2024年度园林景观设计与维护合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度园林景观设计与维护合同1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3合同相关术语定义第二条合同范围及内容2.1设计范围2.2维护范围2.3合同不包括内容第三条设计要求及流程3.1设计依据3.2设计周期3.3设计修改及调整第四条维护要求及流程4.1维护项目4.2维护周期4.3维护质量标准第五条合同价格及支付方式5.1合同总价5.2支付分期5.3支付条件及方式第六条工期及进度要求6.1工期计划6.2进度报告6.3工期延误及赔偿第七条保密条款7.1保密内容7.2保密期限7.3违约保密条款第八条违约责任8.1甲方违约责任8.2乙方违约责任8.3违约赔偿方式第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3诉讼管辖法院第十条合同的变更与解除10.1合同变更条件10.2合同解除条件10.3变更与解除的程序第十一条不可抗力11.1不可抗力定义11.2不可抗力影响合同的方式11.3不可抗力导致的合同解除第十二条合同的生效、终止与失效12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同失效后的处理第十三条合同附件13.1设计方案及图纸13.2维护计划及流程13.3其他相关文件第十四条其他条款14.1合同的解释权14.2合同的修改14.3合同的解除第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址甲方名称为：×××园林绿化工程有限公司甲方地址：××省××市××区××路××号1.2乙方名称及地址乙方名称为：×××景观设计事务所乙方地址：××省××市××区××路××号1.3合同相关术语定义（1）园林景观设计：指根据甲方提供的场地条件和要求，乙方进行创意设计，制定出合理、美观的园林景观方案。（2）维护：指在园林景观工程完工后，乙方对园林景观进行日常保养、修剪、施肥、病虫害防治等工作，确保园林景观的观赏性和生命力。（3）设计周期：指乙方完成园林景观设计方案及施工图纸的时间。（4）维护周期：指乙方对园林景观进行维护的周期，如每月一次、每季度一次等。第二条合同范围及内容2.1设计范围乙方负责完成园林景观设计的全部工作，包括但不限于：总体设计、节点设计、植物配置、地形处理、水体设计、硬质铺装、照明设计等。2.2维护范围乙方负责对甲方园林景观进行日常维护，包括但不限于：修剪、施肥、病虫害防治、浇水、保洁等工作。2.3合同不包括内容合同不包括的内容包括但不限于：园林景观设施的安装、调试、更换等。第三条设计要求及流程3.1设计依据乙方的设计工作应以甲方提供的场地条件、使用功能需求和乙方自身的专业知识、经验为依据。3.2设计周期乙方应在合同签订后的20个工作日内完成设计方案，并提交甲方审核。3.3设计修改及调整乙方应根据甲方的反馈意见，对设计方案进行修改和完善，直至甲方满意。第四条维护要求及流程4.1维护项目乙方应按照设计方案和甲方要求，对园林景观进行维护，确保园林景观的观赏性和生命力。4.2维护周期乙方应按照合同约定，定期对园林景观进行维护，确保园林景观的整洁和美观。4.3维护质量标准乙方应按照园林景观设计方案和行业标准，进行维护工作，确保园林景观的质量和效果。第五条合同价格及支付方式5.1合同总价本合同的设计费用为人民币万元，维护费用为人民币万元，合计人民币万元。5.2支付分期（1）设计阶段完成后，支付设计费用的50%；（2）维护阶段完成后，支付维护费用的50%。5.3支付条件及方式甲方支付款项时，应通过银行转账的方式支付给乙方，并提供相应的支付凭证。第六条工期及进度要求6.1工期计划乙方应按照合同约定的设计周期和维护周期，完成设计工作和维护工作。6.2进度报告乙方应定期向甲方报告设计进度和维护进度，确保甲方了解工程进展。6.3工期延误及赔偿如乙方原因导致工期延误，乙方应按照合同约定的违约金比例，向甲方支付违约金。第八条违约责任8.1甲方违约责任甲方如未按合同约定支付款项，应向乙方支付违约金，违约金比例为应付金额的1%。8.2乙方违约责任乙方如未按合同约定完成设计或维护工作，应向甲方支付违约金，违约金比例为合同金额的1%。8.3违约赔偿方式违约金支付方式为：在违约行为发生后的10日内，违约方将违约金支付给守约方。第九条争议解决9.1争议解决方式双方如在合同执行过程中发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构本合同的争议解决机构为合同签订地人民法院。9.3诉讼管辖法院本合同的诉讼管辖法院为合同签订地人民法院。