诊所建设工程招标合同三篇

诊所建设工程招标合同三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方：____________诊所（以下简称“甲方”）乙方：____________建筑工程有限公司（以下简称“乙方”）鉴于甲方计划进行诊所的建设工程，现经双方友好协商，就甲方委托乙方进行诊所建设工程事宜，达成如下合同条款：第一章工程概况第一条工程名称：____________诊所建设工程第二条工程地点：____________第三条工程规模：____________第四条工程内容：包括但不限于建筑施工、装修、设备安装等。第二章合同价格与支付第五条合同总价：人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。第六条支付方式：甲方按照工程进度分阶段支付乙方工程款项。具体支付方式见附件《支付时间表》。第七条价格调整：合同执行期间，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。第三章工程进度与质量第八条工程进度：乙方应当按照约定的工期完成工程。具体工期见附件《工程进度计划》。第九条质量标准：乙方应当按照国家和行业的相关标准进行施工，确保工程质量。工程验收不合格的，乙方应负责整改，直至达到验收标准。第四章违约责任第十条甲方违约：甲方未按约定支付工程款项的，应当按照逾期付款金额的____________%支付违约金。第十一条乙方违约：乙方未按照约定的工期、质量标准完成工程的，应当按照甲方损失的____________%支付违约金。第五章争议解决第十二条双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第六章其他条款第十三条合同的签订、修改和解除：双方应当签署书面文件作为本合同的附件，附件与本合同具有同等法律效力。第十四条保密条款：双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密，应当予以保密，不得泄露给第三方。第十五条合同的生效、终止：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，工程验收合格且甲方支付完毕全部工程款项后终止。甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________甲方代表（签名）：____________乙方代表（签名）：____________签订日期：____________年____________月____________日《合同篇二》合同编号：____________甲方：____________诊所（以下简称“甲方”）乙方：____________建筑工程有限公司（以下简称“乙方”）鉴于甲方计划进行诊所的建设工程，现经双方友好协商，就甲方委托乙方进行诊所建设工程事宜，达成如下合同条款：第一章服务内容、数量与质量第一条服务内容：乙方根据甲方的要求，包括但不限于建筑施工、装修、设备安装等工程服务。第二条服务数量：具体工程量以双方签订的《工程量清单》为准。第三条服务质量：乙方应按照甲方的要求及相关法律法规，确保工程质量达到约定的标准。第二章费用与支付第四条合同总价：人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。第五条支付方式：甲方按照工程进度分阶段支付乙方工程款项。具体支付方式见附件《支付时间表》。第六条价格调整：合同执行期间，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。第三章交付及验收第七条交付时间：乙方应按照约定的工期完成工程，并按时交付给甲方。第八条验收标准：工程验收应符合国家及行业相关标准，甲乙双方可共同组成验收组进行验收。第四章知识产权第九条知识产权：乙方在履行合同过程中产生的知识产权，包括但不限于专利、著作权等，归乙方所有。第十条侵权责任：乙方如侵犯第三方知识产权，应承担相应法律责任，并赔偿甲方因此造成的损失。第五章违约责任第十一条甲方违约：甲方未按约定支付工程款项的，应当按照逾期付款金额的____________%支付违约金。第十二条乙方违约：乙方未按照约定的工期、质量标准完成工程的，应当按照甲方损失的____________%支付违约金。第六章合同变更与解除第十三条合同变更：双方如需变更合同内容，应签署书面协议，经双方同意后生效。第十四条合同解除：在合同履行过程中，如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商解除合同。第七章双方权利与义务第十五条甲方权利与义务：按时支付工程款项，施工所需的相关手续和场地。协助乙方解决施工过程中的有关问题，确保工程顺利进行。第十六条乙方权利与义务：按照约定完成工程，保证工程质量达到验收标准。遵守相关法律法规，确保施工安全，防止污染环境。保护甲方的商业秘密，不得泄露给第三方。第八章争议解决第十七条双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第九章保密条款第十八条双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密，应当予以保密，不得泄露给第三方。第十章其他条款第十九条合同的签订、修改和解除：双方应当签署书面文件作为本合同的附件，附件与本合同具有同等法律效力。第二十条合同的生效、终止：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，工程验收合格且甲方支付完毕全部工程款项后终止。甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________甲方代表（签名）：____________乙方代表（签名）：____________签订日期：____________年____________月____________日《合同篇三》合同编号：____________甲方：____________诊所（以下简称“甲方”）乙方：____________建筑工程有限公司（以下简称“乙方”）鉴于甲方计划进行诊所的建设工程，现经双方友好协商，就甲方委托乙方进行诊所建设工程事宜，达成如下合同条款：第一章工程委托与施工第一条工程委托：甲方委托乙方进行诊所的建设工程，包括但不限于建筑施工、装修、设备安装等。第二条施工要求：乙方应按照甲方的要求及相关法律法规，确保工程质量达到约定的标准。第二章合同价格与支付第三条合同总价：人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。第四条支付方式：甲方按照工程进度分阶段支付乙方工程款项。具体支付方式见附件《支付时间表》。第五条价格调整：合同执行期间，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。第三章工程进度与交付第六条工程进度：乙方应按照约定的工期完成工程，并按时交付给甲方。第七条交付时间：乙方应按照约定的工期完成工程，并按时交付给甲方。第四章知识产权保护第八条知识产权：乙方在履行合同过程中产生的知识产权，包括但不限于专利、著作权等，归乙方所有。第九条侵权责任：乙方如侵犯第三方知识产权，应承担相应法律责任，并赔偿甲方因此造成的损失。第五章违约责任与争议解决第十条甲方违约：甲方未按约定支付工程款项的，应当按照逾期付款金额的____________%支付违约金。第十一条乙方违约：乙方未按照约定的工期、质量标准完成工程的，应当按照甲方损失的____________%支付违约金。第十二条争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第六章保密条款第十三条保密义务：双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密，应当予以保密，不得泄露给第三方。第七章合同变更与解除第十四条合同变更：双方如需变更合同内容，应签署书面协议，经双方同意后生效。第十五条合同解除：在合同履行过程中，如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商解除合同。第八章双方权利与义务第十六条甲方权利与义务：按时支付工程款项，施工所需的相关手续和场地。协助乙方解决施工过程中的有关问题，确保工程顺利进行。第十七条乙方权利与义务：按照约定完成工程，保证工程质量达到验收标准。遵守相关法律法规，确保施工安全，防止污染环境。保护甲方的商业秘密，不得泄露给第三方。第九章其他条款第十八条合同的签订、修改和解除：双方应当签署书面文件作为本合同的附件，附件与本合同具有同等法律效力。第十九条合同的生效、终止：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，工程验收合格且甲方支付完毕全部工程款项后终止。甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________甲方代表（签名）：____________乙方代表（签名）：____________签订日期：____________年___