酒庄商业综合体施工合同

酒庄商业综合体施工合同合同编号：__________1.名称：____________________2.地址：____________________3.联系人：__________________4.联系电话：________________1.名称：____________________2.地址：____________________3.联系人：__________________4.联系电话：________________鉴于甲方为酒庄商业综合体项目的业主，乙方为具有相关施工资质和经验的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，甲乙双方本着平等自愿、诚实守信的原则，就乙方为甲方提供酒庄商业综合体施工服务事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概述1.1工程名称：酒庄商业综合体施工项目1.2工程地点：____________________1.3工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程、园林景观工程等。1.4工程规模：____________________1.5工程预算：____________________二、合同价格2.1本合同约定的合同价格为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2乙方报价应包含全部工程内容的人员工资、材料费、机械使用费、管理费、利润等一切费用。2.3乙方应在合同签订后七个工作日内，向甲方提交详细的施工预算报告。三、合同工期3.1合同约定的工期为____个月，自甲方书面通知乙方开工之日起计算。3.2乙方应按照约定的工期完成工程施工，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。3.3甲方应按照约定的工期提供施工场地、材料等，如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应的违约责任。四、施工质量4.1乙方应按照约定的工程内容和质量标准完成施工，确保工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。4.2乙方应对施工过程中的质量问题及时进行整改，直至符合约定的质量标准。4.3甲方有权对施工过程和工程质量进行监督，并提出意见和建议，乙方应予以采纳。五、材料供应5.1甲方负责提供工程所需的主要材料，包括但不限于建筑材料、设备、构件等。5.2乙方应按照甲方的要求，对甲方提供的材料进行验收，并承担因材料质量问题导致的一切责任。5.3乙方应在施工过程中对甲方提供的材料进行合理保管，防止材料损失和浪费。六、付款及结算6.1甲方按照工程进度和质量情况，分阶段支付乙方工程款。具体支付比例和时间双方另行约定。6.2乙方应向甲方提供合法、有效的发票，以便甲方进行报销和结算。6.3工程完成后，甲乙双方应按照约定进行工程结算，多退少补。七、违约责任7.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。7.2乙方如违反工程质量、安全、进度等约定，甲方有权要求乙方及时整改，并有权解除本合同。八、争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工并验收合格后终止。甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________代表（签名）：______________代表（签名）：______________签订日期：________________一、附件列表：1.施工图纸和技术说明书2.工程预算报告3.主要材料供应清单4.施工进度计划5.质量检查报告6.安全评估报告7.付款凭证和结算清单8.变更订单9.施工过程中的重要沟通记录二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付工程款，违约金按合同总价的1%计算。2.乙方未按约定时间完成工程，违约金按合同总价的0.5%计算。3.乙方工程质量不符合约定，需返工重做，费用由乙方承担。4.甲方未按约定提供施工场地、材料等，导致工期延误，违约金按合同总价的1%计算。5.双方未按约定履行合同义务，导致合同无法履行或造成损失，需承担相应的违约责任。三、法律名词及解释：1.合同法：指《中华人民共和国合同法》规定的合同法律关系及权利义务。2.建筑法：指《中华人民共和国建筑法》规定的建筑施工及质量管理的相关规定。3.违约金：指一方未履行合同约定义务，按照约定或法定标准向对方支付的赔偿金。4.工期：指合同约定的工程完成时间，自甲方书面通知乙方开工之日起计算。5.工程质量：指工程符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求的程度。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：及时沟通，协商调整施工计划，确保工程按时完成。2.工程质量问题：立即停工整改，查找原因，重新验收合格后继续施工。3.材料供应不足：提前与甲方沟通，确保材料供应充足，避免影响施工进度。4.付款纠纷：按照合同约定的付款比例和时间，及时向甲方申请付款，协商解决纠纷。5.变更订单：双方协商一致后，签订变更订单，明