双方同意变更合同内容，应签订书面变更协议，并经双方盖章确认。5.2合同终止合同履行完毕，双方按照约定办理合同终止手续。第六条违约责任6.1甲方违约甲方违反合同约定，导致乙方损失的，甲方应承担违约责任，向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此造成的其他损失。6.2乙方违约乙方违反合同约定，导致甲方损失的，乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的其他损失。第七条赔偿责任7.1赔偿范围乙方在施工过程中，因过错导致甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。赔偿范围包括但不限于甲方直接经济损失、诉讼费用、仲裁费用等。7.2赔偿计算赔偿金额根据甲方实际损失金额确定，具体计算方法双方协商确定。第八条保密条款8.1保密内容双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，包括但不限于设计文件、施工方案、报价信息等，均应予以保密。8.2保密期限双方的保密义务自合同签订之日起生效，至合同终止后X年止。第九条不可抗力9.1不可抗力事件不可抗力事件指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、社会事件（如战争、动乱等）。9.2不可抗力后果由于不可抗力事件导致合同无法履行或者造成损失的，受影响的一方应立即通知对方，并在X天内提供相关证明文件。双方根据情况协商解决。第十条合同的生效、变更和解除10.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更合同履行过程中，如双方同意变更合同内容，应签订书面变更协议，并经双方盖章确认。10.3合同解除合同履行完毕，双方按照约定办理合同解除手续。第十一条其他条款11.1合同的转让未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。11.2合同的附件本合同附件包括工程图纸、工程量清单、工程进度计划等，附件与合同具有同等法律效力。11.3合同的修订合同履行过程中，如双方认为有必要修订，可签订书面修订协议，修订协议与原合同具有同等法律效力。第十二条合同的签署12.1签署日期本合同于X年X月X日签署。12.2签署地点本合同于X市X区X路X号签署。12.3签署人甲方签署人：X身份证号：X乙方签署人：X身份证号：X第十三条附件13.1工程图纸13.2工程量清单13.3工程进度计划第十四条法律适用和争议解决14.1本合同适用中华人民共和国法律。14.2双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。14.3如协商不成，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1本合同所称第三方，是指除甲方和乙方之外，与本合同无关的个体或组织，包括但不限于中介方、监理方、审计方、政府部门等。1.2第三方介入是指在合同履行过程中，由于第三方的原因或要求，导致合同双方需与其进行沟通、协调、履行相关义务等情况。第二条第三方介入的附加说明条款2.1第三方介入的通知当甲乙方在合同履行过程中遇到第三方介入的情况，应及时通知对方，并在X天内提供相关证明文件。2.2第三方介入的沟通与协调甲乙方应积极与第三方进行沟通、协调，以保证合同的顺利履行。必要时，甲乙方可以寻求专业律师或第三方专业机构的支持。2.3第三方义务的履行当甲乙方与第三方达成一致，需由第三方履行相关义务时，甲乙方应确保第三方按约定履行义务。如第三方未履行义务，甲乙方应承担相应责任。第三条第三方责任限额3.1第三方责任的确定当第三方介入导致合同双方损失时，甲乙方应根据合同约定和法律规定，确定第三方的责任。3.2第三方责任限额的确定第三方责任限额应根据第三方介入的原因、性质、影响等因素，由甲乙方协商确定。如无法确定，可寻求专业评估机构进行评估。3.3第三方责任限额的告知甲乙方应在确定第三方责任限额后，将相关信息以书面形式告知第三方。