施工合同履行管理

合同编号：__________施工合同履行管理合同鉴于业主委托施工方进行_______项目的施工，为确保双方权益，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条合同标的1.2施工方应按照本合同约定的质量、进度、安全等要求完成施工任务。第二条合同价格2.1本合同的合同价为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。2.2合同价款支付方式及进度详见本合同附件。第三条合同履行3.1施工方应按照本合同约定的施工方案、施工组织设计、施工进度计划等进行施工。3.2施工方应保证施工质量，确保项目达到_______标准。3.3施工方应确保施工安全，遵守相关法律法规及安全规定，承担由于自身原因导致的人身伤亡、财产损失等责任。3.4施工方应按照本合同约定的时间节点完成施工任务，如有延期，应承担相应的违约责任。3.5业主应按照本合同约定履行付款义务，配合施工方的施工工作。第四条合同变更4.1除非双方另行协商一致，任何一方不得单方面变更本合同的内容。4.2合同变更应采用书面形式，并由双方签字盖章确认。第五条合同解除（1）不可抗力导致合同无法履行；（2）双方协商一致解除合同；（3）法律、法规规定的其他情形。5.2合同解除后，双方应按照本合同约定处理善后事宜。第六条违约责任6.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2违约金计算方式为：违约方应支付的违约金金额为本合同金额的_______%。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为_______年。8.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（业主）：_______乙方（施工方）：_______签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同主体：确保甲方（业主）和乙方（施工方）的合法身份，具备签订合同的资格。2.合同内容：详细明确合同标的、合同价格、合同履行、合同变更、合同解除、违约责任、争议解决等条款，确保双方权益。3.合同签字盖章：合同签订时，需双方签字盖章，以示认可和遵守合同约定。4.合同保管：双方各自妥善保管合同副本，以便日后查阅和维权。解决办法：1.合同争议：通过友好协商解决，如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。2.违约责任：违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。3.法律名词解释：（1）甲方（业主）：指委托施工方进行项目施工的一方。（2）乙方（施工方）：指接受业主委托进行项目施工的一方。（3）合同标的：指本合同约定的施工项目及内容。（4）合同价格：指双方约定的项目施工费用。（5）合同履行：指双方按照合同约定完成施工任务和支付价款的过程。（6）合同变更：指合同履行过程中，双方协商一致对合同内容进行修改或补充。（7）合同解除：指合同履行过程中，双方或因不可抗力等原因协商一致终止合同关系。（8）违约金：指违约方因违约行为向守约方支付的赔偿金。（9）争议解决：指双方在履行合同过程中发生争议时，采取的法律途径和方式。特殊应用场合：1.业主是忙碌的企业家，希望施工方能提供每日施工进展的简报。2.项目位于历史建筑保护区，施工要求极为严格。3.项目包含高级定制家具的制作，需要特别指定材料和工艺。4.业主希望在施工期间能够参观现场，但担心会影响施工进度。5.施工期间遇到不可抗力因素，如极端天气导致施工延误。补充条款：1.每日进展简报：乙方应每日向甲方提供施工进展的简报，包括已完成工作、当日计划和预计的延误情况。2.历史建筑保护区施工规定：乙方必须严格遵守历史建筑保护区的施工规定，确保施工活动不会对建筑和环境造成损害。3.高级定制家具要求：乙方应根据甲方提供的定制要求，使用指定材料和工艺制作家具，并在合同中详细列出家具的规格、材料和价格。4.参观现场：甲方有权在提前通知乙方的条件下，参观施工现场。乙方应确保参观活动不会干扰施工进度和质量。5.不可抗力因素：如遇不可抗力因素导致施工延误，双方将协商调整合同进度和日期，并视情况决定是否需要调整合同价款。附件列表：1.施工图纸和设计方案2.