学校建设工程施工协议（2024年版）

学校建设工程施工协议（2024年版）合同/协议编号：__________________

甲方（建设单位）：____________________

乙方（施工单位）：____________________

鉴于甲方需要新建/改建/扩建学校，乙方具备相应的施工资质和经验，经双方友好协商，就本学校建设工程的施工事宜达成如下协议：

本协议的签订背景为甲方学校建设项目的实施，乙方愿意按照甲方要求，在约定的时间内完成施工任务，确保工程质量、安全、环保等各项指标符合国家相关法律法规及行业标准。本协议的签订旨在明确双方的权利、义务和责任，确保工程顺利进行。

主要条款内容：

一、服务内容

1.1乙方负责本学校建设工程的施工，包括但不限于土建工程、安装工程、装饰装修工程等。

1.2乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范及设计要求进行施工。

1.3乙方应确保施工过程中遵守国家相关法律法规和行业标准。

二、质量标准

2.1施工质量应符合国家及行业相关质量标准，并满足甲方使用需求。

2.2乙方应采取有效措施，确保工程质量，避免质量事故的发生。

2.3甲方有权对施工过程进行监督检查，乙方应予以配合。

三、工期安排

3.1乙方应按照合同约定的工期完成施工任务，具体工期由双方在合同中明确。

3.2乙方如因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。

四、价格支付

4.1施工工程款按工程进度分阶段支付，具体支付方式和比例由双方在合同中约定。

4.2乙方在施工过程中产生的合理费用，甲方应予以支付。

4.3乙方应提供合法、合规的发票，甲方在收到发票后及时支付。

五、保密条款

5.1双方对本协议内容以及项目信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

5.2保密期限自协议签订之日起至工程验收合格之日止。

六、违约责任

6.1任何一方违反本协议约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

6.2乙方未按约定完成施工任务，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。

七、争议解决

7.1双方在履行本协议过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决。

八、其他

8.1本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。

8.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

8.3本协议附件为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。

合同/协议编号：__________________

双方权利与义务详细说明：

甲方权利与义务：

1.甲方有权要求乙方按照约定的施工图纸、技术规范和设计要求进行施工。

2.甲方有权对施工过程进行监督检查，包括但不限于现场巡查、质量检测、进度监控等。

3.甲方有权要求乙方对施工过程中发现的问题进行整改，并有权要求乙方对不合格的工程进行返工。

4.甲方有权在合同约定的范围内调整工程进度计划，并要求乙方配合调整。

5.甲方有权要求乙方提供必要的施工资料，包括但不限于设计文件、施工图纸、材料清单等。

6.甲方有义务在施工前向乙方提供必要的施工条件，包括但不限于施工场地、水电供应、材料供应等。

7.甲方有义务按照合同约定支付工程款，并保证支付方式符合国家法律法规和财务管理制度。

8.甲方有义务在工程验收合格后及时办理工程移交手续。

乙方权利与义务：

1.乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工图纸、技术规范和设计要求。

2.乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工场地、水电供应、材料供应等施工条件。

3.乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款。

4.乙方有权在施工过程中对甲方提供的设计方案提出合理建议。

5.乙方有义务按照合同约定的工期完成施工任务，确保工程进度。

6.乙方有义务确保施工质量，对施工过程中出现的问题及时进行整改。

7.乙方有义务按照合同约定的质量标准进行施工，对不合格的工程进行返工。

8.乙方有义务按照合同约定进行施工，不得擅自改变施工图纸和技术规范。

9.乙方有义务遵守国家法律法规和行业标准，确保施工安全、环保。

10.乙方有义务配合甲方进行的监督检查，并对甲方提出的问题进行整改。

合作方式：

1.双方应建立有效的沟通机制，定期召开工程协调会议，讨论工程进度、质量、安全等问题。

2.双方应相互配合，共同解决施工过程中遇到的问题，确保工程顺利进行。

3.双方应共同参与工程验收，确保工程符合合同约定的质量标准。

4.双方应遵守合同约定，不得擅自改变合同内容，确保合同执行的严肃性和有效性。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

一、合同有效期限

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期限为____年，自合同生效之日起计算。

2.合同到期后，如双方无异议且需继续合作，经协商一致，可签订补充协议，以延长合同期限。

二、合同变更

1.合同签订后，任何一方不得擅自变更合同内容。如需变更，双方应书面协商一致，并签订书面变更协议。

2.变更协议与本合同具有同等法律效力，未经双方书面确认的任何口头协议或变更均无效。

三、合同终止

1.合同在以下情形下终止：

a.合同约定的期限届满且双方无续约意向；

b.双方协商一致解除合同；

c.因不可抗力导致合同无法履行；

d.一方严重违约，另一方在合理期限内书面通知对方解除合同；

e.法律法规或政策变化导致合同无法继续履行。

2.合同终止后，双方应按照约定办理工程交接手续，并按照合同约定处理未完成的工作。

四、争议解决机制

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼解决。

五、法律适用和管辖法院

1.本合同适用中华人民共和国法律。

2.因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均应提交合同签订地人民法院管辖。

六、合同效力

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，具有法律约束力。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3.如本合同任何条款与法律法规相抵触，该条款无效，不影响其他条款的效力。

七、保密条款

7.1双方对本协议内容以及项目信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

7.2保密期限自协议签订之日起至工程验收合格之日止。

八、违约责任

8.1乙方未按约定完成施工任务，导致工期延误的，应向甲方支付违约金，违约金按每日延误工期总工程款的千分之五计算。

8.2乙方施工过程中出现质量问题的，应承担修复责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

8.3甲方未按约定支付工程款的，应向乙方支付逾期付款利息，利息按中国人民银行同期贷款利率计算。

8.4双方任何一方违反保密义务，泄露对方商业秘密的，应承担相应的法律责任。

九、争议解决

9.1双方在履行本协议过程中发生争议，应友好协商解决。

9.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、其他

10.1本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。

10.2本协议一式两份，双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

10.3本协议的修改、补充、终止均应以书面形式进行，并经双方签字（或盖章）确认。

双方签字、盖章位置及日期：

1.甲方（建设单位）签字、盖章位置：

-甲方代表签字：________________________

-甲方公章或合同专用章：________