2024年度园林绿化工程合同工程范围与质量标准2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度园林绿化工程合同工程范围与质量标准本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程性质2.工程范围2.1绿化区域2.2绿化植物种类2.3绿化面积2.4绿化设计要求3.质量标准3.1植物质量3.2种植质量3.3景观效果3.4工程验收标准4.工程进度4.1施工周期4.2施工计划4.3关键节点4.4进度调整5.工程投资5.1工程总价5.2付款方式5.3付款进度5.4价格调整6.施工要求6.1施工材料6.2施工工艺6.3施工安全6.4环境保护7.工程变更7.1变更条件7.2变更程序7.3变更费用7.4变更影响8.工程验收8.1验收条件8.2验收程序8.3验收标准8.4验收结果处理9.保修责任9.1保修期限9.2保修范围9.3保修程序9.4保修责任分配10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿10.4违约解决方式11.争议解决11.1争议范围11.2协商解决11.3调解解决11.4诉讼解决12.合同的生效、变更和解除12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同解除条件12.4合同解除后果处理13.其他条款13.1合同的组成部分13.2合同的保管13.3合同的修改13.4合同的转让14.合同的签订日期及签字盖章14.1签订日期14.2签字盖章14.3合同副本14.4合同正本存档第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1工程名称：2024年度园林绿化工程1.2工程地点：市区街道1.3工程规模：占地面积平方米，包括个区块1.4工程性质：公共绿化工程第二条工程范围2.1绿化区域：包括但不限于公园、道路两侧、广场等公共区域2.2绿化植物种类：包括但不限于乔木、灌木、地被植物等2.3绿化面积：按照工程设计图纸及工程量清单确定2.4绿化设计要求：遵循城市绿化规划标准，结合地域特色，打造具有观赏性、生态性、功能性的绿化景观第三条质量标准3.1植物质量：符合国家及行业标准，苗木要求健康、无病虫害、生长旺盛3.2种植质量：植物种植位置、间距、深度等符合设计要求，保证植物成活率3.4工程验收标准：按照合同约定的质量标准、规范及验收程序进行验收第四条工程进度4.1施工周期：自合同签订之日起至工程验收合格之日止4.2施工计划：承包人应根据工程量、工程进度要求制定施工计划，并报发包人审批4.3关键节点：包括但不限于工程开工、植物种植、景观设施安装等4.4进度调整：如因特殊情况导致工程进度延误，双方可协商调整进度计划第五条工程投资5.1工程总价：人民币万元（大写：）5.2付款方式：合同签订后，发包人按照工程进度支付工程款5.3付款进度：根据工程实际完成情况，按照约定的付款比例支付5.4价格调整：如遇市场价格波动，双方可协商调整工程价格第六条施工要求6.1施工材料：符合国家及行业标准，具备产品质量检验报告6.2施工工艺：遵循行业规范，确保施工质量6.3施工安全：严格执行国家及地方安全生产法规，确保施工过程中人员安全6.4环境保护：遵守国家及地方环境保护法规，确保施工过程中对环境的影响降至最低第八条工程变更8.1变更条件：合同执行过程中，如遇不可抗力或双方协商一致，可以对合同内容进行变更8.2变更程序：变更内容需双方协商一致，并以书面形式签订变更协议8.3变更费用：变更导致的额外费用，按照双方协商的结果进行分担8.4变更影响：因变更导致的工程进度、质量等影响，双方应协商解决第九条工程验收9.1验收条件：工程完成后，达到合同约定的质量标准，方可进行验收9.2验收程序：按照合同约定的验收程序进行，包括初步验收和最终验收9.3验收标准：按照合同约定的质量标准、规范及验收程序进行验收9.4验收结果处理：验收不合格的，承包人应按照验收意见进行整改，直至达到合同约定的质量标准第十条保修责任10.1保修期限：自工程验收合格之日起，不少于壹年10.2保修范围：包括但不限于绿化植物、景观设施等10.3保修程序：发包人发现质量问题，应及时通知承包人，承包人应在接到通知后个工作日内予以修复10.4保修责任分配：因承包人原因导致的质量问题，由承包人承担修复责任和相应损失第十一条违约责任11.1违约情形：包括但不限于未按合同约定履行义务、擅自变更合同内容等11.2违约责任承担：违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