第四条第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲方、乙方的关系第三方与甲方、乙方之间不存在任何隶属、代理、委托等关系。甲乙方不应将第三方视为合作伙伴或竞争对手。4.2第三方与其他各方权益的划分第三方介入时，应明确其权益与甲乙方及其他相关方的权益划分。如涉及权益争议，由甲乙方协商解决。第五条第三方介入的合同变更5.1第三方介入导致的合同变更当第三方介入导致合同内容发生变化时，甲乙方应签订书面变更协议，并经双方盖章确认。5.2第三方介入导致的合同解除如第三方介入导致合同无法履行，甲乙方有权根据合同约定解除合同。合同解除后的善后事宜，按照合同约定和相关法律规定处理。第六条第三方介入的争议解决6.1第三方介入的争议处理当第三方介入引发争议时，甲乙方应通过友好协商解决。协商不成的，可依照合同约定的争议解决方式处理。6.2第三方作为争议第三方处理如第三方作为争议第三方参与争议解决，其权利义务应由甲乙方与第三方协商确定。第七条第三方介入的赔偿责任7.1第三方造成的损失赔偿当第三方介入导致甲乙方损失时，甲乙方有权要求第三方承担赔偿责任。赔偿范围包括但不限于直接经济损失、诉讼费用、仲裁费用等。7.2第三方赔偿责任的履行第三方应在赔偿责任确定后，按约定履行赔偿义务。如第三方未履行赔偿义务，甲乙方有权采取法律手段追究其责任。第八条第三方介入的履行保障8.1第三方介入的履行监督甲乙方应对第三方介入的履行情况进行监督，确保第三方按约定履行义务。8.2第三方介入的违约处理如第三方未履行或违反合同约定，甲乙方有权依照合同约定和相关法律规定处理。第九条附件本部分附件包括与第三方介入相关的文件、证明、评估报告等。第十条法律适用和争议解决本部分适用中华人民共和国法律。双方在履行本部分过程中发生的争议，依照合同约定的争议解决方式处理。第十一条合同的转让、变更和解除本部分的转让、变更和解除，依照合同约定的相关条款处理。第十二条合同的签署本部分的签署，依照合同约定的相关条款处理。第十三条附件本部分的附件，依照合同约定的相关条款处理。第十四条生效、失效和修订本部分自双方签字盖章之日起生效。本部分失效或修订，依照合同约定的相关条款处理。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程图纸详细要求：包含完整的工程设计图纸，包括但不限于建筑布局、结构、水电安装、通风空调等所有专业图纸。说明：工程图纸应符合国家相关设计标准和规范，并由甲方提供，乙方负责审核和提出修改意见。2.附件二：工程量清单详细要求：详细列出所有工程项目的名称、数量、单位、单价和总价，包括材料和人工费用。说明：工程量清单应准确反映工程实际需求，乙方根据清单进行施工，甲方负责审核。3.附件三：工程进度计划详细要求：详细列出工程各阶段的开始和结束时间，包括主要工程项目的进度安排。说明：工程进度计划应合理可行，乙方根据计划进行施工，甲方负责监督和调整。4.附件四：材料合格证详细要求：证明所使用材料符合国家质量标准和安全标准的合格证书。说明：材料合格证由材料供应商提供，乙方负责验证，甲方负责监督。5.附件五：施工方案详细要求：详细列出施工过程中的关键技术方案，包括施工方法、工艺流程等。说明：施工方案应科学合理，乙方根据方案进行施工，甲方负责审核。6.附件六：安全文明施工措施详细要求：列出施工过程中的安全文明施工措施，包括安全防护、环保措施等。说明：安全文明施工措施应符合国家相关法律法规，乙方负责实施，甲方负责监督。7.附件七：变更协议详细要求：当工程内容、工程量、工程期限等发生变更时，双方签订的书面变更协议。说明：变更协议应明确变更内容、范围、时间和费用等，双方签字盖章确认。8.附件八：索赔通知书详细要求：当一方认为对方违约或由于不可抗力等原因导致损失时，向对方提交的索赔通知书。说明：索赔通知书应详细说明索赔事由、损失情况和索赔金额计算，双方根据协议处理。9.附件九：索赔材料详细要求：支持索赔通知书中索赔要求的相关证明材料，包括但不限于合同条款、图纸、凭证等。说明：索赔材料应真实合法，乙方根据材料进行索赔，甲方负责审核。10.附件十：第三方评估报告详细要求：当需要第三方评估时，由第三方出具的评估报告，包括但不限于工程质量、进度、安全等方面的评估。说明：第三方评估报告应客观公正，甲乙方根据报告进行相应处理。