污水泵站水电班组施工合同

污水泵站水电班组施工合同合同编号：__________鉴于业主拟对污水泵站进行水电班组施工，为确保工程质量和进度，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，协商一致，签订本合同。第一条工程概况1.1工程名称：污水泵站水电班组施工项目1.2工程地点：________________1.3工程内容：包括但不限于水电安装、设备调试、验收等班组施工工作。1.4工程进度：按照业主指定的时间表进行，具体进度安排双方协商确定。第二条合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同价款支付方式：（1）合同签订后，业主支付施工方工程总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到约定的阶段性验收要求后，业主支付施工方相应工程进度款的60%；（3）工程验收合格，业主支付施工方剩余的10%作为质量保证金。第三条工程质量3.1施工方应按照国家标准、行业标准和业主要求进行施工，确保工程质量。3.2工程验收合格标准：（1）工程质量应符合国家及行业相关标准；（2）设备运行稳定，满足设计要求；（3）业主及相关部门检查合格。3.3质量保证金：（1）业主在支付合同价款时预留10%作为质量保证金；（2）质保期内，如出现质量问题，施工方应在接到业主通知后7天内予以修复；（3）质保期结束后，经业主检查确认无质量问题，施工方开具质量保证金退还证明，业主将质量保证金无息退还施工方。第四条合同履行4.1施工方应按照约定的工期完成工程，如因施工方原因导致工期延误，应按照逾期工程价款的1%向业主支付违约金。4.2施工方应按照业主要求，做好施工现场的安全防护工作，确保施工安全。4.3施工方应承担因施工导致的第三方损失的责任，并依法赔偿业主因此遭受的损失。第五条争议解决5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第六条其他约定6.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。6.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表（签名）：代表（签名）：签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程设计图纸和技术参数2.施工方案和施工组织设计3.工程量清单和材料设备清单4.验收标准和质保期规定5.安全事故应急预案6.施工许可证和相关批准文件7.合同履行过程中产生的所有往来函件和会议纪要二、违约行为及认定：1.工期延误：未按照约定的工期完成工程2.工程质量不符合约定：未达到国家标准、行业标准或业主要求3.安全防护不当：导致施工现场发生安全事故或第三方损失4.支付违约金：未按照约定时间支付价款或质保金5.擅自变更合同内容：未经双方协商一致，单方面变更合同约定6.违反法律法规：违反国家法律法规规定的行为三、法律名词及解释：1.甲方：指污水泵站水电班组施工项目的业主方2.乙方：指承担污水泵站水电班组施工项目的施工方3.合同总价：指双方约定的完成工程所需支付的总金额4.预付款：指合同签订后，业主支付给施工方的工程总价款的30%5.工程进度款：指工程进度达到约定的阶段性验收要求后，业主支付给施工方的相应工程进度款6.质量保证金：指业主在支付合同价款时预留的10%作为施工质量保证的资金7.质保期：指工程验收合格后，施工方对工程提供的保修期限四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：解决办法：双方协商调整施工计划，确保工程按时完成；逾期支付违约金。2.工程质量问题：解决办法：施工方立即整改，直至符合验收标准；质保期内免费修复。3.安全事故：解决办法：立即启动应急预案，采取措施防止事故扩大；及时报告业主并积极配合调查。4.支付争议：解决办法：双方核对支付金额和支付时间，按照合同约定及时支付。5.合同变更：解决办法：双方协