等11.3违约赔偿：违约方应按照实际损失赔偿对方，损失难以确定的，违约金为合同金额的%11.4违约解决方式：双方应通过协商解决，协商不成的，可依法向合同签订地的人民法院提起诉讼第十二条争议解决12.1争议范围：合同履行过程中发生的任何争议12.2协商解决：双方应通过协商解决，协商不成的，可依照本合同约定的争议解决方式进行12.3调解解决：双方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解，调解不成的，可依法向人民法院提起诉讼12.4诉讼解决：如双方未能通过协商、调解解决争议，可依法向合同签订地的人民法院提起诉讼第十三条其他条款13.1合同的组成部分：本合同及其附件、补充协议等均为合同组成部分，具有同等法律效力13.2合同的保管：双方各自保管本合同副本，正本存档于发包人处13.3合同的修改：合同履行过程中，如需修改，须经双方协商一致，并以书面形式签订修改协议13.4合同的转让：未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方第十四条合同的签订日期及签字盖章14.1签订日期：年月日14.2签字盖章：合同双方代表签字并加盖公章后生效14.3合同副本：双方各执一份，具有同等法律效力14.4合同正本存档：合同正本存档于发包人处，以备查验第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1定义：第三方是指本合同之外，与甲乙方无直接合同关系的个人或实体。a)工程咨询、设计、监理等中介机构的介入；b)材料供应商、设备供应商的介入；c)工程融资、保险、担保等金融机构的介入；d)政府相关部门、行业协会等机构的监督和检查。16.第三方责任16.1第三方责任限定：第三方对甲乙方之间的合同义务和责任不承担任何直接或间接责任。16.2第三方义务：第三方应遵守相关法律法规和行业规范，按照甲乙方的要求提供服务或产品。16.3第三方权利：第三方在其职责范围内，享有合同约定的权利。17.第三方与甲乙方的关系17.1甲乙方与第三方建立合同关系时，应明确约定第三方的权利和义务，以及与甲乙方的关系。17.2甲乙方应承担第三方介入带来的风险和损失，包括但不限于第三方违约、侵权等。17.3甲乙方应负责协调第三方与甲乙方之间的沟通和协作，确保工程顺利进行。18.第三方介入的协调和管理18.1甲乙方应建立健全第三方介入的协调和管理机制，确保第三方按合同要求履行义务。18.2甲乙方应监督第三方依法合规经营，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。18.3甲乙方应对第三方提供的服务或产品进行定期评估，必要时采取措施予以调整。19.第三方违约处理19.1第三方违约处理：第三方未按合同约定履行义务的，甲乙方有权按合同约定和法律规定追究其责任。19.2第三方侵权处理：第三方侵犯甲乙方合法权益的，甲乙方有权依法维护自身权益。20.第三方责任限额20.1第三方责任限额：甲乙方根据本合同有第三方介入时，双方应明确第三方的责任限额。20.2责任限额的确定：责任限额可根据第三方类型、介入程度、合同金额等因素进行确定。20.3责任限额的调整：甲乙方可根据工程实际进展和第三方表现，适时调整责任限额。21.第三方退出21.1第三方退出的条件：第三方因违约、侵权或其他原因导致合同解除的。21.2第三方退出的程序：第三方退出时，应按照合同约定和法律规定办理相关手续。21.3第三方退出的后果：第三方退出不影响甲乙方之间的合同关系，甲乙方仍应按合同约定履行义务。22.附加条款22.1甲乙方与第三方签订合同时，应附加本章条款，作为合同的一部分。22.2本章条款的修改和补充：本章条款可根据甲乙方协商一致进行修改和补充。22.3本章条款的生效：本章条款自合同签字盖章之日起生效。23.合同的签署与备案23.1甲乙方代表应在本合同及其附加条款上签字盖章，以示认可。23.2甲乙方应将本合同及其附加条款报相关政府部门备案，以确保合同的合法性。24.合同的履行、变更、解除和终止24.1甲乙方应严格按照本合同及其附加条款的约定履行合同义务。24.2合同的变更、解除和终止，应依照法律法规和本合同的约定办理。24.3合同的终止并不意味着甲乙方对第三方责任的免除，甲乙方仍应承担相应的责任。25.违约责任25.1甲乙方违反本合同及其附加条款的，应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。25.2第三方违反合同约定或法律法规的，甲乙方有权依法追究其责任。26.