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约违约行为：未按合同约定提供施工场地、材料、设备等。责任认定：甲方应承担违约责任，向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此造成的损失。2.乙方违约违约行为：未按合同约定完成施工任务、质量不符合要求、延期交付等。责任认定：乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。3.第三方违约违约行为：第三方未按约定履行相关义务，如供应不合格材料、提供不准确信息等。责任认定：第三方应承担违约责任，向甲乙方支付违约金，并赔偿甲乙方因此造成的损失。4.不可抗力违约行为：因不可抗力事件导致合同无法履行或造成损失。责任认定：根据合同约定和相关法律法规，甲乙双方均不承担违约责任。示例说明：若甲方未按合同约定提供施工场地，导致乙方无法按时开工，乙方有权向甲方提出索赔。甲方应根据合同约定支付违约金，并赔偿乙方因延期开工导致的额外费用。若乙方提供的材料不符合合同约定的质量标准，甲方有权拒绝接收，并要求乙方更换合格材料。乙方应承担因不合格材料导致的返工、延误等损失。第三方如供应的材料不合格，导致乙方施工受阻，乙方有权向第三方提出索赔。第三方应承担材料更换、赔偿损失等责任。全文完。2024年度建筑施工工程合同索赔合同1本合同目录一览第一条合同概述1.1合同双方1.2工程概述1.3合同金额1.4合同期限第二条索赔条件2.1索赔事件2.2索赔时效2.3索赔资料要求2.4索赔金额计算第三条索赔程序3.1索赔通知3.2索赔文件提交3.3索赔处理流程3.4索赔结果反馈第四条索赔证据4.1证据种类4.2证据提交要求4.3证据真实性保证4.4证据有效性确认第五条索赔处理5.1索赔处理原则5.2索赔处理方式5.3索赔处理时间限制5.4索赔处理结果变更第六条合同解除6.1解除条件6.2解除程序6.3解除后果处理6.4解除后合同条款效力第七条违约责任7.1违约行为7.2违约责任认定7.3违约赔偿方式7.4违约责任免除第八条争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决费用8.4争议解决结果执行第九条合同的变更和转让9.1变更条件9.2变更程序9.3转让条件9.4转让程序第十条保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3保密泄露后果10.4保密责任第十一条合同的生效、终止和解除11.1生效条件11.2终止条件11.3解除条件11.4生效、终止和解除的程序第十二条合同的附件12.1附件内容12.2附件效力12.3附件修改和补充12.4附件的保管和移交第十三条其他条款13.1不可抗力13.2法律适用13.3合同争议的诉讼或仲裁13.4合同的书面形式第十四条签字盖章14.1合同签字人14.2签字盖章程序14.3签字盖章日期14.4签字盖章地点第一部分：合同如下：第一条合同概述1.1合同双方甲方：_____________（全称：_____________）乙方：_____________（全称：_____________）1.2工程概述工程名称：_____________工程地点：_____________工程规模：_____________工程内容：_____________1.3合同金额本合同总金额为人民币（大写）：_____________元整（小写）：_____________元。1.4合同期限本合同自签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格且甲方支付完毕全部合同价款之日终止。第二条索赔条件2.1索赔事件（1）甲方违反合同约定，导致工程进度延误；（2）甲方违反合同约定，导致工程质量问题；（3）甲方违反合同约定，导致工程安全事故；（4）甲方未按约定支付工程进度款；（5）不可抗力因素导致工程损失。2.2索赔时效乙方应在知道或者应当知道索赔事件发生后_____________日内向甲方提出索赔。2.3索赔资料要求（1）索赔书面申请；（2）索赔事件的相关证据；（3）索赔金额计算依据；（4）其他与索赔有关的文件。