小区建筑地暖施工合同范本

小区建筑地暖施工合同范本合同编号：__________鉴于甲方为修建住宅小区，需要进行建筑地暖施工，经双方友好协商，就建筑地暖施工事宜达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：____________________住宅小区建筑地暖施工项目1.2工程地点：____________________（详细地址）1.3工程规模：____________________（平方米）1.4工程预算：____________________元1.5工程质量标准：符合国家相关法律法规及行业标准。二、乙方的义务2.1乙方应按照甲方的要求，按时完成建筑地暖施工任务。2.2乙方应确保地暖施工质量，不得使用不合格材料，不得偷工减料。2.3乙方应按照约定时间交付工程，如有延期，应支付违约金。2.4乙方应对施工过程中的安全负责，确保施工人员的人身安全。三、甲方的义务3.1甲方应按照约定时间支付工程款。3.2甲方应提供施工所需的相关资料和场地。3.3甲方应对乙方施工过程中出现的问题给予及时解决。四、合同价格及支付方式4.1双方确认，本工程合同价格为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。4.2甲方支付乙方工程款分三个阶段：第一阶段：工程开工前，支付合同总价的30%；第二阶段：工程进度达到50%时，支付合同总价的30%；第三阶段：工程验收合格后，支付合同总价的40%。4.3甲方支付乙方工程款时，乙方应提供等额的税务发票。五、工程验收5.1工程验收标准：按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行。5.2工程验收时间：工程完成后，由甲方组织验收。5.3乙方应配合甲方进行工程验收，提供相关资料。六、违约责任6.1乙方未按照约定时间完成工程的，应支付违约金，违约金为合同总价的1%。6.2甲方未按照约定时间支付工程款的，应支付滞纳金，滞纳金为应付款项的1%。6.3因乙方原因导致工程质量不合格的，乙方应负责返工及赔偿甲方损失。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：______________________乙方（盖章）：______________________甲方代表（签名）：_______________乙方代表（签名）：_______________签订日期：________________一、附件列表：1.施工图纸和技术规范2.工程预算明细表3.税务发票4.工程验收报告5.施工许可证6.安全生产许可证7.乙方资质证明文件8.甲方支付凭证9.乙方违约金计算公式10.争议解决机构的相关证明文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成工程的，认定为违约行为。2.甲方未按照约定时间支付工程款的，认定为违约行为。3.乙方使用不合格材料或偷工减料的，认定为违约行为。4.工程验收不合格的，认定为乙方违约行为。5.乙方未能配合甲方进行工程验收的，认定为违约行为。6.双方未按照约定解决争议的，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指住宅小区的开发商或业主。2.乙方：指承担建筑地暖施工的单位或个人。3.工程验收：指对施工完成的工程进行检查，以确认其是否符合合同约定及国家标准的过程。4.违约金：指一方不履行合同义务时，应向对方支付的金钱赔偿。5.滞纳金：指逾期支付款项时，应支付的额外费用。6.争议解决：指通过协商、调解、仲裁或诉讼等方法，解决合同履行过程中产生的纠纷。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应采取措施加快进度，如有需要，甲方应提供必要的支持。2.工程质量问题：乙方应立即进行整改，直至符合合同约定及国家标准。3.工程款支付纠纷：双方应按照合同约定的支付方式和时间履行付款义务。4.验收不合格：乙方应按照验收意见进行整改，重新申请验收。5.争议产生：双方应尝试友好协商解决，协商不成的，可向有管辖权的人民法院起诉。五、所有应用场景：1.适用于住宅小区建筑