第十条合同的变更与解除10.1合同变更条件合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。10.2合同解除条件合同解除需经双方协商一致，并签订书面解除协议。10.3变更与解除的程序合同变更或解除协议应明确变更或解除的内容、范围、期限等，并经双方盖章生效。第十一条不可抗力11.1不可抗力定义不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。11.2不可抗力影响合同的方式如因不可抗力导致乙方无法按合同约定完成设计或维护工作，乙方应立即通知甲方，并尽快采取措施减轻损失。11.3不可抗力导致的合同解除如不可抗力事件持续超过3个月，双方均有权解除合同，并互相不负责任。第十二条合同的生效、终止与失效12.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。12.2合同终止条件本合同在合同约定的设计周期和维护周期完成后终止。12.3合同失效后的处理合同失效后，乙方应将所有设计资料、施工图纸等交付甲方，并按照甲方要求进行拆除、清理等工作。第十三条合同附件13.1设计方案及图纸乙方应向甲方提供完整的设计方案、施工图纸及相关技术文件。13.2维护计划及流程乙方应向甲方提供详细的维护计划和流程。13.3其他相关文件包括但不限于合同履行过程中产生的所有相关文件。第十四条其他条款14.1合同的解释权本合同的解释权归双方共同所有。14.2合同的修改合同的修改需经双方协商一致，并签订书面修改协议。14.3合同的解除合同的解除需经双方协商一致，并签订书面解除协议。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入的定义及范围15.1第三方介入本合同涉及的第三方介入，包括但不限于：中介机构、咨询公司、审查机构、监管机构、材料供应商、施工单位等。15.2第三方范围第三方范围包括所有与甲方、乙方无直接合同关系的个人、企事业单位、社会团体等。第十六条第三方介入的程序及责任16.1第三方介入程序当甲乙方根据本合同需要第三方介入时，应提前书面通知对方，并按照合同约定的程序进行。16.2第三方责任第三方介入后，应按照合同约定和第三方自身的职责，承担相应的工作和责任。16.3第三方权利第三方介入后，享有按照合同约定获取报酬、追究责任等权利。第十七条第三方介入的协调与管理17.1第三方协调甲乙方应负责协调第三方的工作，确保第三方按照合同约定完成工作。17.2第三方管理甲乙方应负责对第三方的工作进行监督和管理，确保第三方的工作质量、进度符合合同要求。第十八条第三方责任限额18.1第三方责任限额定义第三方责任限额指第三方在合同执行过程中，因自身原因导致合同损失的最高赔偿限额。18.2第三方责任限额设定第三方责任限额应根据第三方的资质、信誉、历史业绩等因素进行评估，并在合同中明确。18.3第三方责任限额调整第三方责任限额可根据合同执行过程中的实际情况进行调整，调整需经甲乙方协商一致。第十九条第三方违约处理19.1第三方违约如第三方未按照合同约定完成工作，或工作质量、进度不符合合同要求，视为第三方违约。19.2第三方违约处理甲乙方应与第三方协商解决违约问题；如协商不成，甲乙方有权按照合同约定追究第三方的违约责任。第二十条第三方侵权行为处理20.1第三方侵权如第三方在合同执行过程中侵犯甲乙方合法权益，甲乙方有权要求第三方停止侵权行为，并承担相应的赔偿责任。20.2第三方侵权处理甲乙方应与第三方协商解决侵权问题；如协商不成，甲乙方有权依法向人民法院提起诉讼。第二十一条第三方退出及替代21.1第三方退出如第三方因故无法继续履行合同，应提前书面通知甲乙方，并按照合同约定办理退出手续。21.2第三方替代甲乙方应按照合同约定，选择合适的替代第三方，并办理相关手续。第二十二条第三方介入与甲乙方的关系22.1第三方与甲乙方关系第三方介入后，与甲乙方的关系为合同关系，第三方应按照合同约定履行义务，享受权利。22.2第三方与甲乙方划分说明第三方在合同执行过程中产生的权利义务，与甲乙方之间的划分，应按照合同约定和法律规定进行。第二十三条第三方介入的合同补充23.1第三方合同补充如本合同未能涵盖的第三方介入相关内容，甲乙方应签订补充协议，明确双方的权利义务。23.2补充协议效力补充协议与本合同具有同等效力，甲乙方应按照补充协议履行义务，享受权利。第二十四条第三方介入的争议解决24.1第三方争议解决如甲乙方与第三方之间发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。24.2争议解决机构本合同的第三方争议解决机构为合同签订地人民法院。24.3诉讼管辖法院本合同的诉讼管辖法院为合同签订地人民法院。