2.4索赔金额计算乙方索赔金额的计算，应按照实际损失及合同约定进行。具体计算方法如下：（1）工程进度延误导致的损失，按照实际延误天数及日产值计算；（2）工程质量问题导致的损失，按照实际修复费用计算；（3）工程安全事故导致的损失，按照实际损失金额计算；（4）未按约定支付工程进度款导致的损失，按照应支付金额计算；（5）不可抗力因素导致的损失，按照实际损失金额计算。第三条索赔程序3.1索赔通知乙方如遇到索赔事件，应立即书面通知甲方，并说明索赔事由。3.2索赔文件提交乙方应在索赔时效内，向甲方提交索赔资料，包括但不限于索赔书面申请、相关证据、计算依据等。3.3索赔处理流程甲方收到乙方索赔资料后，应在_____________日内进行审查，并根据合同约定处理索赔事项。3.4索赔结果反馈甲方处理完乙方索赔事项后，应在_____________日内将处理结果书面反馈给乙方。第四条索赔证据4.1证据种类（1）合同文件；（2）工程图纸；（3）工程进度计划；（4）工程质量检测报告；（5）付款凭证；（6）其他与索赔有关的证据。4.2证据提交要求乙方应保证所提供的证据真实、完整、有效，并按照甲方要求的时间和方式提交。4.3证据真实性保证乙方对其提供的证据真实性承担法律责任。如有虚假，乙方应承担相应法律责任。4.4证据有效性确认甲方有权对乙方提交的证据进行审核，对不符合要求或者不充分的证据，甲方有权要求乙方补充或者重新提交。第五条索赔处理5.1索赔处理原则索赔处理应遵循公平、公正、合理的原则。5.2索赔处理方式甲方收到乙方索赔资料后，应按照合同约定进行审查和处理。如甲方认为乙方索赔合理，应按照约定支付索赔金额。如甲方认为乙方索赔不合理，应书面通知乙方并说明理由。5.3索赔处理时间限制甲方处理乙方索赔事项的时间限制为_____________日。5.4索赔处理结果变更如甲方在处理索赔事项过程中，发现新的证据或者情况发生变化，有权对索赔处理结果进行变更。第八条争议解决8.1争议解决方式甲乙双方在履行本合同时发生的任何争议，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构如双方同意通过仲裁解决争议，应提交至_____________仲裁委员会进行仲裁。8.3争议解决费用仲裁费用和诉讼费用由败诉方承担。双方均有责任承担自己的律师费用和其他相关费用。8.4争议解决结果执行争议解决后，败诉方应在判决书生效后_____________日内履行完毕。如败诉方逾期不履行，胜诉方有权向法院申请强制执行。第九条合同的变更和转让9.1变更条件本合同履行过程中，如因特殊情况需要变更，甲乙双方可协商一致进行变更。变更内容应签订书面补充协议，与本合同具有同等法律效力。9.2变更程序合同变更应经甲乙双方协商一致，并签订书面补充协议。补充协议经双方签字盖章后生效。9.3转让条件未经对方书面同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。9.4转让程序如甲乙双方同意转让本合同权利和义务，应签订书面转让协议，并报送对方审查。对方同意后，转让协议生效。第十条保密条款10.1保密内容甲乙双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。10.2保密期限保密期限自本合同签字盖章之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。10.3保密泄露后果如甲乙一方违反保密义务，导致对方损失的，应承担赔偿责任。10.4保密责任甲乙双方应采取适当措施，确保其员工、顾问等不泄露对方的保密信息。第十一条合同的生效、终止和解除11.1生效条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。11.2终止条件本合同在下列条件之一满足时终止：（1）工程竣工验收合格，且甲方支付完毕全部合同价款；（2）双方书面同意终止；（3）依法应终止的其他情形。11.3解除条件本合同在下列条件之一满足时解除：（1）双方书面同意解除；（2）依法应解除的其他情形。11.4生效、终止和解除的程序合同生效、终止和解除，应签订书面协议，并报送对方审查。对方同意后，书面协议生效。