争议解决26.1甲乙方与第三方之间的争议，应通过协商解决。协商不成的，可依照本合同约定的争议解决方式进行。26.2争议解决过程中，甲乙方应保持合作态度，共同维护双方的合法权益。27.适用法律和管辖27.1本合同及其附加条款的签订、履行、第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计图纸附件二：工程量清单附件三：材料及设备供应商名单附件四：施工计划及进度表附件五：工程质量标准及验收规范附件六：合同履行过程中的变更协议附件七：第三方介入的合同协议附件八：保险、担保等金融机构提供的相关文件附件九：政府相关部门、行业协会的监督和检查文件附件十：其他与合同履行相关的文件和资料附件一：工程设计图纸详细要求和说明：工程设计图纸应包括平面图、立面图、剖面图等，详细展示工程布局、植物配置、景观设施等。图纸应符合国家及行业标准，具备清晰、准确、完整的特点。附件二：工程量清单详细要求和说明：工程量清单应详细列明工程所需的材料、设备、人工等各项费用，并附上相应的规格、数量、单价等详细信息。清单应经过甲乙双方确认，作为合同金额计算的依据。附件三：材料及设备供应商名单详细要求和说明：材料及设备供应商名单应包括供应商名称、地址、联系方式等信息，以及所提供的材料和设备的规格、型号、价格等详细信息。附件四：施工计划及进度表详细要求和说明：施工计划及进度表应明确施工的时间节点、工程内容、施工队伍等信息，并根据实际情况适时调整。进度表应符合合同约定的施工周期要求。附件五：工程质量标准及验收规范详细要求和说明：工程质量标准及验收规范应包括国家及行业标准，以及甲乙方约定的具体质量要求。规范应详细列明验收的标准和程序，确保工程质量的达标。附件六：合同履行过程中的变更协议详细要求和说明：变更协议应详细记录合同履行过程中双方达成的变更内容，包括工程范围、质量标准、工期等。变更协议应经双方签字盖章，具有法律效力。附件七：第三方介入的合同协议详细要求和说明：第三方介入的合同协议应明确第三方的权利义务、责任限额、协调管理等事项。协议应符合国家及行业标准，保障甲乙方的合法权益。附件八：保险、担保等金融机构提供的相关文件详细要求和说明：保险、担保等金融机构提供的相关文件应包括保险单据、保函、担保协议等，证明金融机构对工程的保险和担保责任。附件九：政府相关部门、行业协会的监督和检查文件详细要求和说明：政府相关部门、行业协会的监督和检查文件应包括监督报告、检查记录等，证明工程合规性和质量状况。附件十：其他与合同履行相关的文件和资料详细要求和说明：其他与合同履行相关的文件和资料包括但不限于工程进度报告、验收报告、合同履行过程中的沟通记录等。说明二：违约行为及责任认定：1)甲乙方未按合同约定履行义务；2)第三方未按合同约定提供服务或产品；3)甲乙方擅自变更合同内容；4)甲乙方未按约定时间支付工程款；5)第三方侵犯甲乙方合法权益。违约责任认定标准：1)违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等；2)违约方的违约行为导致工程进度、质量等受到影响，应承担相应的责任；3)违约方应按照实际损失赔偿对方，损失难以确定的，违约金为合同金额的%；4)违约方应承担因违约所产生的其他费用，如诉讼费、仲裁费等。简要示例说明：1)若甲乙方未按合同约定履行义务，如未按时提供施工场地，导致工程延期，应承担相应的违约责任；2)若第三方未按合同约定提供服务或产品，如材料供应商提供的材料质量不合格，应由第三方承担违约责任；3)若甲乙方擅自变更合同内容，如增加工程量，导致合同金额增加，应承担违约责任；4)若甲乙方未按约定时间支付工程款，应承担违约责任，并支付违约金；5)若第三方侵犯甲乙方合法权益，如擅自使用甲方的商标，应承担侵权责任。全文完。2024年度园林绿化工程合同工程范围与质量标准1本合同目录一览1.工程概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程性质2.工程范围2.1施工内容2.2施工区域2.3施工期限2.4施工材料3.质量标准3.1绿化植物质量3.2绿化布局质量3.3绿化施工质量3.4绿化养护质量4.工程进度4.1施工计划4.2施工进度报告4.3进度调整4.4进度延误处理5.工程费用5.1工程总价5.2工程款支付5.3工程变更费用5.4工程索赔6.施工安全6.1安全生产责任6.2安全施工措施6.3安全事故处理6.4安全生产培训7.合同的履行与验收7.1合同履行期限7.2工程验收标准7.3验收程序7.4验收结果处理8.保修与维护8.1保修期限8.2保修范围8.3保修责任8.4维护责任9.