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：设计方案及图纸详细要求：乙方应向甲方提供完整的设计方案、施工图纸及相关技术文件，包括但不限于平面图、立面图、剖面图、效果图等。附件2：维护计划及流程详细要求：乙方应向甲方提供详细的维护计划和流程，包括但不限于维护周期、维护内容、维护方法等。附件3：材料供应商清单详细要求：乙方应向甲方提供所有材料供应商的清单，包括供应商名称、地址、联系方式等信息。附件4：施工单位资质证明详细要求：乙方应提供施工单位的资质证明文件，以证明其具备相应的施工能力。附件5：第三方合同副本详细要求：如本合同涉及第三方介入，乙方应提供与第三方的合同副本，以便甲方了解双方的权利义务。附件6：支付凭证详细要求：甲方支付款项时，应提供银行转账的支付凭证，以证明款项的支付。附件7：进度报告详细要求：乙方应定期向甲方提供设计进度和维护进度的报告，包括但不限于完成的工作、下一步计划等。附件8：违约金计算公式详细要求：本合同应包含违约金的计算公式，以便在违约行为发生时，双方按照公式计算违约金。附件9：争议解决机构证明文件详细要求：如本合同约定的争议解决机构为某个特定的机构，该机构应提供相应的证明文件，以证明其具备争议解决的资质。附件10：第三方责任限额证明文件详细要求：如本合同明确了第三方责任限额，第三方应提供相应的证明文件，以证明其责任限额的真实性。说明二：违约行为及责任认定：违约行为1：甲方未按合同约定支付款项责任认定：甲方应按照合同约定的支付条件和方式支付款项，如未按时支付，应支付违约金。违约行为示例：甲方在合同签订后30日内未支付设计费用。违约行为2：乙方未按合同约定完成设计或维护工作责任认定：乙方应按照合同约定的时间和质量要求完成工作，如未按时完成，应支付违约金。违约行为3：第三方未按合同约定完成工作责任认定：第三方应按照合同约定的时间和质量要求完成工作，如未按时完成，第三方应承担违约责任。违约行为4：甲方未按合同约定提供场地或资料责任认定：甲方应按照合同约定的时间和要求提供场地和资料，如未按时提供，应支付违约金。违约行为示例：甲方在合同签订后45日内未提供设计所需的相关资料。违约行为5：乙方未按合同约定提供服务责任认定：乙方应按照合同约定的内容和质量要求提供服务，如未按时提供，应支付违约金。违约行为示例：乙方在合同签订后60日内未提供维护服务。违约行为6：第三方未按合同约定提供服务责任认定：第三方应按照合同约定的内容和质量要求提供服务，如未按时提供，第三方应承担违约责任。违约行为示例：第三方在合同签订后90日内未提供施工服务。违约行为7：甲方未按合同约定使用第三方服务责任认定：甲方应按照合同约定的方式使用第三方服务，如未按约定使用，应支付违约金。违约行为示例：甲方在合同签订后30日内未使用第三方施工服务。违约行为8：乙方未按合同约定协调第三方工作责任认定：乙方应按照合同约定的方式协调第三方工作，如未协调好，应支付违约金。违约行为示例：乙方在合同签订后45日内未协调好第三方施工工作。全文完。2024年度园林景观设计与维护合同2本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址第二条设计与维护内容2.1园林景观设计范围2.2园林景观维护范围2.3设计与维护内容的具体要求第三条合同期限3.1合同开始日期3.2合同结束日期第四条合同金额4.1设计费用4.2维护费用4.3合同总金额第五条设计与维护标准5.1设计标准5.2维护标准第六条设计与维护流程6.1设计流程6.2维护流程第七条支付方式与时间7.1支付方式7.2支付时间第八条乙方的设计与维护义务8.1设计义务8.2维护义务第九条甲方的义务与责任9.1提供资料与配合9.2支付合同金额第十条保密条款10.1保密内容10.2保密期限第十一条违约责任11.1甲方违约责任11.2乙方违约责任第十二条争议解决方式12.1双方协商解决12.2提交仲裁机构仲裁第十三条合同的变更与解除13.1合同变更条件13.2合同解除条件第十四条其他约定14.1双方的其他约定事项第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称：×××园林景观工程有限公司1.1甲方地址：××省××市××区××路××号1.2乙方名称：×××园林景观设计有限公司1.2乙方地址：××省××市××区××路××号第二条设计与维护内容2.1园林景观设计范围：包括但不限于园林景观总体规划、详细规划、景观建筑、园林绿化、给排水、照明、安全防护等设计内容。2.2园林景观维护范围：包括但不限于园林植被养护、园林设施维修、园林景观改造升级等维护内容。