第十二条合同的附件12.1附件内容本合同附件包括：（1）工程图纸；（2）工程量清单；（3）工程进度计划；（4）其他与合同有关的文件。12.2附件效力附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。12.3附件修改和补充附件的修改和补充，应签订书面协议，并报送对方审查。对方同意后，书面协议生效。12.4附件的保管和移交甲乙双方应妥善保管合同附件，合同终止或解除后，应按照约定及时移交对方。第十三条其他条款13.1不可抗力因不可抗力导致本合同无法履行或者造成损失的，甲乙双方应按实际情况协商解决。13.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律。13.3合同争议的诉讼或仲裁如甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼或提交仲裁。13.4合同的书面形式本合同及附件均为书面形式，一式两份，甲乙双方各执一份。第十四条签字盖章14.1合同签字人甲方签字人：_____________乙方签字人：_____________14.2签字盖章程序甲乙双方签字盖章后，本合同即刻生效。14.3签字盖章第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义在本合同中，第三方指的是除甲方和乙方之外的任何个人、团体或机构。第三方介入是指在合同履行过程中，除甲乙双方外，第三方以某种方式参与合同的履行、监督或争议解决等环节。1.2第三方种类第三方包括但不限于：（1）工程监理单位；（2）质量检测机构；（3）安全监督机构；（4）金融机构；（5）中介服务机构；（6）法律法规规定的其他第三方。第二条第三方介入的条件和程序2.1介入条件（1）甲乙双方书面同意第三方介入；（2）第三方具备相应的资质和能力；（3）第三方介入不违反相关法律法规；（4）第三方介入不损害甲乙双方的合法权益。2.2介入程序（1）甲乙双方协商一致，确定第三方介入的事项和范围；（2）甲乙双方与第三方签订书面协议，明确双方的权利和义务；（3）第三方按照约定的事项和范围介入合同履行；（4）甲乙双方与第三方共同监督合同履行，确保合同目标的实现。第三条第三方责任限额3.1第三方责任第三方介入合同履行过程中，应严格按照约定的事项和范围履行义务。如因第三方原因导致合同履行出现问题，第三方应承担相应的责任。3.2责任限额第三方承担的责任限额应根据合同约定和法律法规规定确定。如合同中未明确责任限额，双方可协商确定。3.3责任免除（1）不可抗力导致的事故；（2）甲方乙方的故意行为或重大过失；（3）第三方无法预见或无法避免的情况。第四条第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲方第三方介入合同履行，不代表甲方转移合同义务。甲方仍应按照合同约定履行义务，并承担合同约定的责任。4.2第三方与乙方第三方介入合同履行，不代表乙方转移合同义务。乙方仍应按照合同约定履行义务，并承担合同约定的责任。4.3第三方与第三方第三方之间无合同关系。各第三方应分别对甲乙双方履行合同义务，并分别承担相应的责任。第五条第三方介入的变更和终止5.1变更条件第三方介入合同履行过程中，如因特殊情况需要变更，甲乙双方可协商一致进行变更。变更内容应签订书面补充协议，与本合同具有同等法律效力。5.2终止条件（1）第三方严重违约；（2）法律法规规定应当终止第三方介入的情形。5.3终止程序甲乙双方终止第三方介入时，应与第三方协商一致，并签订书面终止协议。终止协议经双方签字盖章后生效。第六条第三方介入的违约处理6.1第三方违约第三方介入合同履行过程中，如发生违约行为，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。6.2违约处理程序（1）甲乙双方书面通知第三方；（2）第三方在收到通知后_____________日内提出异议；（3）甲乙双方与第三方协商解决违约事项；（4）甲乙双方根据协商结果采取相应措施。第七条第三方介入的争议解决7.1争议解决方式（1）友好协商；（2）调解；（3）仲裁；（4）诉讼。7.2争议解决机构如甲乙双方选择仲裁或诉讼解决争议，应提交至_____________仲裁委员会或人民法院进行。