工程索赔管理协议

合同编号：__________工程索赔管理协议一、索赔范围（1）因甲方原因导致工程延期、变更、停工、复工等；（2）因甲方原因导致工程质量问题、安全事故等；（3）甲方未按约定支付工程进度款、结算款等；（4）其他双方认为应当索赔的事项。1.2乙方在提出索赔时，应向甲方提供相关证据，包括但不限于：合同条款、法律法规、政策文件、工程图纸、工程签证、往来函件、施工记录、财务凭证等。二、索赔程序2.1乙方在发现索赔事项后，应在_______日内向甲方提出书面的索赔通知，并说明索赔事由、损失金额和证据材料等。2.2甲方收到乙方索赔通知后，应在_______日内回复，对索赔事由进行核实。如甲方认为乙方索赔无据，应书面通知乙方。2.3双方对索赔事项有争议的，可以友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。三、索赔金额和支付3.1甲方应在核实乙方索赔事项后，按照主合同约定和本协议约定，支付乙方相应的索赔金额。3.2甲方支付乙方索赔金额后，有权根据实际情况，要求乙方承担相应的违约责任。四、保密条款4.1除非依法应当向行政机关、司法机关提供本协议外，双方应对本协议的内容和签订过程予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。4.2双方在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务秘密等，均应予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。五、争议解决5.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。5.2诉讼过程中，除依法应当向行政机关、司法机关提供的以外，双方均不得向第三方披露本协议和诉讼事项的相关信息。六、附则6.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，至主合同约定的工程竣工验收合格之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________注意事项及解决办法：1.双方在签订合同时，应仔细阅读合同全文，确保对合同条款、范围、程序等有充分理解。2.乙方在发现索赔事项后，应及时向甲方提出书面的索赔通知，并按要求提供相关证据。3.甲方在收到乙方索赔通知后，应尽快进行核实，并与乙方协商解决。4.如双方在索赔事项上产生争议，应尝试友好协商解决，协商不成时，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。5.双方在履行合同过程中，应严格遵守保密条款，保护对方的商业秘密、技术秘密、财务秘密等。关键词语的法律名词解释：1.索赔：指合同一方因对方违约或法律法规等原因，要求对方承担违约责任或赔偿损失的行为。2.甲方：指合同中的委托方或被委托方，通常为项目业主。3.乙方：指合同中的受委托方或委托方，通常为项目的设计和施工单位。4.合同履行：指合同双方按照合同约定，完成各自的权利和义务的行为。5.友好协商：指合同双方在发生争议时，通过相互沟通、协商，达成一致意见的过程。6.管辖权：指法院对特定案件进行审判的权力范围。根据我国法律规定，合同争议一般由被告所在地或者合同履行地的人民法院管辖。7.保密条款：指合同双方在履行合同过程中，对涉及商业秘密、技术秘密、财务秘密等信息予以保密的约定。特殊应用场合及补充条款：1.工程变更：如果甲方在工程项目进行中提出变更要求，导致乙方施工成本增加或工期延误，乙方有权根据实际情况向甲方提出索赔。补充条款：甲方应在变更前与乙方进行充分沟通，共同评估变更对工程成本和工期的影响，并书面确认变更内容。2.不可抗力：如遇自然灾害、社会动荡等不可抗力因素导致工程无法正常进行，双方应协商解决。补充条款：双方应共同认定不可抗力的范围和影响，并根据实际情况调整工程进度和费用。3.工程质量争议：如甲方对工程质量有异议，乙方应进行整改或修复，并承担相应费用。补充条款：甲方对工程质量有异议时，应立即通知乙方，并提供具体问题及证据，乙方应在接到通知后_______日内进行处理。4.工程进度款支付争议：如甲方未按约定支付工程进度款，乙方有权暂停施工。补充条款：甲方应在工程进度达到约定比例后，按约定时间支付工程进度款，否则乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。5.工程竣工验收：如甲方拖延验收或故意不验收，乙方有权要求甲方支付工程款。补充条款：甲方应在工程完成后_______日内组织验收，如无特殊原因，拖