合同变更与解除9.1合同变更条件9.2合同变更程序9.3合同解除条件9.4合同解除程序10.违约责任10.1违约行为10.2违约责任认定10.3违约赔偿10.4违约解除合同11.争议解决11.1争议解决方式11.2协商解决11.3调解解决11.4诉讼解决12.合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件12.2合同变更条件12.3合同终止条件12.4合同终止后的义务13.其他条款13.1合同的保密条款13.2合同的不可抗力条款13.3合同的法律法规适用条款13.4合同的争议解决外条款14.附件14.1工程设计图纸14.2施工方案14.3植物材料清单14.4合同履行过程中产生的其他文件第一部分：合同如下：第一条工程概述1.1工程名称：2024年度园林绿化工程1.2工程地点：市区街道1.3工程规模：平方米1.4工程性质：公共绿化工程第二条工程范围2.1施工内容：包括但不限于绿化植物的种植、移植、养护，绿化区域的铺设、景观小品的建设等。2.2施工区域：街道两侧、公园内、广场等公共区域2.3施工期限：自合同签订之日起至2024年12月31日止2.4施工材料：绿化植物、铺装材料、景观小品等，具体材料品种和数量详见附件。第三条质量标准3.1绿化植物质量：应符合国家相关标准和行业规定，植物品种、数量、规格、质量等应满足设计图纸和工程要求。3.2绿化布局质量：绿化布局应合理，符合设计图纸和工程要求，植物搭配应和谐，达到美化环境的效果。3.3绿化施工质量：施工应严格按照施工方案和设计图纸进行，施工过程中应确保植物成活率和绿化效果。3.4绿化养护质量：工程验收后，承包方应负责绿化植物的养护工作，确保植物生长良好，绿化区域整洁美观。第四条工程进度4.1施工计划：承包方应根据工程量和施工条件制定详细的施工计划，并报甲方备案。4.2施工进度报告：承包方应定期向甲方报告施工进度，如有进度延误，应提前告知甲方并采取措施予以解决。4.3进度调整：如因特殊情况导致施工进度延误，双方可协商调整进度计划。4.4进度延误处理：如承包方未按约定完成施工，应按合同约定承担相应的违约责任。第五条工程费用5.1工程总价：人民币万元整（大写：X）5.2工程款支付：甲方按照工程进度分阶段支付工程款，具体支付比例和时间详见附件。5.3工程变更费用：如工程发生变更，变更部分的费用按合同约定予以调整。5.4工程索赔：双方因履行合同发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第六条施工安全6.1安全生产责任：承包方应严格按照国家安全生产法律法规和相关标准的要求，确保施工过程中的安全生产。6.2安全施工措施：承包方应制定并落实安全施工措施，防止安全事故的发生。6.3安全事故处理：如发生安全事故，承包方应立即报告甲方，并按国家法律法规和合同约定处理。6.4安全生产培训：承包方应定期对施工人员进行安全生产培训，提高施工人员的安全意识。第八条保修与维护8.1保修期限：自工程验收合格之日起算，为期贰年。8.2保修范围：包括但不限于绿化植物、绿化设施、绿化区域内的土建工程等。8.3保修责任：承包方在保修期内负责保修工作，如因施工原因导致质量问题，承包方应负责修复。8.4维护责任：保修期外，绿化植物的养护、维护工作由甲方负责，承包方提供技术指导。第九条合同变更与解除9.1合同变更条件：合同履行过程中，如遇特殊情况，需对合同内容进行变更，双方可协商一致进行变更。9.2合同变更程序：合同变更内容应以书面形式签订，经双方盖章确认后生效。9.3合同解除条件：合同履行过程中，如一方违约严重，导致合同无法履行，对方有权解除合同。9.4合同解除程序：合同解除应经双方协商一致，并签订书面解除协议。第十条违约责任10.1违约行为：包括但不限于未按约定完成施工、未按约定支付工程款等。10.2违约责任认定：违约方应承担相应的违约责任，具体责任按合同约定和法律法规规定执行。10.3违约赔偿：违约方应赔偿对方因违约所造成的直接经济损失。10.4违约解除合同：严重违约方对方有权解除合同，并追究违约方的法律责任。第十一条争议解决11.1.1调解：向合同签订地的人民调解委员会申请调解。11.1.2仲裁：向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。11.1.3诉讼：向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2协商解决：双方通过友好协商，达成一致解决方案。11.3调解解决：向合同签订地的人民调解委员会申请调解，调解不成的，可选择仲裁或诉讼。