7.3争议解决费用仲裁费用和诉讼费用由败诉方承担。双方均有责任承担自己的律师费用和其他相关费用。第八条第三方介入的合同效力8.1合同效力本合同及第三方介入的书面协议，自甲乙双方签字盖章之日起生效。8.2合同第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程图纸及技术资料：包括但不限于设计图纸、施工图纸、施工方案、技术规范等。2.工程量清单：包括工程项目的详细数量、单价、总价等。3.施工合同：包括施工合同、补充协议、施工合同的变更、解除等文件。4.施工进度计划：包括施工进度安排、关键节点计划等。5.施工组织设计：包括施工组织方案、施工人员安排、施工设备配置等。6.安全生产责任书：包括安全生产目标、安全生产措施、安全事故应急预案等。7.质量保证体系文件：包括质量计划、质量控制程序、质量记录等。8.付款凭证：包括但不限于工程进度款支付凭证、结算凭证等。9.竣工资料：包括竣工图纸、竣工报告、验收证书等。10.合同履行过程中产生的其他文件：包括但不限于会议纪要、往来函件、现场照片、视频资料等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为：（1）未按约定支付工程进度款；（2）未按约定提供施工场地；（3）未按约定提供施工所需的水、电、道路等；（4）未按约定提供设计变更或施工变更；（5）未按约定履行工程验收及支付尾款；（6）其他违反合同约定的行为。2.乙方违约行为：（1）未按约定完成施工任务；（2）未按约定保证工程质量；（3）未按约定保证工程进度；（4）未按约定提供施工所需的技术资料；（5）未按约定履行工程验收及支付尾款；（6）其他违反合同约定的行为。3.违约责任认定：（1）违约行为导致工程延期，违约方应承担相应的违约金；（2）违约行为导致工程质量问题，违约方应负责修复，并承担相应的违约金；（3）违约行为导致工程安全事故，违约方应承担相应的责任；（4）违约行为导致合同解除，违约方应承担相应的违约金；（5）违约行为导致其他损失，违约方应承担相应的赔偿责任。全文完。2024年度建筑施工工程合同索赔合同2本合同目录一览第一条合同概述1.1工程概况1.2合同双方1.3工程日期第二条索赔条件2.1索赔事件2.2索赔时效2.3索赔资料第三条索赔金额3.1计算方法3.2证明材料3.3审核程序第四条索赔处理4.1协商解决4.2调解程序4.3仲裁或诉讼第五条索赔责任5.1索赔责任主体5.2索赔费用承担5.3索赔失败后果第六条合同变更6.1变更条件6.2变更程序6.3变更效果第七条违约责任7.1违约行为7.2违约责任承担7.3违约解除合同第八条争议解决8.1争议范围8.2调解机构8.3仲裁或诉讼地点第九条合同的解除9.1解除条件9.2解除程序9.3解除后果第十条合同的终止10.1终止条件10.2终止程序10.3终止后果第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3泄密责任第十二条法律适用及争议解决12.1法律适用12.2争议解决方式12.3诉讼或仲裁法院第十三条其他条款13.1合同的转让13.2附件13.3修订历史第十四条签署及生效14.1签署日期14.2签署地点14.3合同生效时间第一部分：合同如下：第一条合同概述1.1工程概况本合同所述工程为X项目，位于X地区，工程内容包括X等。1.2合同双方甲方：X公司乙方：X建筑公司1.3工程日期本工程预计开工日期为2024年X月X日，预计竣工日期为2024年X月X日。第二条索赔条件2.1索赔事件（1）因设计变更导致工程量增加或减少；（2）因甲方原因导致工程延期；（3）不可抗力因素导致的损失；（4）甲方违反合同规定，造成乙方损失的。2.2索赔时效乙方应在得知索赔事件发生后X日内，向甲方提出书面的索赔通知。2.3索赔资料乙方在提出索赔通知时，应附上相关证明材料，包括但不限于：（1）合同条款；（2）工程进度报告；（3）损失计算依据；（4）其他与索赔有关的文件。第三条索赔金额3.1计算方法索赔金额的计算，应按照实际损失进行，包括但不限于人工费、材料费、设备费等。3.2证明材料乙方在提出索赔通知时，应提供相关证明文件，以证明索赔金额的准确性。