2024合同模板建设工程勘察合同范本

合同编号：__________合同各方：甲方：（全称）地址：法定代表人：联系方式：乙方：（全称）地址：法定代表人：联系方式：鉴于：1.甲方为完成某项建设工程的需要，委托乙方进行相应的勘察工作；2.乙方具有完成该项勘察工作的资质和能力；3.双方本着平等互利的原则，经协商一致，决定签订本合同。现双方同意如下：一、勘察工作内容1.乙方根据甲方的要求，对建设工程的地理位置、地质条件、水文地质、地形地貌等进行详细的勘察；2.乙方提供勘察报告，包括文字报告、图纸、技术资料等，并负责解释勘察结果；3.乙方按照甲方的要求，提供勘察过程中的相关技术咨询和服务。二、勘察工作期限乙方应在合同签订后____个工作日内完成勘察工作，并提交勘察报告。三、勘察费用1.乙方向甲方提供的勘察报告，甲方应支付乙方勘察费用，共计人民币（大写）：____元整（小写）：_____元；2.勘察费用的支付方式为：____；3.乙方完成勘察工作后，甲方未按约定支付勘察费用的，乙方有权拒绝交付勘察报告，并有权要求甲方支付逾期付款的违约金。四、保密条款1.双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密；2.保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止；3.任何一方违反本保密条款的，应承担违约责任，并赔偿对方遭受的损失。五、违约责任1.乙方未按约定时间完成勘察工作的，应承担逾期违约金，计算方式为：勘察费用的____%；2.甲方未按约定支付勘察费用的，应承担逾期付款的违约金，计算方式为：勘察费用的____%；3.双方的其他违约行为，按照合同约定或者依法承担相应的违约责任。六、争议解决1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律；2.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份；2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至勘察工作完成之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签名）：__________乙方代表（签名）：__________签订日期：____年____月____日注意事项及解决办法：1.合同主体资格：确保甲方和乙方均为合法成立并有效存在的法人或其他组织，具有签订和履行合同的资格。解决办法：在签订合同前，应核实甲乙双方的营业执照、资质证书等相关文件，确保其合法性。2.勘察内容与要求：明确勘察工作的具体内容、范围和标准，避免因模糊不清而导致乙方工作成果不符合甲方要求。解决办法：在合同中详细描述勘察工作的具体内容，包括勘察对象、勘察深度、提交的报告格式等，并可附上相关技术规范作为参考。3.勘察工作期限：设定合理的勘察工作期限，并考虑可能的风险和不可抗力因素对工期的影响。解决办法：在合同中约定乙方完成勘察工作的具体期限，并明确延期完成的情形及相应的处理方式。4.勘察费用及支付方式：明确勘察费用的金额、支付方式和时间，以及违约金的比例。解决办法：在合同中明确规定勘察费用的总金额、支付方式（如一次性支付或分期支付）、支付时间点及违约金计算方式。5.保密条款：保护双方的商业秘密和技术秘密，防止信息泄露。解决办法：在合同中设立专门的保密条款，明确保密信息的范围、保密期限和违约责任。6.违约责任：明确双方在违约时的责任和后果，确保合同的履行。解决办法：在合同中详细列出违约情形及相应的违约责任，包括违约金的计算方式和赔偿范围。7.争议解决：预先约定争议解决的方式和法院管辖权，以便在发生争议时能够及时解决。解决办法：在合同中明确约定争议解决的途径（如友好协商、调解或诉讼），并指定诉讼法院为合同签订地人民法院。法律名词及名词解释：1.法人：依法成立，具有独立承担民事责任的组织。2.不可抗力：指无法预见、无法避免并无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。3.违约金：当一方违反合同约定时，根据违约程度预先约定的赔偿金额。4.商业秘密：不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的信息。5.技术秘密：技术信息、经营信息等不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的信息。6.勘察：对建设工程的地理位置、地质条件、水文地质、地形地貌等进行详细的调查和分析。7.勘察报告：勘察工作完成后，乙方提供的包括文字报告、图纸、技术资料等成果。应用场合：1.适用于甲方委托乙方进行建设工程的勘察工作，包括但不限于土地开发、建筑设计、基础设施建设和改造等项目。2.本合同可作为双方在工程勘察领域的合作基础，确保勘察工作的质量和进度，明确双方的权利和义务。补充条款：1.特定项目的勘察要求：针对不同类型的建设工程，合同中可包含具体的勘察要求，如勘察深度、数据精度、报告格式等。2.勘察工作的变更：如因甲方需求变更或不可抗力因素导致勘察工作内容或期限发生变化，双方应协商一致并修改合同相应条款。3.勘察成果的验收：明确勘察成果的验收标准和程序，包括甲方对勘察报告的审查、反馈和确认流程。4.额外服务的约定：如乙方在勘察过程中提供额外服务，如技术咨询、现场支持等，相关费用和时间应予以明确。5.保险责任：乙方应根据勘察工作的风险性质，购买相应的保险，如意外伤害保险、professionalliabilityinsurance等，并提交给甲方审查。附件列表：1.甲方的营业执照复印件、资质证书复印件或其他相关文件。2.乙方的营业执照复印件、资质证书复印件、相关