11.4诉讼解决：向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同变更条件：合同履行过程中，双方可协商一致进行变更。12.3合同终止条件：合同约定的工程完毕，工程验收合格，双方办理完毕结算手续。12.4合同终止后的义务：合同终止后，承包方应按照合同约定完成工程资料的移交，并提供必要的技术支持。第十三条其他条款13.1合同的保密条款：双方应对合同内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。13.2合同的不可抗力条款：因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。13.3合同的法律法规适用条款：本合同适用中华人民共和国法律法规，如有冲突，应以法律法规为准。13.4合同的争议解决外条款：本合同争议解决条款以外的其他事项，双方应友好协商解决。第十四条附件14.1工程设计图纸：详见附件一。14.2施工方案：详见附件二。14.3植物材料清单：详见附件三。14.4合同履行过程中产生的其他文件：详见附件四。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1第三方定义：本合同所述第三方是指除甲乙方之外，参与或涉及本工程的其他各方，包括但不限于设计单位、施工单位、材料供应商、监理单位、检测机构、金融机构等。15.2第三方责任：第三方应按照合同约定和相关法律法规履行其职责，并对因其原因导致的工程损失承担责任。15.3第三方权利：第三方有权根据合同约定，获得相应的工程款项和待遇。第十六条第三方介入的额外条款及说明16.1第三方选择：甲方应根据工程需要，选择具有相应资质和良好信誉的第三方，并报乙方备案。16.2第三方协作：甲乙双方应积极与第三方协作，确保工程顺利进行。16.3第三方变更：如第三方发生变更，甲方应及时通知乙方，并办理相关手续。16.4第三方违约：如第三方未按合同约定履行义务，甲方有权按合同约定追究其责任。第十七条第三方责任限额17.1责任限额定义：第三方责任限额是指甲方对第三方在合同约定范围内的违约行为所承担的责任限制。17.2责任限额约定：除非合同另有约定，甲方对第三方的违约行为所承担的责任限额不应超过甲方已支付给第三方的款项。17.3责任限额调整：如甲方认为有必要调整第三方责任限额，应与乙方协商一致，并签订书面补充协议。第十八条第三方与甲乙方的关系18.1第三方与甲方：第三方应服从甲方的管理和监督，按照甲方的要求履行合同义务。18.2第三方与乙方：乙方应尊重第三方的合法权益，不得干预第三方的正常施工和管理。18.3第三方与其他各方：第三方与其他各方应相互配合，共同确保工程顺利进行。第十九条第三方违约处理19.1第三方违约：如第三方发生违约行为，甲方有权按合同约定和法律法规规定处理。19.2第三方违约责任：第三方应承担因其违约行为导致的工程损失，并向甲方支付违约金。19.3第三方违约解除合同：如第三方严重违约，甲方有权解除合同，并追究其法律责任。第二十十条第三方争议解决20.1.1调解：向合同签订地的人民调解委员会申请调解。20.1.2仲裁：向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。20.1.3诉讼：向合同签订地人民法院提起诉讼。20.2协商解决：第三方与甲方或乙方通过友好协商，达成一致解决方案。20.3调解解决：向合同签订地的人民调解委员会申请调解，调解不成的，可选择仲裁或诉讼。20.4诉讼解决：向合同签订地人民法院提起诉讼。第二十一条合同的生效、变更与终止21.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。21.2合同变更条件：合同履行过程中，双方可协商一致进行变更。21.3合同终止条件：合同约定的工程完毕，工程验收合格，双方办理完毕结算手续。21.4合同终止后的义务：合同终止后，第三方应按照合同约定完成工程资料的移交，并提供必要的技术支持。第二十二条其他条款22.1合同的保密条款：双方应对合同内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。22.2合同的不可抗力条款：因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。22.3合同的法律法规适用条款：本合同适用中华人民共和国法律法规，如有冲突，应以法律法规为准。22.4合同的争议解决外条款：本合同争议解决条款以外的其他事项，双方应友好协商解决。第二十三条附件23.1工程设计图纸：详见附件一。23.2施工方案：详见附件二