3.3审核程序甲方收到乙方索赔通知后，应在X日内对索赔资料进行审核，并将审核结果通知乙方。第四条索赔处理4.1协商解决甲乙双方应通过友好协商的方式解决索赔事宜。4.2调解程序如协商不成，双方可同意邀请第三方进行调解。4.3仲裁或诉讼如调解不成，乙方有权选择仲裁或向人民法院提起诉讼。第五条索赔责任5.1索赔责任主体乙方提出索赔时，应保证所提供的信息真实、准确，否则甲方有权拒绝赔偿。5.2索赔费用承担乙方在施工过程中，因自身原因导致的损失，由乙方自行承担。5.3索赔失败后果如乙方提出的索赔被甲方拒绝，乙方应承担因此产生的一切后果。第六条合同变更6.1变更条件合同履行过程中，如遇特殊情况，需对合同内容进行变更，双方可协商一致进行变更。6.2变更程序合同变更应采用书面形式，并由双方签字盖章确认。6.3变更效果合同变更自双方签字盖章之日起生效，对双方具有约束力。第八条争议解决8.1争议范围本合同履行过程中发生的争议，包括但不限于合同条款解释、履行情况、变更、解除、终止及违约等事项。8.2调解机构如双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向甲方所在地具有相应资质的调解机构申请调解。8.3仲裁或诉讼地点如调解不成，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第九条合同的解除9.1解除条件（1）双方协商一致；（2）发生不可抗力因素，导致合同无法履行；（3）一方明确表示不履行主要债务；（4）一方违反合同规定，严重违约；（5）法律、法规规定的其他解除条件。9.2解除程序合同解除应采用书面形式，并由双方签字盖章确认。9.3解除后果合同解除后，双方应按照合同约定处理善后事宜，包括但不限于结算、支付、交付等。第十条合同的终止10.1终止条件（1）合同约定的工程竣工并验收合格；（2）双方协商一致终止合同；（3）合同解除；（4）法律、法规规定的其他终止条件。10.2终止程序合同终止应采用书面形式，并由双方签字盖章确认。10.3终止后果合同终止后，双方应按照合同约定处理善后事宜，包括但不限于结算、支付、交付等。第十一条保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。11.2保密期限保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或解除之日止。11.3泄密责任如一方违反保密义务，导致对方遭受损失，违约方应承担赔偿责任。第十二条法律适用及争议解决12.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。12.2争议解决方式如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向甲方所在地具有相应资质的调解机构申请调解；调解不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。12.3诉讼或仲裁法院如双方选择诉讼解决争议，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。第十三条其他条款13.1合同的转让未经对方同意，任何一方不得将合同的全部或部分权利、义务转让给第三方。13.2附件本合同附件包括：（1）合同协议书；（2）工程设计文件；（3）施工图纸；（4）其他与合同有关的文件。13.3修订历史本合同如有修订，修订内容应采用书面形式，并由双方签字盖章确认。第十四条签署及生效14.1签署日期本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2签署地点本合同于X地签署。14.3合同生效时间本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入1.1定义本合同所称第三方，是指除甲乙方之外，参与合同履行过程的各方，包括但不限于中介方、监理方、调解机构等。1.2第三方责任第三方介入合同履行过程中，应对其行为负责，并承担相应法律责任。第二条第三方介入程序2.1邀请第三方甲乙双方如需第三方介入，应提前X日书面通知对方。2.2第三方选择甲乙双方应共同协商选择第三方，并签订书