2.3设计与维护内容的具体要求：详见附件一《设计与维护内容具体要求》第三条合同期限3.1合同开始日期：2024年1月1日3.2合同结束日期：2024年12月31日第四条合同金额4.1设计费用：人民币××万元整（大写：人民币玖拾捌万捌仟元整）4.2维护费用：人民币××万元整（大写：人民币玖拾捌万捌仟元整）4.3合同总金额：人民币××万元整（大写：人民币壹佰玖拾柒万陆仟捌佰元整）第五条设计与维护标准5.1设计标准：详见附件二《设计标准》5.2维护标准：详见附件三《维护标准》第六条设计与维护流程6.1设计流程：甲方提供相关资料——乙方进行设计——甲方审核设计方案——双方修改完善并确定最终方案6.2维护流程：乙方根据设计方案进行维护——甲方监督并验收维护成果——双方定期进行维护效果评估与改进第七条支付方式与时间7.1支付方式：银行转账7.2支付时间：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付设计费用总额的50%；（2）设计方案经甲方审核确认后，甲方支付设计费用总额的30%；（3）维护项目完成后，经甲方验收合格，甲方支付维护费用总额的20%。第八条乙方的设计与维护义务8.1设计义务：乙方应按照双方约定的设计范围和具体要求，按时完成设计任务，并保证设计质量符合双方约定的标准。8.2维护义务：乙方应按照双方约定的维护范围和具体要求，定期进行园林景观的维护工作，并保证维护质量符合双方约定的标准。第九条甲方的义务与责任9.1提供资料与配合：甲方应按照乙方的合理要求，提供设计所需的相关资料，并积极配合乙方进行设计工作。9.2支付合同金额：甲方应按照双方约定的支付方式和时间，及时支付合同金额。第十条保密条款10.1保密内容：双方在合同执行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等。10.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。第十一条违约责任11.1甲方违约责任：甲方未按照约定支付合同金额的，应向乙方支付违约金，违约金为合同金额的10%。11.2乙方违约责任：乙方未按照约定完成设计或维护工作的，应向甲方支付违约金，违约金为合同金额的10%。第十二条争议解决方式12.1双方协商解决：双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中的争议。12.2提交仲裁机构仲裁：如果双方协商未果，任何一方均有权将争议提交×××仲裁委员会进行仲裁。第十三条合同的变更与解除13.1合同变更条件：合同变更应书面签署，并经双方同意。13.2合同解除条件：合同解除应书面签署，并经双方同意。第十四条其他约定14.1双方的其他约定事项：双方在合同履行过程中，如有其他需要约定的事项，可以在附件四《其他约定》中进行约定。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入的定义与范围15.1第三方：指除甲方和乙方之外的，与本合同无关的个体或组织，包括但不限于中介方、评审方、监管方、咨询方等。15.2第三方介入：指第三方在甲方、乙方合同履行过程中，根据双方约定或法律规定，对合同的执行进行监督、评审、调解或参与等行为。第十六条第三方介入的程序与条件16.1第三方介入的程序：第三方介入应按照双方约定的程序进行，包括但不限于通知双方、听取双方意见、审查相关资料等。16.2第三方介入的条件：第三方介入的条件应由双方在合同中明确约定，包括但不限于合同履行出现争议、一方违约、合同约定的事项需要第三方审核等。第十七条第三方介入的权利与义务17.1第三方介入的权利：第三方根据合同约定或法律规定，有权对甲乙双方的合同履行进行监督、评审、调解或参与等行为。17.2第三方介入的义务：第三方应公正、公平地履行介入职责，保护双方的合法权益，并保密双方的商业秘密。第十八条第三方介入的结果与处理18.1第三方介入的结果：第三方介入后，应给出明确的介入结果，包括但不限于争议解决、违约判断、合同修改等。18.2第三方介入的处理：双方应按照第三方的介入结果，履行相应的合同义务，并对介入过程中产生的费用进行合理分摊。第十九条第三方责任限额19.1第三方责任限额的确定：第三方介入的行为及其后果，由第三方依法承担相应的法律责任，甲方和乙方不承担第三方行为的法律后果。19.2第三方责任限额的例外：如第三方故意或重大过失导致甲方或乙方损失的，甲方和乙方有权向第三方追偿。第二十十条第三方介入的额外条款与说明20.1额外条款：双方可以根据具体情况进行协商，增加关于第三方介入的额外条款，以完善合同的履行。20.2说明：本合同所涉及的第三方介入，包括但不限于中介方、评审方、监管方、咨询方等，各方应明确自己的权利义务，并按照约定履行合同。第二十一条第三方与其他各方的